CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CD 1218 Avenant 2 Marché Tx 08/79 Champlain à Chennevières (94) 15/09/11 16:09:00

ANNEXE A LA DELIBERATION

CP 11-7543

Marché N° 08/79 1

Marché n° 08/79

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION D’ENSEMBLE ET D’EXTENSION DU LYCEE CHAMPLAIN A CHENNEVIERES SUR MARNE (94)

AVENANT N°2

AU MARCHE N° 08/79

NOTIFIE LE 14/08/2008 A L’ENTREPRISE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE BATIMENT

Maître de l’ouvrage : Mandataire :

REGION ILE DE FRANCEUnité Lycées

Direction de la construction et de la maintenance

35, boulevard des Invalides75007 PARIS

ICADE PROMOTIONMillénaire 1

35, rue de la Gare75168 PARIS CEDEX 19

4

Marché N° 08/79 2

AVENANT N° 2

Travaux de restructuration d’ensemble et d’extension du Lycée Champlain à Chennevières sur Marne (94)

A. Identification de la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire

Pouvoir adjudicateur :

Région Ile de France, Unité« Lycée » - Direction de la construction et de la maintenance

35 boulevard des Invalides - 75007 PARIS

Mandataire :ICADE PROMOTION Millénaire 1 - 35, rue de la Gare 75168 PARIS Cedex 19

Personne signataire du marché (pour le compte au pouvoir adjudicateur) :

Bernard ASTRUC, Directeur Agence Régionale Ile de France – DOM TOM

Titulaire du marché objet du présent avenant : Colas Ile de France Normandie Bâtiment3, rue des Beaunes78400 CHATOU

Numéro du marché : 08/79Numéro marché Région Ile de France (SIS) : 07 S 0917

Date de notification du marché initial: 14/08/2008

Procédure de passation du marché initial : Appel d’offres

B. montant du marché et des avenants

En euroMontant HT TVA à 19,6 % Montant TTC % d’augmentation induit

par l’avenant par rapport au marché initial

% d’augmentation tous avenants cumulés par

rapport au marché initial

marché initial 32 391 306,00 6 348 695,98 38 740 001,98

avenant n°1 193 935,29 38 011,32 231 946,61 0,60% 0,60%

avenant n°2 1 355 042,53 265 588,34 1 620 630,87 4,18% 4,78%

Total (marché+avenants)

33 940 283,82 6 652 295,64 40 592 579,46 4,78% 4,78%

5

Marché N° 08/79 3

C. Caractéristiques et Historique du marché

Le Lycée occupe une parcelle d'environ 65 000 m² et est desservi par une voie unique au Sud de la parcelle, la rue des Bordes. L’opération consiste en une restructuration et une extension d’ensemble des bâtiments du lycée et de son site, tant sur le plan fonctionnel que technique. Elle fait l’objet d’une démarche spécifique de HQE, Haute Qualité Environnementale.

L'opération nécessite une approche globale pour une intervention d’ensemble et durable du bâti, et ce pour remédier aux dysfonctionnements, assurer une remise à niveau du patrimoine bâti et sa mise en conformité. Les interventions sur le site sont ainsi de diverses natures :

1. Une démolition/reconstruction majoritaire. Celle–ci comprend la construction de locaux neufs regroupant toutes les fonctions principales associées au Lycée Polyvalent et au Lycée Professionnel.

2. Une extension de l’atelier Gros-Œuvre.3. Une rénovation des ateliers existants conservés ainsi que du service de ½ pension qui a fait l’objet d’une

restructuration en 1998 associée à une mise en cohérence architecturale et technique dans leur raccordement avec les constructions neuves.

4. Une restructuration du parc des logements de fonction 5. La mise aux normes ponctuelle des espaces sportifs existants.6. Le réaménagement général des espaces extérieurs et la sécurisation globale du site.7. Les travaux sont prévus en plusieurs phases et doivent permettre d’assurer la continuité du

fonctionnement de l’établissement.

Les surfaces du projet sont les suivantes :

SHON construite: 17 990 m² SHON conservée rénovée: 6 482 m² SHON démolie bâtiment d'enseignement: 12 595 m²

Le bâtiment est classé ERP et l’opération est réalisée en milieu occupé avec des solutions de phasage pénalisant le moins possible le fonctionnement de l’établissement pendant la durée des travaux.

Le marché a été notifié à l’entreprise COLAS Ile de France Normandie Bâtiment le 14 août 2008, pour un ordre de service de démarrage des travaux le 1er septembre 2008.

A ce stade, l’avenant n°1 a été notifié à l’entreprise COLAS pour un montant de 193.935,29 € HT soit 231.946,61 € TTC.

La phase n°1 consistant en la réalisation du nouveau bâtiment d’enseignement F, des extensions des ateliers et d’interventions diverses dans le bâtiment existant, et la phase n°2 relative au désamiantage / déconstruction du bâtiment existant sont achevées. Le chantier est actuellement au stade des aménagements extérieurs.

A ce stade de l’opération, la prise en compte d’aléas et de travaux supplémentaires est nécessaire.

D. Objet et motivation de l’avenant n°2

Le présent avenant a pour objet :

1. la prise en compte des travaux modificatifs en plus-value suivants :

6

Marché N° 08/79 4

Il est à noter que la prise en compte de l’ensemble de ces travaux modificatifs en plus-value modifie les CCTP et les plans du marché de travaux.

Aléas techniques ou aléas normaux de chantier

Devis n°14 33 791/13bis : Inactivation d'une cuve à fuel Une cuve à fuel désaffectée a été trouvée lors des travaux de terrassement. Après différentes études, il a été décidé de la conserver sur place et de réaliser des travaux d'inactivation. Une dalle de répartition est également prévue. / montant HT de 9 260,80€.

Devis n°14 33 791/18bis : Permis de Construire ModificatifLors de la mise au point du 2nd dossier de consultation des entreprises d'important modification du projet ont été faite afin de s'exonérer de bâtiments provisoires. Il a été nécessaire de déposer une demande de permis de construire modificatif. Les nouvelles prescriptions en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite s'appliquent sur la zone concernée par la demande. / montant HT de 9 728,98€.

Devis n°14 33 791/42 : Remplacement des luminaires des ateliers Gros-œuvre et finitionsIl n'est pas prévu de changer les luminaires des ateliers GO et Finition. La maîtrise d'œuvre propose d'harmoniser l'état des ouvrages remis au maître d'ouvrage en ajoutant cette prestation par ailleurs prévue dans l'atelier ÉTÉ. / montant HT de 11 425,74€.

Devis n°14 33 791/14ter : Modification du réseau d’évacuation d’eaux pluviales du gymnaseLe projet de VRD initial ne prévoyait pas la modification de l'évacuation des EP sud et sud-ouest du gymnase. Les modifications du fait des mises à jour des réseaux existants réels nécessitent la réalisation de deux tronçons supplémentaires de 18 et 29 mètres linéaires. / montant HT de 14 792,13€.

Devis n°14 33 791/45 : Modification de l’alimentation gaz des logements existantsL'installation de l'alimentation en gaz des logements existants a été réalisée une première fois suivant les prescriptions de M. LAN de GRDF. Les dimensionnements et la conception générale ont été validés par le bureau de contrôle et la maîtrise d'œuvre. Un changement d'interlocuteur a eu lieu à GRDF suite au départ en retraite de M. LAN. Son successeur, M. ROUSSEL a démenti ces prescriptions. Lors d'une réunion, M. ROUSSEL a explicité ses nouvelles demandes qui sont retranscrites dans le compte-rendu du 30/07/2009 rédigé par TERRELL. L'entreprise a établi un devis en reprenant les éléments de ce compte-rendu. / montant HT de 43 315,20€.

Devis n°14 33 791/51 : Sondages de réseaux enterrés au pied du bâtiment existant demi-pensionDes désordres sont apparus dans les réseaux EU et ERDF au pied de la demi-pension par le passage de camions sur une rampe non prévue à cet usage. / montant HT de 3 232,00€.

Devis n°14 33 791/59 : Ajout d'un système by-pass sur les chaudières et ballons d'ECS des logements A la demande de GRDF, des adaptations sur les ballons d'eau chaude sanitaire des logements doivent être réalisés, et ce, pour permettre la mise en service des chaudières des logements de fonction. / montant HT de 7 866,00€.

Devis n°14 33 791/57 : Remplacement du réseau EF/EC dans le logement D3-R+2-G Des fuites ont été découvertes sur le réseau EF/EC existant et conservé d'un logement de fonction, ce qui a nécessité son remplacement. / montant HT de 2 900,00€.

Devis n°14 33 791/37 : Réparation de réseaux EC/EF dans les logements existants Des réseaux EC/EF de certains logements de fonction, conservés se sont révélés défaillants et ont dû être remplacés. / montant HT de 4 690,30€.

7

Marché N° 08/79 5

Devis n°14 33 791/61 : Modification de la ventilation des locaux G37.2 et G31.5 A la demande du bureau de contrôle, la ventilation de certains locaux dans les ateliers doit être modifiée. / montant HT de 2 441,13€. Devis n°14 33 791/79 : Complément chauffage logements existantsDans 2 logements existants, les purges de plusieurs radiateurs existants n'ont pas pu être manœuvrées correctement pour cause de vétusté des radiateurs. Ceci occasionnera un remplissage incomplet des réseaux de chauffage lors de leur mise en service. Les réseaux de chauffage faiblement remplis en eau n'ont pas pu irrigués correctement les chaudières des logements concernés, provoquant leurs arrêts fréquents. Il a donc été nécessaire de purger à nouveau les réseaux en remplissant les purgeurs défectueux des radiateurs, ce qui n'a pas suffit à vider l'air. Des dégazeurs (purgeurs améliorés) ont dû être installés sur les chaudières pour y remédier. / montant HT de 3 870,00€.

Devis n°14 33 791/88 : Mise en sécurité des services généraux des bâtiments de logementsA la demande d'ERDF, des travaux supplémentaires doivent être réalisés afin de remettre en conformité les installations électriques des services généraux des bâtiments de logement de fonction, prévus conservés en l'état / montant HT de 19 764,05€.

Devis n°14 33 791/101 : Déplacement de l'extracteur ÉTÉPour des questions acoustiques, l'extracteur de l'atelier ÉTÉ, placé initialement dans le volume même de l'atelier a dû être déplacé. / montant HT de 6 270,68€.

Devis n°14 33 791/129 : Remplacement de la couverture zinc par du bac acier renforcé bâtiment F5 et modifications de toitureDes adaptations sur la toiture du bâtiment F5 ont été réalisées pour des raisons d'homogénéité architecturale, d'adaptation technique et d'amélioration de la pérennité des ouvrages à l'initiative de la maîtrise d'œuvre. / montant HT de 0€.

Devis n°14 33 791/140 bis : Nouvel aménagement jardinA la demande de la maîtrise d'œuvre, le projet de jardin est réactualisé pour tenir compte de manière plus sensible de l'environnement conservé. Le système de buttes et bassin est conservé pour la gestion des eaux pluviales. Cette modification n'a pas de surcoût. / montant HT de 0€.

Devis n°14 33 791/146 : Adaptation réseau EP bassin demi-pension Le traitement des eaux pluviales du point bas de la zone demi-pension nécessite une adaptation non prévue afin d'optimiser les installations existantes et le système de bassins de rétention. / montant HT de 17 830,34€.

Devis n°14 33 791/145 bis : Désamiantage suite à rapport d’analyse avant démolitionLe diagnostic avant travaux a révélé la présence de zones amiantées non repérées dans le diagnostic initial. / montant HT de 49 431,53€.

Devis n°14 33 791/49 bis : Incidence concessionnaires et délais complémentaires L'entreprise a présenté un devis pour les incidences financières du dépassement de délai dû aux intempéries et aux travaux supplémentaires./ montant HT de 197 931,41€.

Aléas afférents aux travaux indispensables

Devis n°14 33 791/15 : Fermeture de l'accès patio des ateliers par un portail

8

Marché N° 08/79 6

Suite à la modification des issues de secours des ateliers, un porche a été créé au niveau du patio d’accès aux ateliers. Toutefois, avec la nouvelle configuration, le patio devient directement accessible depuis les espaces extérieurs via le porche nouvellement créé. Afin de sécuriser le patio, les utilisateurs souhaitent qu’un portail soit posé au niveau du porche. / montant HT de 3 245,69€.

Devis n°14 33 791/16bis : Modification des cheminements gaz du gymnase et ateliers pour phasage du chantierAfin de maintenir l'alimentation en gaz de la chaufferie du gymnase et les alimentations des laboratoires de la zone atelier pendant l'ensemble des travaux, des modifications sont à prendre en compte. La complexité du phasage et la mise en évidence complète des réseaux existants rendent nécessaire ces dévoiements non prévus initialement. / montant HT de 41 781,03€.

Devis n°14 33 791/26 : Mise en place d'une armoire de commande des citernes de récupération des eaux de pluieLa réalisation du réseau d'eau de pluie recyclée nécessite la mise en place de 5 armoires de commande prévues au marché. Ces armoires doivent être placées dans les locaux spécifiques, un de ces locaux n'était pas prévu, un recloisonnement est nécessaire. / montant HT de 1 984,23€.

Devis n°14 33 791/43 : Fourniture et pose d'extincteurs dans les ateliers existantsA la demande du maître d'ouvrage, il est demandé à l'entreprise de fournir et de poser pour la rentrée scolaire 2009 des extincteurs conformément à la réglementation et suivant le plan défini par la maîtrise d'œuvre. Cette prestation n'est pas comprise dans le marché de l'entreprise. / montant HT de 3 265,20€.

Devis n°14 33 791/44 : Intégration d'un rail HALFEN dans la structure béton du pont roulant de l'atelier Gros-œuvreLe choix fait par les utilisateurs du type de pont roulant implique dès la préfabrication des poteaux de la structure de ce pont rail HALFEN / montant HT de 2 250,00€.

Devis n°14 33 791/46 : Adaptations des issues de secours des ateliersL'aménagement provisoire permettant de garantir la sécurité du public dans la zone atelier à été l'objet de plusieurs adaptations. Un dossier de phasage détaillé a été présenté à la sous-commission pour la sécurité incendie de la Préfecture du Val de Marne fin juin 2009. Cette commission a formulé un certain nombre de demandes complémentaires à celles déjà faites lors de l'instruction du PC. Le devis présenté reprend ces demandes. / montant HT de 38 755,69€.

Devis n°14 33 791/52 : Porte coupe-feu entre atelier Gros-œuvre et salle G30Il est prévu dans le dossier marché une porte de séparation entre les locaux G23 et G30. Il s'agit d'une porte coulissante de grandes dimensions 4,35x5m. Cette porte est représentée en plan dans le dossier architecte et dans la nomenclature graphique des menuiseries intérieures, réputées être en bois. Cependant, cet ouvrage spécifique n'est pas décrit dans les CCTP, ni en Menuiseries intérieures ni en Métallerie. Elle est absente de la liste des portes et du DPGF. Le bureau de contrôle et coordonnateur SSI ont demandé l'asservissement de cette porte à la centrale SSI. Le devis pour la fourniture et la pose d'une porte est conforme aux prescriptions réglementaires. Il s'agit d'une porte en tôle d'acier CF 1/2H avec ralentissement de fermeture en remplacement d'un ouvrage en bois CF 1/2H. / montant HT de 12 752,59€.

Devis n°14 33 791/54 : Remplacement d'un poteau incendieLors de la réalisation des travaux de VRD, il s'est avéré qu'un poteau incendie prévu conservé dans le dossier marché, est finalement hors service et doit être remplacé. / montant HT de 7 508,13€.

Devis n°14 33 791/58 : Ajout d'un chéneau en toiture haute de l'extension A3En phase réalisation, le Maître d'œuvre a dû rajouter un chéneau au niveau d'une toiture de l'extension des ateliers, non prévu au marché. / montant HT de 5 666,06€.

9

Marché N° 08/79 7

Devis n°14 33 791/62 : Etanchéité au sol de la sous-station de chauffage par géothermieA la demande du bureau de contrôle, une étanchéité a dû être ajoutée au niveau du sol de la sous-station de chauffage par géothermie, non prévue initialement. / montant HT de 12 857,00€.

Devis n°14 33 791/64 : Fourniture et pose de barres anti-paniqueEn fonctionnement provisoire, les plans d'évacuation des ateliers nécessitent la pose de barres anti-panique./ montant HT de 1 758,06€.

Devis n°14 33 791/77 : Fourniture et pose d'extincteurs dans le bâtiment A3 et l'administration du Lycée ProA la demande du maître d'ouvrage des extincteurs non prévus au marché sont demandés pour équiper règlementairement les zones livrées en janvier 2010 : bâtiment A3, Administration LP et extension A1. / montant HT de 3 110,36€.

Devis n°14 33 791/84 : Mise en œuvre d'un nouveau transformateur d'une puissance de 1.000 kVA en remplacement du transformateur existantSuite à des changements intervenus dans les équipements électriques des ateliers, la puissance du transformateur existant 630 kVA initialement conservé et déplacé n'est plus suffisante. Il est demandé un transfo de 800 kVA. L'entreprise propose un transfo de 1000kVA au même prix qu'un 800kVA. / montant HT de 99 924,34€.

Devis n°14 33 791/85 : Assainissement de la zone demi-pensionAu cours de la réalisation des travaux, il s'est avéré que le dispositif d'assainissement autour de la demi-pension présentait des dysfonctionnements, notamment du fait que la zone demi-pension se situe dans une zone du site encaissée. Ce dispositif a dû être modifié en cours de réalisation avec modification du fonctionnement des bassins versants. / montant HT de 11 134,85€.

Devis n°14 33 791/100 : Garde-corps supplémentaires bâtiment FLe dossier marché comportait des oublis de prestations au niveau des garde-corps du bâtiment F. / montant HT de 19 923,12€.

Devis n°14 33 791/104bis : Désamiantage demi-pensionLors du démarrage des travaux de rénovation de la demi-pension, il s'est avéré que le désamiantage de certaines zones dans la demi-pension avaient été omises par le Maître d'œuvre./ montant HT de 74 961,59€.

Devis n°14 33 791/107bis : Remplacement des tapis de sol des entréesLes tapis de sol prévus dans le dossier marché ne sont pas conformes à la réglementation handicapé et ont dû être modifiés. / montant HT de 22 641,30€.

Devis n°14 33 791/109 : Modification VRD logements existantsPour des questions de conformité au PC, une modification des VRD des logements existants doit être entreprise. / montant HT de 3 857,78€.

Devis n°14 33 791/114 : Adaptation châssis MI A1En cours de réalisation, des incohérences du dossier marché se sont révélées dans la description des châssis menuisés du nouveau bâtiment. Une adaptation a dû être réalisée./ montant HT de 5 589,30€.

Devis n°14 33 791/117 : Modification voie pompiersLe dimensionnement de la voirie pompiers prévue au dossier marché n'était pas conforme et a dû être adapté en cours de réalisation. / montant HT de 14 900,00€.

10

Marché N° 08/79 8

Devis n°14 33 791/118 : Modification des châssis et vitrages des sanitaires RDC façade EstSuite à la découverte d'une incohérence dans le dossier marché, les prestations de châssis dans les sanitaires ont dû être modifiées en cours de réalisation. / montant HT de 7 537,50€.

Devis n°14 33 791/111 : Modification du désenfumage du CDILe désenfumage du CDI prévu au dossier marché n'était pas conforme et a dû être adapté en cours de réalisation. / montant HT de 10 336,00€.

Devis n°14 33 791/126b : Modification des revêtements de sol du bâtiment F et des ateliersSuite à des incohérences dans le dossier marché, et à la demande des utilisateurs, une uniformisation des prestations de revêtements de sols dans le bâtiment F et des ateliers doit être entreprise. / montant HT de 15 102,56€.

Devis n°14 33 791/128 : Pose de trappes d'accès aux ballons d'eau chaude sanitaireLe Maître d'œuvre a dû prévoir des trappes d'accès aux ballons d'eau chaude sanitaire pour les besoins d'accès pour la maintenance. / montant HT de 9 177,04€.

Devis n°14 33 791/113 : Adaptation des accès et issue du gymnaseLe nivellement de la zone d'accès au gymnase nécessite une adaptation du projet par rapport au niveau existant. Des marches sont réalisées pour évacuer le gymnase et le réseau de gestion des eaux pluviales est modifié. / montant HT de 20 111,50€.

Devis n°14 33 791/131 : Vitrages fusibles des locaux spécifiquesA la demande du bureau de contrôle, les fenêtres des locaux recevant des produits dangereux doivent être munies de verre mince. Les châssis ont été fournis et posés avec double vitrage. Il est demandé de les remplacer. / montant HT de 2 826,54€.

Devis n°14 33 791/133 : Reprise des installations courant faible du gymnaseUne liaison en courant faible avec le gymnase non prévue au marché est demandé, comprenant un raccordement informatique de la centrale anti-intrusion et de la Gestion Technique du bâtiment./ montant HT de 9 306,07€.

Devis n°14 33 791/134b : Garde-corps auto-portants pour la demi-pensionLes gardes corps de sécurité initialement prévus en serrurerie sont remplacés par des éléments standardisés. Afin de compléter les prestations sur l'aspect extérieur de la demi-pension, les édicules techniques sont mis en peinture. / montant HT de 0€.

Devis n°14 33 791/144 bis : Création d'espaces verts accès parking existantUne zone d'espaces verts doit être réaménagée pour tenir compte du projet, ce réaménagement n'avait pas été intégré dans le dossier marché./ montant HT de 12 529,12€.

Devis n°14 33 791/148 : Anti-intrusion pour la demi-pensionA la demande des utilisateurs, le système anti-intrusion de l'établissement est étendu à la demi-pension./ montant HT de 16 719,94€.

Devis n°14 33 791/151 : Alimentation électrique du gymnase

11

Marché N° 08/79 9

Le principe général de distribution électrique des différen âtiments du Lycée Champlain a été défini par la maîtrise d'œuvre et validé par le bureau de contrôle. La commission départementale de sécurité du 13/10/2010 a émis un avis défavorable quant à l'alimentation du gymnase par une câble traversant le bâtiment principal. Cette disposition avait cependant été acceptée par le bureau de contrôle. le projet a été présenté de nouveau à la sous-commission technique le 22/11/2010 avec un argumentaire soutenu par le bureau de contrôle. La commission départementale a renvoyé la décision à la commission centrale qui a confirmé l'avis défavorable. Une demande de modification a été établie afin de déterminer un passage d'alimentation du gymnase en tranchée à travers le futur jardin. / montant HT de 69 555,93€.

Devis n°14 33 791/108 : SSI demi pension et gymnaseLe dossier marché signé par l'entreprise comporte des imprécisions et des contradictions quant aux travaux à réaliser dans le gymnase et la demi-pension. Les systèmes présentés dans la notice de sécurité ne sont pas décrits dans les pièces techniques (CCTP et plans) du dossier marché. L'entreprise a présenté un devis pour la réalisation de ces travaux qui sont fait l'objet d'une description ultérieure de la maitrise d'œuvre./ montant HT de 43 145,21€.

Devis n°14 33 791/48 : Revêtement sols souples dans circulation RDCLa maîtrise d'œuvre propose des adaptations sur les prestations de revêtement de sol afin d'harmoniser les niveaux de finitions. /montant HT de 39 299,18€.

Levée réserve financière de l'OS n°35 Lors de la vérification des devis par le Maître d'œuvre, une erreur en défaveur de l'entreprise s'est glissée dans l'ordre de service n°35, par conséquent, une revalorisation d'un montant égal à 1.151,30 € HT est nécessaire.

Suggestions techniques imprévues ou rendues nécessaires par la technicité du programme

Devis n°14 33 791/31 bis : Modification des ateliers existants et administration LP (maçonnerie, dallages, réseaux enterrés) suite découverte de la mauvaise constitution du dallage existantIl a été constaté lors de la réalisation des travaux de réseaux enterrés de la zone de la future administration du LP une mauvaise qualité d'exécution des dallages existants. Afin de limiter les interventions lourdes sur les de l'ensemble des zones conservées, il est demandé à l'entreprise de réaliser des travaux./ montant HT de 23 386,75€.

Aléas techniques ayant un caractère exceptionnel : Sans Objet

Travaux supplémentaires validés par le maître d’ouvrage

Devis n°14 33 791/08 : Châssis vitrés pour le logement de la gardienneSuite au déplacement de l’entrée principale du Lycée, un flux permanent est observé devant le logement de la gardienne situé dans la continuité de la loge. Ceci entraîne des nuisances acoustiques importantes. Les utilisateurs ont exprimé le souhait de changer les fenêtres du logement afin d’en augmenter les performances acoustiques. / montant HT de 4 216,00€.

Devis n°14 33 791/17bis : Modification aménagement administration Lycée ProfessionnelA la demande des utilisateurs, un réaménagement de l'administration du Lycée Professionnel a dû être réalisé, et ce, en modification des plan du marché./ montant HT de 9 911,85€.

12

Marché N° 08/79 10

Devis n°14 33 791/23bis : Mise en œuvre d'un tarif jaune en remplacement d'un tarif bleu pour leraccordement électrique des logements de fonctionA la demande des utilisateurs, pour des questions de gestion de la facturation des consommations, le tarif bleu du raccordement électrique des bâtiments de logement de fonction est remplacé par un tarif jaune. / montant HT de 4 804,00€.

Devis n°14 33 791/29 : Travaux modificatifs des paillassesLes utilisateurs demandent un certain nombre de modification dans la quantité et qualité des paillasses. / montant HT de 12 258,23€.

Devis n°14 33 791/30 : Dépose et enlèvement de matériaux pédagogiquesDans le cadre des activités pédagogiques du LP, des structures en maçonnerie et cloisonnement sont réalisées par les élèves des ateliers de gros œuvre et finition. Ces ouvrages, non décrits au corps d'état n°3 Curage, Démolition n'ont pu être déposés par le lycée. Il a été demandé à l'entreprise de le faire. / montant HT de 11 314,44€.

Devis n°14 33 791/34 : Sécurisation et automatisation de l'accès rue Jean MoulinLes utilisateurs demandent que le portail installé rue Jean Moulin soit équipé d'un système d'interphone et vidéo surveillance afin de permettre d'y transférer les livraisons du lycée dans un souci de sécurisation de l'entrée des élèves. / montant HT de 4 193,90€.

Devis n°14 33 791/38 : Fourniture d'un compresseur d'airA la demande des utilisateurs, le compresseur non prévu au marché est installé. Des adaptations sont nécessaires. / montant HT de 15 179,49€.

Devis n°14 33 791/39 : Centrale d'aspiration sciure à boisA la demande des utilisateurs, la centrale d'aspiration d'air pour la zone coffrage de l'atelier Go non prévu au marché est installée. Des adaptations techniques sont nécessaires. / montant HT de 24 352,13€.

Devis n°14 33 791/40 : Modification des équipements électriques dans l'atelier ÉTÉ et G32-3A la demande des utilisateurs, des compléments d'équipements électriques sont installés afin d'alimenter des machines non décrites dans le marché. / montant HT de 17 883,47€.

Devis n°14 33 791/47 : Mise en œuvre d’une protection acoustique murale dans les salles G24 et G26Lors de la livraison partielle des ateliers ÉTÉ et GO, les salles G24 et G26 ont été mis à disposition des utilisateurs sans l'ensemble des équipements définitifs. Les faux plafonds acoustiques n'ont pas été livrés. La qualité acoustique n'est pas satisfaisante. La mise en œuvre d'un traitement mural provisoire est proposée. / montant HT de 3 910,50€.

Devis n°14 33 791/56bis : Modifications des prestations électriques dans les ateliers et sous-station géothermieA la demande des utilisateurs et du concessionnaire COFELY, des prestations électriques supplémentaires doivent être réalisées. / montant HT de 11 152,00€.

Devis n°14 33 791/60 : Ajout d'équipements de plomberie dans les locaux G21, G31.1 et G31.6A la demande des utilisateurs, des équipements de plomberie supplémentaire dans les ateliers professionnels ont été rajoutés./ montant HT de 6 163,26€.

Devis n°14 33 791/63 : Remplacement des serrures pour portes d'accès aux sanitairesLes utilisateurs demandent des modifications des serrures des portes d'accès aux sanitaires, non prévues au marché./ montant HT de 4 471,35€.

13

Marché N° 08/79 11

Devis n°14 33 791/66 A : Prises de courant électriques complémentairesDes prises électriques complémentaires sont demandées par les utilisateurs. / montant HT de 12 114,55€.

Devis n°14 33 791/67 A : Eclairage de l'accès à l'armoire électrique de l'atelier Gros-œuvreA la demande des utilisateurs, un éclairage complémentaire est installé pour accéder à la commande électrique./ montant HT de 709,26€.

Devis n°14 33 791/68 A : Modifications de prises dans les ateliersA la demande des utilisateurs, des modifications de prises dans les ateliers doivent être réalisées. / montant HT de 4 781,45€.

Devis n°14 33 791/75 A : Transformation de la salle G25 en salle de coursLes utilisateurs demandent que l'une des salles de travaux pratiques dans les ateliers soit transformée en salle de cours./ montant HT de 25 920,11€.

Devis n°14 33 791/70 : Alimentation de deux distributeurs de boissonLes utilisateurs demandent l'alimentation en eau pour deux distributeurs de boissons dans la salle des professeurs non prévue dans le marché. / montant HT de 1 229,15€.

Devis n°14 33 791/73 : Modification de la desserte en air comprimé de G35 et G32,2Les utilisateurs demandent l'alimentation en air comprimé des salles G35 et G32.2 non alimentée dans la base Marché./ montant HT de 13 891,22€.

Devis n°14 33 791/78 : Pose d'un point d'eau dans le bureau du médecinLes utilisateurs demandent la fourniture et pose d'un point d'eau dans le bureau du médecin non prévues au marché./ montant HT de 3 008,35€.

Devis n°14 33 791/80 : Pose d'un film polyane sur vitrages gymnaseLes utilisateurs demandent la fourniture et pose d''un film translucide sur les châssis du gymnase existant. /montant HT de 860,00€.

Devis n°14 33 791/82 : Aménagement d'un sas avec guichet dans salle B13Les utilisateurs demandent l'aménagement d'un guichet pour la vente de tickets pour la demi-pension dans le bureau B13 du bâtiment F5. / montant HT de 16 851,68€.

Devis n°14 33 791/83 : Modification de la centrale d'aspiration sciures de boisLa centrale d'aspiration prévue dans le cadre de l'os 12 est modifiée pour atteindre des objectifs acoustiques non définis au préalable. / montant HT de 14 724,20€.

Devis n°14 33 791/69 : Création d'un espace reprographie en B15.1Les utilisateurs demandent une modification de l'aménagement du R+1 du bâtiment F5 afin d'intégrer un espace reprographie. / montant HT de 2 691,91€.

Devis n°14 33 791/89 : Remplacement des tableauxDes demandes complémentaires ont été faites par les utilisateurs sur l’équipement des salles en tableaux, ces prestations n'étaient pas prévues dans le marché de travaux. / montant HT de 2 352,96€.

Devis n°14 33 791/90 : Protection d'angle des circulations des ateliersDes demandes complémentaires ont été faites par les utilisateurs sur les protections des angles des circulations des ateliers, particulièrement sollicitées, ces prestations n'étaient pas prévues dans le marché de travaux. / montant HT de 1 571,50€.

14

Marché N° 08/79 12

Devis n°14 33 791/91 : Remplacement des poubelles des sanitairesDes demandes complémentaires ont été faites par les utilisateurs l'équipement des sanitaires, ces prestations n'étaient pas prévues dans le marché de travaux. /montant HT de 7 603,54€.

Devis n°14 33 791/86 : Modifications dans la salle de musique et studio d'enregistrementA la demande des utilisateurs, des modifications des prestations dans la salle de musique et la salle d'enregistrement doivent être réalisées, non prévues au marché. / montant HT de 2 960,00€.

Devis n°14 33 791/87 : Suppression des potences muralesLes utilisateurs demandent des suppressions de potences murales, remplacées par d'autres fixations. / montant HT de 17 607,06€.

Devis n°14 33 791/92 : Matériel pédagogique plateformes fuel et gazSuite au choix des équipements définitifs dans les plateformes fuel et gaz par les utilisateurs, des modifications doivent être entreprises au niveau des prestations du marché pour le raccordement de ces équipements. / montant HT de 37 139,54€.

Devis n°14 33 791/94 : Modifications des faux-plafond du bâtiment FLes plans de faux-plafonds du marché de travaux prévoyaient une plage en rivenon équipées de faux-plafond. Pour des questions d'entretien, le Maître d'ouvrage a décidé de modifier ces plans en complétant les faux-plafonds sur la totalité du local. / montant HT de 19 102,69€.

Devis n°14 33 791/95b : Modifications diverses de la zone GRETA (part RIF)A la demande des utilisateurs, des adaptations de cloisonnement dans des salles de classe doivent être entreprises. / montant HT de 3 499,11€.

Devis n°14 33 791/98b : Modifications de prises CFO/CFA du lycée polyvalentA la demande des utilisateurs, des prestations supplémentaires de prises CFO et CFA doivent être réalisées pour tenir compte des évolutions de besoins du Lycée. / montant HT de 77 427,77€.

Devis N°14 33 791/99 : Ajout de prises P17 dans local G39Des demandes complémentaires ont été faites par les utilisateurs sur l'équipement électrique de la salle G39, ces prestations n'étaient pas prévues dans le marché de travaux. / montant HT de 4 083,64€.

Devis n°14 33 791/97 : Déplacement du radiateur du magasin généralA la demande des utilisateurs, le radiateur du magasin général localisé sur les plans marché, doit être déplacé pour des questions d'aménagement du local. / montant HT de 2 053,66€.

Devis n°14 33 791/105 : Serrure à contrôle d'accèsPour des questions de sûreté, les utilisateurs ont demandé que certaines portes de locaux sensibles soient équipées de serrures spécifiques. / montant HT de 15 277,28€.

Devis n°14 33 791/112 : Complément plate-forme fuel et gazA la demande des utilisateurs, des prestations complémentaires au niveau des plate-forme fuel et gaz doivent être réalisées. / montant HT de 9 323,25€.

Devis n°14 33 791/115 : Fermeture escalier A3Pour des questions de sûreté, les utilisateurs demandent l'escalier du bâtiment A3, prévu ouvert sur la cour, soit refermé. / montant HT de 15 786,00€.

Devis n°14 33 791/116 : Remplacement serrures magasin général

15

Marché N° 08/79 13

En cours de réalisation, pour des questions de sûreté, les serrures du magasin général ont dû être renforcées. / montant HT de 1 568,50€.

Devis n°14 33 791/102b : Modification de l'amphithéâtreLes utilisateurs ont demandé l'ajout de prestations électriques supplémentaires dans l'amphithéâtre, non prévues au dossier marché. / montant HT de 32 771,81€.

Devis n°14 33 791/106 : Remplacement des dévidoirs de papier hygiéniqueLes utilisateurs ont demandé la modification des modèles de dévidoirs de papier hygiénique, celui prévu au marché n'étant pas adapté. / montant HT de 4 731,85€.

Devis n°14 33 791/122 : Vidoir atelier peintureLes utilisateurs ont demandé le remplacement d'un vidoir dans l'atelier peinture initialement prévu supprimé. / montant HT de 3 234,62€.

Devis n°14 33 791/123 : Pose de faux-plafonds métalliques démontables dans les ateliersLes utilisateurs ont demandé la modification des prestations de faux-plafond prévue au dossier marché. / montant HT de 3 693,47€.

Devis n°14 33 791/132 : Interphone bâtiment D1Suite à la décision du Maître d'ouvrage de conserver le bâtiment de logements de fonction D1, le remplacement de l'interphone du bâtiment D1 doit être réalisé pour s'intégrer au projet définitif. / montant HT de 8 737,08€.

Devis n°14 33 791/139 : Modification chemin de câbles atelier gros-œuvreA la demande des utilisateurs, le chemin de câbles de l'atelier gros-œuvre alimentant le pont-roulant doit être dévié. / montant HT de 1 226,80€.

Devis n°14 33 791/124 : Remplacement de 3 portes de la demi-pensionA la demande de la maîtrise d'ouvrage, 3 portes situées dans la zone de préparation de la cuisine sont changées, huisseries comprises. / montant HT de 8 688,53€.

Devis n°14 33 791/125 : portes blindées pour magasin généralA la demande des utilisateurs, le magasin est équipé de portes blindées. / montant HT de 15 862,31€.

Devis n°14 33 791/103 : Dessouchage et remplacement d'arbresA la demande du Maître d'ouvrage, 6 arbres provoquant des désordres chez les riverains et en mauvais état sanitaire ont été abattus et remplacés par 6 autres arbres. / montant HT de 3 864,02€.

Devis n°14 33 791/120 : Modification cour des élèves pour interdiction d'accès aux poids-lourdsA la demande des utilisateurs, des modifications de l'aménagement de la cour des élèves doivent être entreprises pour séparer les flux des élèves par rapport aux flux des véhicules./ montant HT de 16 090,18€.

Devis n°14 33 791/137 : Déplacement du serveur de la baie SR 07Le local VDI a été jugé trop exigu pour la mise en œuvre de l'ensemble des équipements requis par l'AMO VDI et a donc fait l'objet d'un réaménagement. / montant HT de 7 893,94€.

Devis n°14 33 791/142 : Modification de l'éclairage extérieurSuite à la conservation du bâtiment de logements D1 (à la demande des utilisateurs), le projet d'aménagement extérieur a dû être modifié, et par conséquent l'éclairage extérieur a dû être adapté. / montant HT de 11 331,77€.

16

Marché N° 08/79 14

* * * * * * * * *

2. la prise en compte de travaux modificatifs en moins-value suivants :

Optimisation techniques en phase exécution

Devis n°14 33 791/27 : Variante produit isolation thermique et acoustique des plafonds des ateliers existants. Montant : – 7.005,33 € HT

Devis n°14 33 791/41 : Modification de la finition des ateliers. Montant : – 10.952,76 € HT

Devis n°14 33 791/48 : Modification des revêtements de sols. Montant : – 14.519,59 € HT

Devis n°14 33 791/50bis : Suppression des siphons de sols. Montant : - 27 968,55 € HT

Devis n°14 33 791/27 : Suppression des barres anti panique. Montant : - 1 758,06 € HT

Devis n°14 33 791/110 : Modification du parvis sur rue. Montant : - 7 907,63 € HT

Moins-value bordure parvis. Montant : - 1 427,84 € HT

Suppression du porte à faux barreaudage local 2 roues. Montant : - 2 763,80 € HT

Devis n°14 33 791/143 : Moins-value bicouche patio. Montant : - 3 858,80 € HT

Modifications de programme à la demande du maitre d’ouvrage

Devis n°14 33 791/35 : Suppression du ravalement des logements existants. Montant - 34.226,01€ HT

Modifications demandées par les utilisateurs et validées par le maitre d’ouvrage

Devis n°14 33 791/21 : Modification de prestations dans les locaux ateliers G14 à G16Montant : - 20 070,08 € HT

Devis n°14 33 791/25ter : Réduction des prestations prévues dans les logements de fonction, réalisation des travaux en site occupé et conservation du bâtiment de logement D1. Montant : - 8 563,62 € HT

Devis n°14 33 791/53 : Suppression des meubles vestiaires métalliques. Montant : - 23 665,16 € HT

Suppression des travaux du sous-sol demi-pension. Montant : - 87 013,39 € HT

Modification air neuf demi-pension. Montant : - 25 755,38 € HT

Devis n°14 33 791/139 : Suppression de la prestation de modification du canalis et chemin de câble atelier gros œuvre. Montant : - 2 378,10 € HT

Les demandes de modification et devis correspondants sont joints en annexe du présent avenant.

E. Montant de l'avenant et nouveau montant du marché

17

Marché N° 08/79 15

Le montant de l'avenant n°2 est arrêté à :

Montant en euro HT 1 355 042,53

TVA à 19,6 % 265 588,34

Montant en euro TTC 1 620 630,87

Mois économique de la valeur des prestations : février 2008

Le montant du marché augmenté des avenants n°1 et 2 est arrêté à : 33 940 283,82 € HT.

Le pourcentage d’augmentation des avenants n° 1 et 2 par rapport au montant du marché initial est de 4,78 %.

18

Marché N° 08/79 16

F. Délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux a été modifié pour tenir compte :- des intempéries survenues sur le chantier depuis le lancement des travaux : un délai

supplémentaire de 14 jours ouvrés est accordé à ce titre à l’entreprise, correspondant à 20 jours calendaires ;

- des retards d’intervention de certains concessionnaires et des travaux modificatifs objet du présent avenant : un délai supplémentaire de 102 jours calendaires est accordé à ce titre à l’entreprise.

La date de réception de la totalité des ouvrages, initialement prévue au 31 mai 2011 est ainsi reportée audernier trimestre 2011.

G. Généralités

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

H. Signature des parties

A , le

Personne signataire du marchépour le compte au pouvoir adjudicateur : Le titulaire

Date d'envoi à la préfecture (par les services de la région) :

J. Notification de l’avenant

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera (ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A , le

19

Marché N° 08/79 17

ANNEXES

LISTE DES DEVIS

20