barda perimetral velatorio

7/24/2019 Barda Perimetral Velatorio

1/36

u...int:3a No. 505 Coi. 50Tels. 226.11.70 / 7 5 90.0

-2 . 1 235.

H. AYUNTAMIENTO DETOLUCA2009,2012

trf Sistema Municipal D.I.F. de Toluca;Estado de Mxico"2011 ao del Caudillo Vicente guerrero"

CONTRATO DE OBRA PBLICA Cumpliendo contigoNO. SMDT/CDSJ/IR/002/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DE TERMINSM DT/CDSJUIR/00212011 DELA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCINPERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL V ELATORIO U BICADA EN CESQUINA LAGO BALKACH, COLONIA SEM INARIO SEG UNDA SECDE M XICO. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA M UNIESTADO DE MXICO, A QUIEN SE DENOM INARA "EL SISTEMA" RELIC. MARA ELENA L PEZ BARRERA, PRESIDENTA DEL SISTEMAROBERTO M ARTNEZ POBLETE, DIRECTOR GENERAL; LIC. LAURSUB. DE ADM INISTRACIN Y TESORERA; P. INC. ARQ. ALFONSOENCARGADO DE OBRA PUBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DCONSTRUCIONES GUZM AN Y ACABADOS S .A DE C.V. REPRESELUIS NUEZ GIL, EN SU CARCTER DE REPRESENTANTE LEDENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE IGUAL MANERA A AMDENOMINAR "LAS PARTES" LAS CUALES SE SUJETARAN ASIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- "POR EL SISTEMA" DECLARA:

1.2.- QUE "EL SISTEMA" TIENE PLENAMENTE DEFINIDOS SUS OB

FUNCION PRIMORDIAL ASEGURAR LA ATENCIN PERMPOBLACIN MA RGINADA, BRINDANDO SE RVICIOS INTEGRASOCIAL, ENMARCADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS BSIPARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTACOMO TAM BIN PROM OVER LOS MNIMOS DE BIENEDESARROLLO DE LA COMUNIDAD PARA CREAR MEJORES COA LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPOBJETIVOS, FUNCIONES Y LABORES SOCIALES DEL ORGANISCONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTPARA EL CUM PLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL ORGANCITADO CON FUNDAM ENTO EN LOS ARTCULOS 3 FRACCINBIS E FRACION I Y VI DE IGUAL FORMA TIENE LA FACULTADLA PRESTACIN DE SERVICIOS FUNERARIOS EN LAS INSEXPENDIOS, LO ANTERIOR ES ESTABLECIDO PO R LOS ARFRACCIN IV DE LA LEY DE

EL PRESENTE HOJA ES LA NUM ERO 1 DE 18 QUE PERTEN ECEN AL CONTRATO DE OBRA PU BDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUC IONES GUZM AN Y ACABAD OS S.A DE C.V. EL DCOP/DSJ/002


2/36

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA2009-2012

Cumpliendo contigo

Sis tem a Munic ip a l D.I.F. d e To lu ca ;Es tad o d e Me xic o

"2011 ario delCaudillo Vicente guerrero"CONTRATO DE OBRA POBLIcA

No. SMDT / CDSJ/ IR1002 /2011ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS EN EL TITULOCUARTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELA FAMILIA Y EN EL TITULO CUARTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA LEDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LO ANTERIOR ATENDIENDO A LANATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

k FUNDA Y OBSERVA SUS DECLARAIONES ANTES CITADAS EN LAY DE DE BIENESMUEBLES DEL ESTADO ARTICULOS 1,2 FRACCION III 4,5 FRACCION II, VI, VII, 7 r FRACCINES 1 V 11 10, 11FRACCIONES 1,11, Y IV 12, 13, 14 PRIMER PARRAF017, 181,FRACCIONES IV Y VII ASI COMO EL ULTIMO PARRAFO 25, 26, 37,40 FRACCIONESY IV 47, 48, FRACCIONES 1, IIIV V 49,51,53,54,57,61, 62Y 68 Y DE LOS ARTICULOS31 FRACCION XV, XVIII, 38, 38 Y 123 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DELESTADO DE MEXICO.

1.3.- QUE ESTA REPRESENTADO POR LA LICENCIADA MARIA ELENA LOPEZ BARRERA-QUIEN ACREDITASUPERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 18 DEAGOSTO DE 2009, EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA PRESIDENTA MUNICIPALCONSTITUCIONAL DE TOLUCA, C. DRA. MARIA ELENA BARRERA TAPIA Y QUECUENTA CON LAS FACULTADES PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTECONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 14 FRACCIN VDE LA LEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEASISTENCIA SOCIAL DE CARACTER MUNICIPAL DENOMINADOS "SISTEMASMUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

1 . 4 . - QUE "EL SISTEMA" LLEVA A CABO LA REALIZACION DEL PRESENTE CONTRATOCON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ACTA DE FALLO RELATIVA A LAINVITACION RESTRINGUIDA No. SMDT /CDSJ / IR / 00212011, DEL COMITE INTERNODE OBRA PUBLICA DE "EL SISTEMA" EN FUNDAMENTO AL ARTICULO 21 DELREGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DELESTADO DE MEXICO.

1.5.- QUE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO LOSPAGOS QUE SE DERIVEN SERAN CUBIERTOS CON RECURSOS PROPIOS , CONNUMERO DE ACTA DE APROBACION No. 15022011-001-E, PRIMERA ASAMBLEEXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL "SISTEMA MUNICIPAL DIF DETOLUCA

1.6.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN OTUMBA No. 505 COL. SOR JUANA INES DE LACRUZ, TOLUCA ESTADO DE MEXICO. C.P. 50040. MISMO QUE SENALA PARA LOSFINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DELPRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR INVITACIONRESTRINGIDA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTiCULOS 12.4FRACCION II, 12.21, 12.33 PARRAFO 24 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DELELPRESENTE HOJA ES L A NUMERO 2 DE 1 8 QUE PERTENECENAL CONTRATO DE OBRAPUBLICA APRECIOS UNITARIOSDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELEBRAN EL SISTEMAMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,COP / DSJ/ 002


3/36

CDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MXICO; 69 FRACCIONES I, II Y IV, 85,8 6 y 87 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CDIGOADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MXICO.SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-QUE SU REPRESENTADA ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA LEGALMENTE CONAPEGO A LAS LEYES DE LA REPUBLICA MEXICANA SEGN ACTA CONSTITUTIVANUMERO 39,889 VOLUMEN 605, SIN FOLIO PASADA ANTELA FE DEL NOTARIOPUBLICO NUMERO 75, LIC. FRANCISCO JAVIER GERARDO OLIVEROS LARA DELDISTRITO JUDICIALDE LA DELEGACION CUAUTEMOC, MEXICO D.F.B).-QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURANMERO 39,889 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NMERO 75, LIC.FRANCISCO JAVIER GERARDO OLIVEROS LARA, M

ANIFESTANDO QUE NO HASIDO REVOCADO EL CARGO QUE OSTENTA.C).- QUE TIENE CAPACIDAD JUR DICA PARA CONTRATAR Y RENE LASCONDICIONES TCNICAS Y ECONMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIN DELA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOSSUPUESTOS DEL ARTCULO 12.48 FRACCIONES II, III, IV, V Y VI DEL LIBRODECIMO SEGUNDO DEL CDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MXICO Y EN \SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRAN PERSONAS QUE FORMEN PARTE DE LAMISMA Y DESEMPEEN UN CARGO O COMISIN EN EL SERVICIO PBLICO.D).-QUE SU REPRESENTADA TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE MIGUELHIDALGO 314 SAN BUENAVENTURA, INSURGENTES Y MUOZ SAMAYOA;

TOLUCA, MXICO C.P. 50010; MISMO QUE SEALA PARA TODOS LOS FINES YEFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.E).-CUENTACON SU REGISTRO DE CONTRIBUYENTES: CGA000517136F).-QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN EL LIBRODECIMO SEGUNDO DEL CDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MXICO, SUREGLAMENTO Y LAS REGLAS PARA LA EJECUCIN DE LAS OBRAS, AS COMOLAS DEMS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIN DELOS TRABAJOS.

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO:

"EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" DE TOLUCA ENCOMIENDA A "ELCONTRATISTA" LA REALIZACIN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCINDE BARDA PERIMETRAL Y OBRAEXTERIOR DEL VELATORIO; UBICADAEN CALLE


4/36

C LA U SU LA S

PRIM ERA.-OBJETO DEL CONTRATO:

Cumpliendo contigo

TORR ES C HICAS ESQUIN A LAGO BALKACH, C OLO NIA S EMINARIO SEGUN DASECCION ,T OLU CA E STA DO D E M E XIC O. Y EST ESE OBLIGA ARE A LIZA RLA HA STA SU T O TAL k \TERMINACIO N, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN L OS P LAN OS, ORD ENE S D E 1TR AB AJO , E SP E CIF IC AC IO NE S Y P O R LO S 0/V E RS OS O R DE N AM /E NT O S N O RM AS YAN EX O S SE ICIA LA DOS E N EL INCISO "F " DE LA SEGUNDA DEC LAR AC IO N DE E STEC ON T RA T O, A SI C O MO LAS N OR M AS D E C ON ST RU C C I O N M E NT E S EN E L LU GARDONDE SE DEBAN REALIZAR LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN PORREPROD UCID AS CO MO P ARTE INTEGR ANTE DE E STA CLA USULA .

SEGUNDA.- M ONTODEL CONTRATO:

EL IMPORTE DEL PR ESENTE CO NTRATO ES DE$ 6 35,349.09 (SEISCIENTOSTR EINTA Y C IN CO MIL TRESC IENTOS C UAREN TAY NUEVE PESOS 09 /100 M .N.) M AS ELIMP UESTO A L VA LOR AGR EGA DO DE $ 101,655.85 (C IENT O UN MIL SEIS CIE N TO SCINCUENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.) TOTAL CONTRATADO $ 737,004.94(SETECIEN TOS TREINTA Y SIE TE M IL CUATR O PE SOS 9 4 /100M.N.)

"EL C ON TRATISTA " SE O BLIGA, P REVIA R E CE PCION DE LOS ANTICIP O SCO RRE SP O N DIENTES,A INICIAR LA OB RA OBJETO DE ESTE CO NTR ATO E LDIA 07 D EFEBRERO D E 2011 Y TERM INAREL DIA 15 DE MARZO D E 2011, DE CO NFOR MID AD C ONEL P ROGRAMA DE O BRA CONVENIDO P REVIAMENTE C ON "EL SIS TEM A MUNICIP AL D IF"-. -

CUARTA.- DISPO NIBILIDAD DEL INMUEBLE Y D OCUM ENTOS A DMINISTR ATIV OS:

"EL DIF MUNICIPAL" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "ELC ON TRA TISTA", E L INMU EB LES EN Q UE DE BA N LLEVA RSE A CA BO LOS TRAB AJOSMATERIA DE ESTECO NTRATO, ASIC OMO LOS DICTAMENES, PER MISO S, LICENC IAS YDEM AS A UTORIZACIONE S QUE SE REQUIER AN P A RA S U R EALIZACIO N. EL RETRASODELA E NTR EGA DEL INM UEB LE, P ROR ROG ARA EN IG UA L PLA ZO LA E N TRE GA D E LAO BRA .

QUINTA.- ANTICIPOS:M ON TO S .-

SE OTORG AR A A NT IC IPO D EL 30% C ON UNIM POR TE D E $368,5 02.47(TR ESCIENTO S SESEN TAY OCHO MILQUINIEN TOS DOS PESOS 47/ 100 M.N)INCLUYE EL IM PUE STO AL VALOR A GR EGA DO; EL CUA L SE DIVIDE DE LA SIGUIE NTEMAN ERA E L 20% CO N UN IMPO RTE DE $ 147,400.99(CIE NTO CUA RENTA Y SIETE MILEL P RE SEN TE HO JA E S L A N UM ER O 4 DE 18 QUEPERTENECE N A L C ONTRA TO DE OBRA PUBLICA A P R EC IO S UNITA RIO SDE TIEMPO D ETRMINAD O DE L A BAR D A PERIMETRALY O B R A EXTERIOR DEL VELATO RIO Q UE CELEBR A NEL SISTEM AM UN ICIPA L DIF T OLU CA Y CO NST RU CION E S GU ZMA N YA CA B AD OS S.AD EC .V. EL DIA 04 DE FE BR ER O D E 2 011,COP/DSJ /0 02


5/36

H. AYUNTAM IENTO DE TOLUCA2009-2012

Cumpliendo contigo

Siste ma Munic ipa l D.I.F . de Toluca ;Es ta do de Mxico

"2 011 ao del C au dillo V icente guer rer o"

CONTRAT O DE OBRA PBLICAN o. S M DT /CD SJ/I R /00 2/20 11

CUATROSC1ENTOS PESOS 99 /100 M.N.) IN CLUYE EL IMPUESTOAL VALORAGREGADO;PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN E INICIO DE LOSTRABAJOS Y EL 30%CON UN IMPORTE DE $ 221,101.48 (DOSCIENTOS VEINTIUN M IL \CIENTOUNPESOS 481100 M.N.)INCLUYE ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO;PARA LA \ COMPRA Y /0 PRODUCCINDEMATERIALESDECONSTRUCCINY LA ADQUISICIN DE F EQUIPODE INSTALACIN PERMANENTE, SOBRE LA BASE DE LA ASIGNACINpPRESUPUESTALAPROBADAALCONTRATO CORRESPONDIENTE AL PRIMER EJERCICIO,Y PARA EL CASO DE QUE SE EJECUTE EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL SE DARA EL 0.00% SOBRE ELMONTO DE LAASIGNACIN PRESUPUESTAL APROBADAP ARA EL EJE RC ICIO QU E S E T RAT E.

"ELCONTRATISTA" SE OBLIGAA UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS. ASMISMO, "EL CONTRATISTA"TOMA CONOCIMIENTO YOTORGAR LAS FACILIDADESPARAQUE "EL DIF MUNICIPAL" A TRAVS DE SU RESIDENCIA DE OBRA, VERIFIQUE

QUE "EL CONTRATISTA"UTILICE DICHO ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS

QUE COMPRENDEENTRE O TRAS: LA INSTALACINDE SUS OFICINAS, BODEGAS,ALMACENES; GASTOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCIN PARA LA REALIZACIN DE LOSTRABAJOS CONTRATADOS.

EL ANTICIPO OTORGADO SEAMORTIZAR MEDIANTE LA DEDUCCIN DE UNPORCENTAJEIGUALALPORCENTAJE QUE SIRVIDEBASE PARA DETERMINARELANTICIPO, LA QUE SE APLICAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LASESTIMACIONES, QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTE PARASUCARGO "ELCONTRATISTA".GARANT A D E L O S ANT I CIP O S .- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A GARANTIZAR MEDIANTEFIANZADEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL DIF MUNICIPAL DE TOLUCA_

ESTADO DE MXICO, LA TOTALIDAD DE (LOS) MONTO(S) CONCEDIDO (S) PORCONCEPTO DEANTIC IPO(S),ENUNPLAZODED I EZ 014 5 H BI LES C ONT AD OS A PA RT IRDE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DELCONTRATO O DEL ACTA DEFALLO DE ADJUDICACINSEXTA.- FORMA DE PA GO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETOS DELPRESENTECONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIN OBLIGATORIADEESTIMACIONES,MISMAS QUE NO ABARCARAN UNPERIODO DE TREINTA DASNATURALES, LAS QUE SERN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" AL ENCARGADODE OBRAPUBLICA DELSISTEMA MUNICIPALDIF, A TRAVS DE OFICIO DENTRO DE LOS

SEIS DAS HBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, SIN ESTE REQUISITO NO SE

DARA TRAMITE A LA EXPEDICIN DE LA SOLICITUD DELPAGO;ESTA SERA PAGADAENMONEDA NACIONAL, EN LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERA DELSISTEMA MUNICIPAL DIF.


6/36

H. ATUNTAMIENTO DE TOLUCA2009-2012

4 11

Cumpliendo contigo

Sistema Municipal D.I.F. de Toluca;Estado de Mexico

"2011 ano del Caud illo Vicente guerrero"

CONTRATO DE OB RA PUBLICAN o. S M D T/C D SJ /IR 10 02 /20 11

CUANDO LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOSSEAN PR ESENTAD OS EN E L TERMINO AN TES SENA LADO , DICHOS T

INCORPOR ARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.N I LAS ESTIMAC IONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE H AYAN

PAGADAS, SE CO NSIDERA RAN COMO ACEPTACION D EFINITIVA D E LPUE S "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" SE RESERVA E XPRESAMENTE E L RECLAMAR POR TRABAJO FALTANTE 0 MAL EJECUTADA, POR PAGO DEPOR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMACUALQUIER OTRA RE SPONSABILIDAD E N QUE HUBIERE INCURRICONTRATISTA".

SI "EL CONT RATISTA" ESTUVIERE INCO NFOR ME CON LAS EST0 CON LA LIQUIDACION EN SU C ASO, DISPONDRA DE UN PLAZO DESIETEDiASCALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION DE LA ESTIMLIQUIDACION PARA HACER, POR ESCRITO, LA R ECLAMACION CORRTRANSCU RRIDO ESE PLAZO SIN RECLAM ACION DE "EL CONTRATISTCONSIDER ARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y SIN DERECHRECLA MACION DE LA ESTIMACION 0 LIQUIDACION D E QUE SE TRATE.

LAS PARTES CON VIENEN QUE LOS TRABA JOS OBJETOS DEL PRESENTE CPAGUEN MEDIANTE LA FOR MULACION OBLIGATORIA D E ESTIMACIONLA QUE SERA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", AL ENCARGADO DEPUBLICA DEL SISTEMA MU NICIPAL DIF; DENTRO DE LO S SEIS DiAS HASIGUIENTES A LA FECHA DE COR TE, PARA LA ELAB ORA CION DE LA MISPAGA DA A PA RTIR DEL TER CER DiA HABIL SIGUIENTE EN QUE "EL ENTRE GUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS; EL PAGO SERA E N MONEDSUBDIRECCION DE A DMINISTRACION Y TE SORER iA DEL SISTEMA MUNIC

SEPTIMA.- GAR ANT iAS:PARA E L EFECTO DE GAR ANTIZAR EL D EBIDO CUMPLIMIENTO

CADA UNA DE LAS O BLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMCONTRACTUAL A CARGO D E "EL CONTRATISTA", ESTE OTORGAR A UNATERMINOS DEL AR TICULO 115 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO D ECIMOCODIGO A DMINISTRATIVO DE L ESTADO DE MEXICO, POR EL 10 % (DIEDEL IMPOR TE DE LA O BRA CO NTRA TAD A, INCLUYENDO E L I.V.A. MEDIAINSTITUCION AU TOR IZADA , EXPED IDA A FAVOR DE L DIF MUNICIPAL.

QUEDA RAN A SALVO LO S DERECHOS DE "EL SISTEMA MUNPARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMA SU JUICIO CO RR ESPON DA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LACON STITUIDAS CONFORME A ESTE ARTICULO.EL PRESENTE HOJA ES LA NUMERO 6 DE 18 QUE PERTE NECEN AL CO NTRATO D E OBR A PUBLICA A DE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PER IMETRAL Y OB RA EXTERIOR DEL VELATOR IO QUE CMUNICIPAL D IF TOLUCA Y CONSTRU CIONES GUZMAN Y ACABA DOS S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FCOP/DSJ1002


7/36

1

CONCLUIDA LA OBRA,NOOBSTANTE SU RECEPCIN FORMAL, "ELCONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE

RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDADEN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE FIANZA POR EL 10% DETOTAL DE OBRA EJECUTADA, DEBIENDO SUBSISTIR POR UN AO A PARTIR DE LAFECHADE RECEPCINFORMAL DE LA OBRA MATERIA DELPRESENTE CONTRATO, ENLOS TRMINOS SEALADOS ENEL ARTICULO 120 DELREGLAMENTODEL LIBRODECIMO SEGUNDO DEL CDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MXICO, PARAQUELA MISMA CANCELE Y SUSTITUYA LA DE C UMPLIM IENTO DE LA EJECUCIN DE LOSTRABAJOS.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, COMO SE INDICO ANTERIORMENTE,DEBERA SERPRESENTADA DENTRO DE LOS CINCO DASHBILES SIGUIENTES,CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" SUSCRIBA ELPRESENTE INSTRUMENTO. SIN ESTE REQUISITO NOSE LIBERARAEL CHEQUEPOR ELANTICIPO, SI LO H UBIE RA.PARA EL CASODELO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NOVENA DELPRESENTE, A S C OMO CONVENIOS A DIC IONALES SILOS HUBIE SE DEBERN S ERGARANTIZADOS ENLOS MISMOS TRMINOS.

7 R /4 /7EN ESTE CONTRATOLA OBRA NO C ONSTADE PARTES QUE P UEDA

CONSIDERARSE UTILIZ ABLES, POR LO CUALNO EXISTIRN FIANZAS PARCIA LES.

OCTAVA.-AJUSTES DE C OSTOS:

LAS PARTESACUERDAN LA REVISIN Y AJUSTE DE LOS COSTOS DELOSINSUMOS PACTADOS E N ESTECONTRATO, CUANDO OCURRAN C IRCUNSTANCIA SIMPREVISTAS DE ORDEN ECONMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCINDE LOS C OSTOS MAYORAL 8 %(OCHO POR C IENTO) DE LOS TRABAJOS AUNNOEJECUTADOS, A L MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LAREVISIN DE LOS COSTOS A SOLICITUD DEL "EL CONTRATISTA" SEREALIZARA MEDIANTEEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS 239,240,241, 242, 243, 244, 245,246, 247, 248 y249DEL REGLAMENTO DELLIBRO DECIMOSEGUNDO DEL CDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DEMXICO Y NO PODRCAMBIARSE DURANTE LA V IGENCIA DELCONTRATO.

SI DURANTE LA V IGENCIA DEL P RESENTE CONTRATO DE OBRA OCURRENCIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS

EN EL MISMO, PERO Q UE DE HECHO Y SIN EXISTA SOLO,CULPA, NEGLIGENCIAOINEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, Y QUE DETERMINENUNA AUMENTO OREDUCCI N D E LOS C OSTOS DE LOS TRABAJOS A UN NO E JECUTADOS.DICHOS

El PRESENTE HOJA ES LA N UMERO7 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE O BRA PUBLICAA PRECIOS UNITARIOSDE TIEMPODETRMINADO D E LA BARDA PERIMETRAL YOBRA EXTERIO R DEL VELATORIO QUE CELEBRAN EL SISTEMAMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZMANY A CABADOS S.A D E C.V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,COP /DSJI002

la Cru z C.P . 500 40 1 h uca. Esta d ca d o M xico.0[4 n-iba Nic, 505 C l S o r Jua na 1 1Te is. 2 26 I 70 / 2 15 .9 0.0 0 5 . 90. 02 21 5 90 .0 3 F a x. 2 1 3


8/36

II. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA2009. 20/2

0 /

Cumpliendo conugo

Sis tem a M un icip a l D.I.F. de To luc a ;Es ta d o d e M ex ico

"2011 alio del Caudillo Vicente guerrero"

CONTRATO DE OBRA P UBLICAN o. SM D T /C D SJ/IR 1002 /20 1 1

COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME A LOS DETERMINEN LAS PARTES ENELPRESENTE CONTRATO.

NOVENA.- DE LA BITACO RA,

"ELSIS TEMA MUNICIPAL DIF" Y "E L CONTRATISTA" ACUERDAN QUE LABITACORA ES E L IN STRUMENTO TECNICO DE C ONTROL DE LOS TRABAJOS, ELCUALSERVIRACOMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL E NTRE LAS PARTES ENLAQUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLANDURANTE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, POR LO QUE V INCULARA A LASPARTES ENSUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. LAS REGLAS P ARAEL USO DE LA BITACORA SONLAS ESTIPULADAS EN 224 y 225 DEL REGLAMENTO D EL LIBRO D ECIMO SEGUNDO D ELCO DIGOADMINISTRATIVO D EL E STADO DE M EXICO.

"EL CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR UNA PRORROGA Y PARA QUETENGA V ALIDEZ LA PRORROGA,DEBE SOLICITARSE POR E SCRITO EN UN PLAZO D ECINCO DIAS HABILES DE OCURRIDO EL E VENTO Y POR E SCRITO. LA PRORROGA QUECONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOSEN QUE APOYESU SOLICITUD,MISMA QUE DEBERA DER SER ENTREGADA AL ENCARGADO DE LA OBRA PUBLICADEL"SIS TEM A M UNICIPAL DIF", Y ESTE HARA DEL CONOCIM IENTO A LA SUBDIRECCION DE,A DMINISTR ACION Y TESORER iASOBRE LA JUSTIFICACION YPROCEDENCIADE LAPROR ROG A. E N CASO DE CONCEDERSE E LPLAZO QUE ESTIME CO NVENIENTE SE H ARACONJUNTAMENTELAS MO DIFICACIONES COR RESPONDIENTES AL PRO GRAMA.DECIMO .- R ECEPCIO N D ELO S TRABAJOS:

LARECEPCION DE LOS TRABAJOS SERATOTAL Y SE REALIZARAA PARTIRDE QUE "E L SISTEMA M UNICIPAL D IF" VERIFIQUE P REVIO C UMPLIMIENTO D E LALISTADE DETALLES QUE EN CONJUNTO REALICEN L A SUPERVISION Y "EL C ONTRATISTA"PARA LATE RMINACION DE L OS T RABAJO S, YESTE PRESENTE PA RA TRAMITE DE PAG OLA ESTIMACION ULTIMA (FINIQUITO), QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LAENTREGA DE LA OBRA EN PERFECTAS CONDICIONES Y A SATISFACCIO N DE "ELSISTEMAMUNICIPAL DIF"Y SE ESTARA A LO DISPUESTO POR ELARTICULO 12.5 7 DELLIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, AStCO MO L OS ARTICULOS 230 y 231 DEL REGLAMENTODEL CODIGO ADMINISTRATIVO DELESTADO DE MEXICO, RESERVANDOSE "EL SISTEMAMUNICIPAL DIF"EL DERECHO D ERECLAMA R LO S TRABAJO S FALTANTES 0 M AL E JECUTADOS.

"E L C ONTRATISTA" SERA EL O NIC O R ESPONSABLE D ELOS D ASOS Y PERJUICIOS QUECO N MOTIV O D E LA OBRA S E CAUSEN A "EL SISTEMA DIFTO LUCA" 0 A TE RCERO S, PORELPRESENTE HOJA ES LA N UMERO8 D E 18 Q UE P ERTENECEN AL C ONTRATO D E OBRA P UBLICA A P RECIOSUNITARIO SDE TIEMPO DETRMIN ADO DE L A BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DELVELATORIO QUE CELEBRAN E L SISTEMAMUNICIPAL DIFTOLUCA YCONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,COP /D SJ / 002


9/36


10/36

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA200192012 Cum pliendo contig

Sistema Municipal D.I.F. de Toluca;Estado de Mexico

"2011 ario del Cau dillo Vicente guerrero"

C O N T R ATO D E O B R A P C IB L IC ANo. SMDT/CDS,HIR1002/2011

DECIMO SEGUN DA.- RELACIONES LABORA LES:

SIENDO "EL CONTRATISTA" EL UNICO PATRON DE TOD AS LQUE CON C UALQUIER CARACTER INTERVENGAN BAJO SUS ORDENES EN EDESEMPEFIO Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS OBJETO DEPRESEN TE CONTR ATO, Y TODA VEZ QUE LA RELACION DE TRAB AENTRE SU PERSONAL Y EL, "EL CONTRATISTA" ASUME TODAS LAS / RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DICHA RELA CION, VA SEAN LABORALCIVILES, PENALES 0 DE CUA LQUIER OTRA iNDOLE, LIBERANDO A "MUNICIPAL DIF" DE CUALQUIERA DE ELLAS. EN NINGON CASO Y POR NINGMO TIVO SE PO DRA CO NSIDERAR A" EL SISTEMA M UNICIPAL DIFSUSTITUTO. 7

DECIMO TER CERA.- RESPONSAB ILIDADES DE "EL CONTRA TISTA":"EL CONTR ATISTA" SERA EL UNICO RES PONSA BLE DE LA

LOS TRABAJOS. CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACESTIPULADO EN EL CONTRATO 0 CONFORME A LAS ORD ENES DE "EL SISTEMMUN ICIPAL DIF" DADA S POR ESCRITO, ESTAS OLTIMAS O RDENA RAN LREPAR ACION 0 LA REPOS ICION INME DIATA DE LOS TRABAJOS ADRESULTEN NECESA RIAS, QUE M ARA PO R SU C UENTA "EL CONTRATENGA DERE CHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUN A POR ELLO. DIF MUNICIPAL ", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDE NAR LA SUSPENSIOPARCIAL 0 TOTAL DE LOS TRABAJOS CO NTRATADOS EN TANTO SE DICHOS TRABA JOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PPARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRAT

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EU T IL IC E N E N L O S T R A B A J O S O B J E TO D E L A O B R A M O T IV O D E ECUMPLAN CON LAS NORM AS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LATODAS Y CADA UN A DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUENDE "EL SISTEMA M UNICIPAL DIF", ASi COMO A RE SPON DER PO R SU CDE LOS D EFECTOS Y VICIOS OCULTOS D E LA MISMA Y DE LOS DO JOQUE POR INOBSERVANCIA 0 NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUENSISTEMA M UNICIPAL DIP" 0 A TERCERO S.

IGUA LMENTE SE OBLIGA "EL CON TRATISTA" A NO CED ERPERSO NAS FiSICAS 0 MO RALES SUS DER ECHOS Y OBLIGACIONES DE RCONTRATO No SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBTRABAJOS EJECUTADOS QUE AM PARA ESTE CON TRATO SIN PREVIEXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL SISTEMA MU NICIPAL DIF" , EN LOARTICULO 12.49 DEL LIBRO DECIMO SE GUN DO DE L CODIGO AD MIE S TA D O D E M E X IC O .

EL PRESENTE HOJA ES LA NUMERO 10 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICADE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUMUN ICIPAL DIF TOLUC A Y CONSTRU CIONES GU ZMAN Y ACAB ADOS S .A DE C.V. EL DIA 04COP/DSJ/002


11/36


?S/

Sistema Municipal D.I.F. de Toluca;Estado de Mxico

"2011 a o del Caud illo Vicente guerrero"

CONTRATO DE OBRA PBLICANo. SMDT/CDSJ/IR/002/2011

Cumpliendo con

EN EL CASO DE QUE DURANTE EL LAPSO DE UN ADE LA FECHA DE TERMINACIN DE LOS TRABAJOS, APAREZDESPERFECTOS EN LAS MISMAS, "EL SISTEMA MUNICIPAL

REPARACIN O RESTITUCIN, SIN RETRIBUCIN ALGUPERO SI NO, STA PODR HACER LA REPARACIN O REPOSICENCOMENDARLA A UN TERCERO, CON CARGO A "EL CONTRA

CON CARGO A LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRELABORARA Y COLOCARA U NA LAMINA CON LA IDENTIFICADATOS INHERENTES A LA MISMA, SEGN M ODELO Y ESSERAN PROPORCIONADOS POR EL ENCARGADO DE OBRAS PUDECIMO CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES:

"EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" Y "EL CONTRATISTA"CASO DE INCUM PLIMIENTO TOTAL O PARCIAL IMPU TABLEAPLICACIN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES DESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS 111, 112, 113 Y 221 REGLAMENDECIMO SEGUNDO DEL CDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTA

A).- "EL SISTEMA M UNICIPAL DIF" TENDR LA FACULOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTN EJECUTACONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAM A DE TRABACUAL "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" COMPARAR PERIDICAMEPROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LAS MISMAS.

SI COMO CONS ECUENCIA DE LA COMPARACIN APRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES M EREALIZARSE, "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" PROCEDER A HLA CANTIDAD QU E RESU LTE DE M ULTIPLICAR EL 10% (DDIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NMERO DE MDESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LMANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAREALIZARSE, "EL SISTEMA M UNICIPAL DIF"; REINTEGRARIMPORTE EX CEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE A L MOTUVIERA ACUMULADAS, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LAS B

ES FACULTAD DE "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" LLEVAINSPECCIN Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATEREN LA EJECUCIN DE LA OBRA, YA EN EL LUGAR DE ESTEADQU ISICIN O FABRICACIN, CON CARG O A "EL CONTRSISTEMA MUNICIPAL DIF" PROCEDER A HACER LA RETENCIRESULTE DE MULTIPLICAR EL10%(DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIAEL PRESENTE HOJA ES LA NU MERO 11 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELMUN ICIPAL DIE TOLUCA Y CONSTRU CIONES GUZ MAN Y ACA BADOS S.A DE C.VCOPIDSJ/002


12/36

IMPORTES POR EL NOMERO DE MESES TRANSCURRIDOS.

B ).- S I "E L C O N T R AT I S TA " N O C O N C L U Y E LO S T R A B A JSENALADA EN EL PLAZO DE EJECUCION Y EN EL PROGRAM A DE TRABAJO, "SISTEMA M UNICIPAL DIF" LE APLICAR A UNA PENA C ON VENC IONQUE R ESULTE DE MULTIPLICAR 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFIMPORTES POR EL NOM ERO D E MES ES TRANSCURRIDOS DESDE LEN EL PROGRA MA, HASTA LA DE REVISION, DETERM INADO ONICD E L O S T R A B A JO S N O E J E C U TA D O S C O N F O R M E A L P R O G R A M A EN NINGON CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LAG A R A N T I A D E C U M P LIM I E N T O D E L C O N T R AT O , LO A N T E R IO RBASES DE CONCURSO .

PA R A D E T E R M IN A R L A A P LIC A C I O N D E L A S S A N C IO N

N O S E TO M A R A N E N C U E N TA L A S D E M O R A S M O T IVA D A S P O R CF U E R Z A M AY O R 0 P O R C U A L Q U IE R O T R A C A U S A Q U E A J U ICMU NICIPAL DIF", NO SEA IMPUTABLE A "EL CON TRA TISTA".

LAS RETENCIONES SE HARAN HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTACONJUNTAMENTE CON "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF", HAYAN DETERMINADOP R O C E D E N C I A 0 IM P R O C E D E N C IA , PA R A L O C U A L T E N D R A N UDiAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA DE TECTADO LIRREGU LARIDAD. EN CAS O DE QUE E N DICHO LAPSO DE TIEMPO A SU CO NCILIACION "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" PROCEDERAN A APLICARRETEN CION QUE A SU JUICIO PROCED A, INDE PENDIENTEME NTED I C HA C O N C I LIA C I O N , Y U N A V E Z D E T E R M IN A D A S E P R O C E DAJUSTES CORRESPONDIENTES.

IN D E P E N D IE N T E M E N T E D E L A R E T E N C IO N Q U E S E A P LCONVENCIONAL "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR ECUM PLIMIENTO DEL CO NTRATO 0 BIEN LA R ESCISION ADM INIST"EL SISTEMA M UNICIPAL DIF" OPTA POR LA RESCISION SE APEGAR A A LE S TA B LE C I D O E N L O S A RT I C U L O S 1 2 .4 9 D E L L IB R O D E C I M O S E GADM INISTRATIVO DE L ESTADO DE MEXICO Y 205 DE SU REGLAME

LA S C A N T ID A D E S Q U E R E S U LT E N D E L A A P L IC A C I OC O N V E N C IO N A L E S Q U E S E IM P O N G A N A "E L C O N T R AT IS TA " S EC O N C A R G O A L A S E S T IM A C I O N E S Q U E P O R T R A B A JO S E J E C U TACONTRATISTA" Y SI ESTOS NO LLEGARAN A CUBR IR EL MONTO DE LAS PENACONVENCIONALES, EL FALTANTE SE APLICARA CON CARGO A LA FIANZA DCO MPLIME NT SI DA LUGAR A ELLO.

EN C ASO DE Q UE "EL SISTEMA MU NICIPAL DIF" OPTE PO

Otturt ha N a 5 0 5 CcTints. 2 26. ! I .7t.


13/36


O n nn ba N o. 5 0 5 C oi . ScTc .,k , 2 20 .1 I 7 0 9 0 0 2 21 5 1 .5 2 -

Sis tema Munic ipa l D.I.F. de Toluca ;Es tado d e M xico"2011 alo delCaudilloVicente guerrero"

CONTRATO DE OBRA PBLICANo. SMDT / CDSJ /IR /002 /20 11Cumpliendo contigo

DEL CONTRATO, APLICAR A "EL CONTRATISTA" UNA SANCIN CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO, QUE PODR SER, A JUICIO DE "EL ySISTEMA MUNICIPAL DIF", HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANT AS DECUMPLIMIENTO QUE HAY AN SIDO OTORGADAS.

DECIMO QUINTA.- MODIFICACIONES."EL SISTEMA MUNICIPALDIF", PODRMODIFICAR EL CONTRATO, DE LOCUAL DAR AVISO POR ESCRITO CON OPORTUNIDAD A "EL CONTRATISTA", Y STESE OBLIGA A ACATAR LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL CASO DEQUE CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES ORDENADAS, ELIMPORTE TOTALDELOSTRABAJOS QUE DEBA REALIZAR "ELCONTRATISTA" EXCEDIERE LA CANTIDADESTIPULADA EN LA CLUSULA SEGUNDA, LAS PARTES CELEBRARN UN CONVENIO-ADICIONAL POR LA CANTIDAD EXCEDENTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ART CULO 12.46 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CDIGO ADMINISTRATIVO DELESTADO DE M XICO.DECIMO SEXTA.- AMPLIACIN DE PLAZO:

EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR O CUANDO PORCUALQUIER OTRA CAUSANO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LE FUERE IMPOSIBLE ASTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITAR OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO, LAPRRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOY ESU SOLICITUD. "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF", RESOLVER SOBRE LA JUSTIFICACINY PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE PRRROGA Y EN SU CASO, CONSIDERAR YASEALA SOLICITUD DEL "EL CONTRATISTA"OLA QUE ELLA ESTIME CONVENIENTE. DEACUERDO CON LA RESOLUCIN SE HARN LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA.SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUEIMPIDAN LA TERMINACIN DE LOSTRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUEREN IMPUTABLES A "ELCONTRATISTA", STE PODR SOLICITAR TAMBIN UNA PRRROGA, PERO SEROPTATIVO PARA "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" CONCEDERLA O NEGARLA. EN CASODE CONCEDERLA DECIDIR SI PROCEDE A IMPONER A "EL CONTRATISTA" LASSANCIONES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA CLUSULA VIGSIMA; ENCASO DENEGARLA PODR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENNDOLEQUE ADOPTELAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN d)CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE QUE"ELSISTEMA MUNICIPAL DIF"APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES O BIEN 1PROCEDER A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDADALO ESTABLECIDO EN LA

CLUSULA DCIMA.EL PRESENTEHOJA E S LA NUMERO 13 DE 18 QUE PERTENECEN A L CO NTRATODE OBRA PUBLICA APRECIOS UNITARIOSDE TIEMPODETRMINADO DELA BARDA PERIMETRAL Y OBRAEXTERIOR DELVELATORIO QUE CELEBRAN EL SISTEMAMUNICIPAL DIF TOLUCAY CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V. EL DIA04 DE FEBRERO DE 2011,COP /DSJ/ 002


14/36

H. ATUNTAMIENTO DE TOLUCA2009.2012

Cum pliendo contigo

S ist e m a Mu n ic ipa l W.F. d e To lu c a ;E st ad o de M ex ic o

"2011 ario del Caudillo Vicente guerrero"

CONTRATO DE OBRA PDBLICANo. SMDT /CDSAR/002 /2011

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSIONDE L OS TRABAJOS:

"EL S ISTEMAMUNICIPAL DIF" TIENE L A FACULTAD DE SUSPENDER, TODO0 PARTE DE LA EJECUCIONDE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ENC UALQ UIER ESTADO EN QUE E STOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO PO R ESCRITO A"EL CONTRATISTA".

"EL SISTEMA MUNICIP ALDIF" INFORM ARA A "EL CO NTRATISTA" SOBRE L ADURACION APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACION DEL PLAZO QUE S EJUSTIFIQUE, ENLOS TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA. CUANDO LASUSPENSIONSEA TOTAL V DEFINITIVA SE DARA POR TERMINADO EL PRESENTE.

CUANDO "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" ORDENE LA SUSPENSION PORCAUSAS NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" P AGARA A ESTE LOS P RECIOS

PACTADOS, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE HUBIERE E JECUTADO HASTA LAFECHA DE LA SUSPENSION.

"E L SIS TEMA M UNIC IPAL DIP P ODRA SUSPENDER TEMPORALMENTEDEFINITIV AMENTE LA EJE CUCION D E LA OBRA O BJETO DEL E STE CONTRATO SONRESPONSABIL IDAD PARA ESTE, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTREDANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON QUINCE DiAS HABILES DEANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL SISTEMA MUNICIP ALDIF" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADADE LA SUSPENSIONY EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE. 7 7 #

CUANDO LA SUSP ENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO ELCONTRATO CUBRIENDOSE A "EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DELA OBRAQUE HAYAREALIZADO; V S ERA RESPONSABLE P OR LA O BRA EJECUTADA PORLOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE. CUANDO "EL SISTEMAMUNICIPAL DIF" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE ALO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LASOBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS DANOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE DICHASUSPENCION.

DECIMO OCTAVA.- TERMINACIONANTICIPADA DE CONTRATO:

DE COMC IN AC UERDO "EL SISTEMA MUNICIPALDIF" V "ELCONTRATISTA"CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 199, 200 Y 201 DEL REGLAMENTO

DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.LA TERMINACIONANTICIPADA DEL CONTRATO PROCEDERA CUANDO:

EL PRESENTE HOJA E S LANUMERO 1 4 DE 18QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOSDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELEBRAN EL SISTEMAM UNICIP AL D IF TOLUCA Y CO NSTRUCIO NES GUZM AN Y ACABADOS S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,COP /D SJ/002


15/36

etT C

Cumpliendo contigo

IV.- CONCURRAN OTRAS RAZONES DE INTERS PV.- CUANDO NO SEA ENTREGADA LA OBRA EN LOS TI

DETERMINADOS DE ACUERDO A AL BITCORA.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA2009.2012

SUSPENSIN.


"2011 ao del Caudillo Vicente guerrero"CONTRATO DE O BRA PBLICA

N o. SM D T/C D SJ /IR /00 2/2 01 1

NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPO RAL

II.- EXISTAN CAUSA S JUSTIFICADAS QUE IMPIDANDE LOS TRABAJOS.

III,- SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LOS TRABAOCASIONARA UN DAO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO .

DECIMO NO VENA.- RESCISIN DEL CON TRATO:EN CASO DE RESCISIN DEL CONTRATO POR CAU

CON TRATISTA", "EL SISTEMA M UNICIPAL DIF" PROC EDERGARANTAS Y SE ABSTENDR DE CUBRIR LOS IMPO RTES EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE ELCORR ESPONDIENTE, LO QUE DEBER EFECTUARSE DEN TNATUR ALES SIGUIENTES A LA FECHA DE N OTIFICACINFINIQUITO DEBER PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOEJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS C ONFORMAS COMO LO RELATIVO A LA RECUPERAC IN DE LOS MASU CASO, LE HAYAN SIDO EN TREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDAPUD IERA N EXISTIR; "EL SISTEMA M UNICIPAL DIF" PRO CCON TRATO C UANDO "EL CON TRATISTA" NO INICIE LOPACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAM ENTE LOS TRABPROGRAM A DE E JECUCIN PO R FALTA DE MATERIALES, TCONSTRUCCIN Y NO REPARE O R EPONGA ALGUNA PARTQUE NO CUM PLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSCALIDAD, AS COM O C UALQUIER O TRA CAUSA QUE INDITRMINOS DEL CO NTRATO, O SE COLOQU E EN LOS SUPUDEL REGLAMENTO DEL CDIGO ADM INISTRATIVO DEL ES

CUAN DO "EL SISTEMA M UNICIPAL DIF" DETER MINRESCISIN ADM INISTRATIVA DEL C ONTRATO , LA DECISCOM UNICARA POR ESC RITO A "EL CON TRATISTA", EXPONRESPECTO SE TUVIERAN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TER


16/36

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACION

DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN GU Y CASO "EL

SISTEMA MUNICIPAL DIE" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE

QUINCE DiAS NATURALES, SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL

ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA"..- EN EL CASO DE QUE "E14'

CONTRATISTA" NO CONCLU YA LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN LA CLAUSULA1

TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO , CUBRIRA UNA PENA CONVENCIONAL DEL UNO

PUNTO PORCIENTO DIARIO DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA JERCIDO HASTA LA

TERMINACION Y FINIQUITO DE LA MISMA A SATISFACCION "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF

TOLUCA" CU YO MONTO TOTAL NO EXCEDERA DEL DIEZ PORCIENTO DEL IMPORTE DEL

CONTRATO.

VIGESIMA.- OBLIGACIONES:

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA

EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LASCLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENT

OS,

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL

CODIGO ADMINIS TRATIVO DEL ES TADO DE MEXICO, S U REG LAMENTO Y

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA PRIMERA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS:

"EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "EL CONTRATISTA*

LAS FACILIDADES Y LA INFORMACION QUE REQUIERA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO

DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A NO DIVULGAR POR

MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES 0 CUALQUIER OTRA FORMA,

LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE LOSSERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN AUTORIZACION EXPRESA Y POR ES

CRITO

DE "EL SISTEMA MUNICIPAL DIE", POR LO QUE SERA RESPONSABLE POR CUALQUIER

DA-NO 0 PERJUICIO CAUSADO A "EL SISTEMA MUNICIPAL DIE" POR EL USO INDEBIDO

DE DICHA INFORMACION.VIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES:

2.0% PARA SUPERVISION

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION:

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,

ASI COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO,SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LE Y DE LA MATERIA V SU REGLAMENTO, A

DEMAS

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE

EL PRESENTE HOJA ES LA NUMERO 16 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

DE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR D EL VELATORIO QUE CELEBRAN EL SISTEMA

MUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,

COP/DSJ /002

t h a N o 3 S C o t

M I. , 2 2 6 . H iD

5 .9 0 .0 3 F a x. 2 1 1 2 4 2 . , 2


17/36

C umpliendo contigoH. ATONTA MIENTO DE TO LUCA2009-2012 CONTRAT O D E O BRA P BLI CA

No . S MDT/C D S MR/ 00 2 / 20 1 1

P OR EL S IS TEMA MUNICIP AL DIF T O LUC

RE.S IDENCA

LIC. MARIA ELENA LOPEZSARRERAPRESID ENTASIS TEMAMPAL. D IF TOLUCA

DR. ROB O MA R Z PO BLE TEDIRECTOR GENERAL SISTEM A MPAL. DIFTOLUCA

C 0~

EZ GILLEGAL

LIC. SORAYA DIAZ SALG ADOJEFE DPTO. SERVICIO S JURIDICOS

SISTEM A MPAL. DIF TOLUCAC.P. AM ADO FELIP

CONTRALOR INTERNO S IS

POR "EL CONTRATISTA

blitj."r1;;I-HnS

T ES E

- -r x -- -

LIC. LAURA G RDUNO LOPEZ P. ING.ARQ. ALFONSO TABARES CARRILLO

SUBDIRECTO R A D E ADM ON Y TESORER IA S ISTEMA M PAL. ENCARGADO OBRA PUBLICA SISTEMA MPAL. DIE

DV TOLUCA :TOLUCA

EL PRESENTE HOJAES L A NUMERO 18DE 18QUE PERTENECEN A L CONTRATO DE OBRA PUBLICA A P RECIOS U NITARIOSDE TIEMPO DETRMINADO DE LABARDA PERIMETRAL Y OBRA E XTERIOR DEL VELA TORIO Q UE C ELEBRAN EL S ISTEMAMUNIC IPALDIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES G UZMAN Y ACABADOS S .A D E C.V. EL DIA 04 D E FEBRERO D E 2011,COP/DSJ /002


18/36

P. INC. ARQ. ALFONSO TAB ARES CAR RILLO

ENCARGAD O OBRA PLIBLICA SISTEMA MPAL. DTOLUCA

. a., - _ s ta d _ c_ .A .,-

C O N T R A L O RINTERNO SISTEMA MPAL. TOLUCAC.P. AMADO FELIPE ZAFIAO\OZA S RANO LIC. SORAYA DIAZ SALGADO

JEFE DPTO. SERV ICIOS JURIDICOSSISTEMA MPAL. DIE TOLUCA

rag 'ESOREIRLIV Pc"-

LIC. LAURA GARDUH O LOPEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA SISTEMA MPAL.DIE TOLUCA

UNEZ GILNTE LEGAL

plusioeJOR EL SISTEMA M UNICIPAL DIF TOLUCA

LIC. MARIA ELENA LOPEZE l e R asc-- PRESIDENTA SISTEMA MPAL. QM-TOLUCA

DIRECC10/0GENERAL

,

DR. ROBERTO MARTINEZ POBLETEDIRECTOR GENERAL SISTEMA MPAL. DIE TOLUC

0012 "EL CONTRATISTA"

EL PRESENTE HOJA ES LA NUMERO 18D E 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE O BRA PUBLICA ADE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARD A PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUEMUNICIPAL DIE TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZM AN Y ACABADO S S.A DE C.V. EL DIA 04 DECOP/DSJ/002


19/36

II. AY UNT AMIENT O DE TOLUCA2009-2012

C P _ l e 1:1T e ls , 2 2 6 . 1 1 7 0 / 2 1 5 9 0 0 0 : 2 1 5 9 0 0 2 / 2 1 5 9 0

O t 9 1 0 0 3 N o . 5 0 5 C o l. S o l 2 u in

Sis tema Munic ipa l D.I.F. de T o luca ;Es tado de Mxico"2011 ao del Caudillo V icente guer r er o"

CONT RAT O D E OBRA PBLICA Cumpliendo contigoNo. S MDT / CDSJ / IR /002 / 2011CONT RAT O DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNIT ARIO Y T IEMPO DET ERMINADO NUMEROSMDT / CDSJUIR / 002 / 2011 DE LA OBRA DENOMINADA: CONST RUCCIN DE BARDAPERIMET RAL Y OBRA EXT ERIOR DEL V ELAT ORIO UBICADA EN CALLE T ORRES CHICASESQUINA LAGO BALK ACH, COLONIA SEMINARIO SEGUNDA SECCIN, T OLUCA EST ADODE MXICO. QUE CELEBRAN POR UNA PART E EL SIST EMA MUNICIPAL DIF DE T OLUCA;EST ADO DE MXICO, A QUIEN SE DENOMINARA "EL SIST EMA" REPRESENT ADO POR ELDR. ROBERT O MART NEZ POBLET E, DIRECT OR GENERAL; LIC. LAURA GARDUO LPEZ,SUB. DE ADMINIST RACIN Y T ESORER A; P. ING. ARQ. ALFONSO T ABARES CARRILLOENCARGADO DE OBRA PUBLICA DEL SIST EMA MUNICIPAL DIF, Y POR LA OT RACONST RUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V . REPRESENT ADA POR C. JOSELUIS NUEZ GIL, EN SU CARCT ER DE REPRESENT ANT E LEGAL A QUIEN SEDENOMINARA "EL CONT RAT IST A", DE IGUAL MANERA A AMBOS SE LES POMADENOMINAR "LAS PART ES" LAS CUALES SE SUJET ARAN AL T ENOR DE LASSIGUIENT ES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1.1- QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENT RALIZADO DE ASIST ENCIA SOCIAL DCARCT ER MUNICIPAL CON LA PERSONALIDAD JURIDICA Y PAT RIMONIO -PROPIOS; EN T ERMINOS DE LO QUE EST ABLECE LA LEY QUE CREA LOSORGANISOS PUBL1COS DESCENT RALIZADOS DE ASIST ENCIA SOCIAL DECARCT ER MUNICIPAL DENOMINADOS "SIT EMAS MUNICIPALES PARA EnDESARROLLO INT EGRAL DE LA FAMILIA.1.2.- QUE "EL SIST EMA" T IENE PLENAMENT E DEFINIDOS SUS OBJET IV OS, SIENDO SUFUNCION PRIMORDIAL ASEGURAR LA AT ENCIN PERMANENT E D

E LAPOBLACIN MARGINADA, BRINDANDO SERV ICIOS INT EGRALES DE ASIST ENCIASOCIAL, ENMARCADOS DENT RO DE LOS PROGRAMAS BSICOS DEL SIST EMAPARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE LA FAMILIA DEL EST ADO DE MXICO, AS 4COMO T AMBIN PROMOVER LOS M NIMOS DE BIENEST AR SOCIAL Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PARA CREAR MEJORES CONDICIONES DEA LOS HABIT ANT ES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPIO, ,CUMPLIR LOSOBJET IV OS, FUNCIONES Y LABORES SOCIALES DEL ORGANISMO; CELEBRAR LOS NCONV ENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENT IDADES PBLICASPARA EL CUMPLIMIENT O DE LOS OBJET IV OS DEL ORGANISMO;. LO ANT ESCIT ADO CON FUNDAMENT O EN LOS ART CULOS 3 FRACCIN I Y II; ART ICULO 13BIS E FRACION I Y V I DE IGUAL FORMA T IENE LA FACULT AD DE INST RUMENT ARLA PREST ACIN DE SERV ICIOS FUNERARIOS EN LAS INST ALACIONES Y EXPENDIOS, LO ANT ERIOR ES EST ABLECIDO POR LOS ART CULOS 39 Y 41FRACCIN IV DE LA LEY DE ASIST ENCIA SOCIAL DEL EST ADO DE MXICO Y MUNICIPIOS EN EL T IT ULO CUART O DE LOS SIST EMAS MUNICIPALES PARA ELDESARROLLO INT EGRAL DE LA FAMILIA Y EN EL T IT ULO CUART O DE LOS

EL PRESENT E HOJA ES LA NUMERO 1 DE 18 QUE PERT ENECEN AL CONT RAT O DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNIT ARIOSDE T IEMPO DET RMINADO DE LA BARDA PERIMET RAL Y OBRA EXT ERIOR DEL V ELAT ORIO QUE CELEBRAN EL SIST EMAMUNICIPAL DIF T OLUCA Y CONST RUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V . EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,COPIDSJ / 002


20/36

H. ATUNTAMIENE0 DE TOLUCA2009.2012

3Cumpliendo contigo

Sist e m a Mu nic ip a l D.I.F. de To luc a ;Es tad o de Mexico

"2011 alio d el Caudillo Vic ente guerrero"

CONTRAT O DE OBRA POBLICA No. SMDT/CDSJ /IR /002 /2011

SISTEMAS MUNICIPALES PARALE DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA LOANTERIOR ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL P RESENTE CONTRATO FUNDAYOBSERVA EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO.

1.3.- QUE ESTA REPRESENTADO POR LA LICENCIADA MARIA ELENA LOPEZ BARRERAQUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 18 DEAGOSTO DE 2009, EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA PRESIDENTA MUNICIPALCONSTITUCIONAL D E TOLUCA, C. DRA. MARIA ELENA BARRERA TAPIA Y QUECUENTA CON LAS FACULTADES PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTECONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 14 FRACCIN VDE LA LEYQ UE CREA A LO S ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEASISTENCIA SOCIAL DE CARACTER MUNICIPAL DENOMINADOS "SISTEMASMUNIC1PALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

1.4.- QUE "EL SISTEMA" LLEVA A CABO LA REALIZACION DEL PRESENTE CONTRATOCON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ACTA DE F ALLO RELATIVA A LINVITACION RESTRINGUIDA No.SMDT /CDSJ /IR /002/2011, DEL COMITE INTERNODE OBRA PUBLICA DE "EL SISTEMA" EN FUNDAMENTO AL ARTICULO 21 DEL \REG LAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEG UNDO DEL CODIGO ADM INISTRATIVO DELE ST ADO DE M EXIC O.

1 .5.- QUE PARACUM PLIR CON LAS OBLIGACIO NES DEL PRESENTE CO NTRATO LOSPAGOS QUE SE DERIVEN SERAN CUBIERTOS CON RECURSOS PROPIOS , CONNUMERO DE ACTA DE APROBACION No. 15022011-001-E, PRIMERA ASAMBLE C

E)(TRAORDINARIA DE LA JUNTA D E GOBIERNO, DEL "SISTEM A MUNICIPAL DIFDETOLUCA

1.6.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN OTUMBA No. 505 COL. SOR JUANA INES DE LACRUZ, TOLUCA ESTADO DE MEXICO. C.P. 50040. MISMO QUE SENALA PARA LOSFINES YEFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR INVITACIONRESTRINGIDA DE CON FORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS AR TICULOS 12.4FRACCION 11, 12.21, 12.33 PARRAFO 24 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL \

CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO; 69 FRACCIONES I, 11 V IV, 85,86 y 87 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO

EL PRESENTE HO JA ES LA NUMERO 2 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRAPUBLICA A PRECIOS UNITARIOSDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELEBRAN EL SISTEMAMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE CV. EL DIA04 DE FEBRERO DE 2011,COP /D SJ/002


21/36

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MXICO.SEGUNDA.- "

EL CONTRATISTA" DECLARA:A).- QUE SU REPRESENTADA ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA LEGALMENTE CONAPEGO A LAS LEY ES DE LA REPUBLICA MEXICANA SEGN ACTA CONSTITUTIVANUMERO 39,889 VOLUMEN 605, SIN FOLIO PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIOPUBLICO NUMERO 75, LIC. FRANCISCO JAVIER GERARDO OLIVEROS LARA DELDISTRITO JUDICIALDE LA DELEGACION CUAUTEMOC, MEXICO D.F.B).-QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURANMERO 39,889 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NMERO 75, LIC.FRANCISCO JAVIER GERARDO OLIVEROS LARA, MANIFESTANDO QUE NO HASIDO REVOCADO EL CARGO QUE OSTENTA.

D).-QUE SU REPRESENTADA TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE MIGUELC\ HIDALGO 314 SAN BUENAVENTURA, INSURGENTES Y MUOZ SAMAY OA;TOLUCA, MXICO C.P. 50010; MISMO QUE SEALA PARA TODOS LOS FINES -EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.E).-CUENTA CON SU REGISTRO DE CONTRIBUY ENTES: CGA000517136F).-QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN EL LIBRODECIMO SEGUNDO DEL CDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MXICO, SUREGLAMENTO Y LAS REGLAS PARA LA EJECUCIN DE LAS OBRAS, ASCOMO NLAS DEMS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS.

"EL S IS TEMA MUNICIP AL DIF" DE TOLUCA ENCOMIENDA A "ELCONTRATISTA" LA REALIZACIN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCINDE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO; UBICADA EN CALLEEL PRESENTE HOJA ES LA NUMERO 3 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOSDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELEBRAN EL SISTEMAMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2 01 1 ,C O P /DS J /002


22/36

TORRES CH ICAS ESQUINA LAGO BALKACH, COLONIA SEMINARIO TOLUCA ESTADO DE M EXICO. Y ESTE SE O BLIGA A REALIZARLA

TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOSP L A N O S , O R D E N ETRABAJO, ESPECIFICACIONESY P O R L O S D / VE R S O S O R D E N A M /E N TO S NYA N E X O SSEFIALADOS EN EL INCISO "F" DE LA SEGUND A DECLARCONTRATO, ASi COMO LASN O R M A S D E C O N S T R U C C I O N V /G E N T E SEN EL LUG ADONDE SE DEBAN REALIZAR LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POREPRODUCIDAS COMO P ARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

EL IMPORTE D EL PRESE NTE CO NTRATO ES DE $ 635,349.09TREINTA Y CINCO M IL TRESCIENTOS C UAREN TA Y NUEVE PESO S 0IMPUE STO A L VALOR AGRE GADO DE $ 101 ,655 .85 (CIENTO UN MCINCUENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.) TOTAL CONTRATADO $ 737,004.9(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE M IL CUATRO PESOS 94/100 M.N.)TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, PREVIA RECEP CION DE LOS ACOR RESPO NDIENTES, A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CO NTFEBRERO D E 2011 Y TERMINAR EL DIA 15 DE MARZO DE 2011, DE CEL PROG RAMA D E OBRA CONVENIDO PREVIAMENTE C ON "EL SISTE

CUARTA .- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUM ENTOS AD MIN

"EL DIF MUNICIPAL" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "ECONTRATISTA", EL INMUEBLES EN QUE DE BAN LLEVARSE A C AMATER IA DE ESTE CON TRATO, ASI COM O LOS DICTAMEN ES, PERMDEMAS AUTO RIZACIONES QUE SE REQUIERAN P ARA SU REALIZACILA ENTREGA DEL INMUEBLE, PRORR OGAR A EN IGUAL PLAZO LOBRA. QUINTA.- ANTICIPOS:MONTOS.- SE OTORG ARA ANTICIPO DEL 30% CON UN IM368,502.47 (TRESCIENTOS SESENTA Y OC HO M IL QUINIENTOS DO S PINCLUYE EL IMPUESTO A L VALOR AG REGA DO; EL CUAL SE DIVIDMANE RA EL 20% CON UN IMPO RTE DE $147,400.99 (CIENTO CU ARENT

CUATRO CIENTOS PESO S 99/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VAPARA EL TRASLADO D E MAQ UINARIA Y EQUIPO DE CO NSTRUCC IOTRABAJOS V EL30% CON UN IMPORTE DE $ 221,101.48 (DOSCIENTOS VEINTIUN MILCIENTO UN PESOS 48/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; PARA LA

EL PRESENTE HOJA ES LA NUMERO 4 DE 18 QUE PERTENECEN AL CO NTRATO DE OBRA PUBLIDE TIEMPO DETRM INADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACA BADOS S .A DE C .V. EL DIA 0COP/DSJ/002


23/36

rum b a No 5 05 C o:. So f-Te ls. 22 6 11 70 .t 21 5.9 00 0

C P. 50 04 0 lbl tica , Es tad c'd o Me xi co .2 4.6 2

CO MPRA Y10 PROD UCCION DE MATERIA LES DE CO NSTRUCCIO NY L A AD QUISICION DEEQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, SOBRE LA BASE DE LA ASIGNACION

PR ESUPUESTALAPROBAD AAL CONTRATO COR RESPO NDIE NTE AL PRIM ER EJERCIC IOY PAR A EL CA SO D E C UE SE E JEC UTE EN MAS DE UN EJE RCICIO PRESUPUESTAL SEDA RA EL 0.00% S O BR E E L MO NTOD E LA AS IGNA CIO N P R ES UP U ES TAL A PR OB A DAPARA ELEJERCICIO CUE SE TRATE.

"E L CONTRATISTA" SE OBLIGA A U TILIZAR LO EN D ICHOS TRABAJOS. ASiMISMO, "EL CONT RATIST A" T OMA CO NOCIMIENT O V OTORGARA LAS FA CILIDADE SP ARA CU E "EL DIF MUNICIPAL" AT RAVE S DE SU RE SIDENC IA D E OBRA , VE RIFIQUEQUE "EL CO NTR ATISTA"UTILICE DICHO ANTICIP O P ARA EL INICIO D E LOS T RABAJO SCUE COMPRENDE ENTRE OTRAS: LA INSTALACION DE SUS OFICINAS, BODEGAS,ALMACENES; GASTOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIP DECONSTRUCCION P ARALA REALIZACIO N DE LO S TR ABA JOS CO NTRATADOS.

EL A NTICIP O O TOR GAD O SE A M OR TIZA RA ME D IAN TE LA D EDU CC ION D E U NPOR CENT AJE IGU AL AL P ORCE NTA JE CU E SIRVIO DE BA SE PAR A DET ERMINA R E LANTICIPO, LACUE SE APLICARA SOBRE EL IMPORTE DE CADAUNA DE LASE STIM AC ION E S, Q UE PO RTR AB A JO S EJE CU TAD OS P RE SEN TE P AR A S U CA RGO "E LCONTRATISTA".G ARAN TI A D E LO S A N T IC IP O S .- ELCO NTRATISTA SE O BLIGA A GARANTIZAR M EDIANTEFIANZA DEBIDAMENTE AUTORIZADA V A FAVOR DEL DIF MUNICIPAL DE TOLUCAESTADO DE MEXICO, LA TOTALIDAD DE (LOS) MONTO (5) CONCEDIDO (S) PORCONCEPTO D E ANTIC IPO (S), EN U N PLAZODE D IE Z D IAS HABILE S CO NTA DO SA P ARTIRDE L AFECHA EN QUE EL CONTRATISTA R ECIB A C OPIADEL CO NTRATO 0 DEL ACTA DEFALLO DE A DJUDICA CIO N

SEXTA.- F ORM A DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN CUE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL PRESENTECON TR ATO , S E P AG UEN ME DIANTE L A F O RM ULAC ION OB LIGATO RIA DEESTIMACIONES, MISMAS QUE NO ABARCARAN UN PERIODO DE TREINTADIASNATURALES, L AS C UE S ERAN P RESENTAD AS P OR "EL C ONTRATISTA" A LENCARGADODE OBRA PUBLICA D EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, A T RAVES D E O FIC IO DENTRO D E L OSSEIS D IAS HABILES SIG UIE NTES A LA F ECHA D E CORTE, SIN ESTE REQ UISITO NO SEDARA TRAMIT E A LA E XPEDICION DE L A SO LICITUDDEL PAGO ; ESTA S ERA PAGADAENMON ED ANA CIO NAL,EN LA SUB DIR E CC ION DE A DM INIS TR A CIO N Y TE SOR E RIA DE LSIS TE MA M UNICIPAL DIF.

CU ANDO LAS ES TIMACION ES DE LOS TR ABAJO S E JEC UTADO S, NO S EANPRESENTADOS EN EL TERMINO ANTES SEFIALADO, DICHOS TRABAJOS SEINCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PRESENTE HOJA ES L A NUM ERO 5 DE 18 QUE PERTENECEN AL CO NTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOSDE TIE MPO DETRMIN ADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y O BRA EXTERIO R DEL V ELATORIO QUE C ELEBRAN EL SIS TEMAMUNICIPAL DIF TOLU CA Y CONSTRUC IONES GUZMANY ACABADOS S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRE RO DE 2011,COP/DSJ/002


24/36

N I LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIN, AUNQUE HPAGADAS, SE CONSIDERARN CO MO ACEPTACIN DEFIN

PUES "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" SE RESERVA EXPRESARECLAMAR POR TRABAJO FALTANTE O MAL EJECUTADA, POPOR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MCUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCUCONTRATISTA".

SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME COO CON LA LIQUIDACIN EN SU CASO, DISPONDR DE UN PLAZO DSIETE DASCALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIN DE LA ELIQUIDACIN PARA HACER, POR ESCRITO, LA RECLAMACTRANSCURRIDO ESE PLAZO SIN RECLAMACIN DE "EL CONTRCONSIDERAR DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR L, Y SRECLAMACIN DE LA ESTIMACIN O LIQUIDACIN DE QUELAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIN OBLIGATORIA DE ESLA QUE SERA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", AL ENCARGAPUBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF; DENTRO DE LOS SEIS DSIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACINPAGADA A PARTIR DEL TERCER DA HBIL SIGUIENTE EENTREGUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS; EL PAGO SERASUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERA DEL SIST

SPTIMA.- GARANTAS:PARA EL EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMP

CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSCONTRACTUAL A CARGO DE "EL CONTRATISTA", ESTE OTOTRMINOS DEL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO DEL LIBRCDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE M XICO, POR EDEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA, INCLUYENDO EL INSTITUCIN AUTORIZADA, EXPEDIDA A FAVOR DEL DIF MU

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE "EL SISTPARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DA SU JUICIO CORRESPO NDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECONSTITUIDAS CONFORME A ESTE ARTICULO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIN FOCONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFRESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALRESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTEL PRESENTE HOJA ES LA NUM ERO 6 DE 18 QUE PE RTENECEN AL CONTRA TO DE OBDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARD A PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELMUNICIPAL DIF TOLUCA Y C ONSTRUCIONES GUZM AN Y ACA BADOS S.A DE C .COP/DSJ/002


25/36

TOTAL DE OB RA EJECU TADA, DEBIENDO SU BSISTIR POR UN AN A PARTIR DFECHA DE RECEPCION FORMAL DE LA OBRA M ATERIA DEL PRESENTE CONTRAT

LOS TERM INOS SEFIALADOS EN EL ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO D EL DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEX ICO, PARLA M ISMA CANCELE Y SUSTITUYA LA DE CUM PLIM IENTO DE LA EJECUCION TRABAJOS.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, COMO SE INDICO ANTERIORMDEBERA SER PRESENTADA DEN TRO DE LOS CINCO DiAS HABILES SIGUIENCONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" SUSCRIBPRESENTE INSTRUMENTO. SIN ESTE REQ UISITO NO SE LIBERARA EL CH EQUE PANTICIPO, SI LO HUBIERA.

PARA EL CASO DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NOVENAPRESENTE, ASI COM O CON VENIOS ADICIONALES SI LOS HUBIESE DEBERANGARANTIZADOS EN LOS MISMOS TERMINOS.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDACONSIDERARSE UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN FIANZAS PARCIALES.

LA REVISION DE LOS CO STOS A SOLICITUD DEL "EL CONTRATISTREALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS239, 240,241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 y 249 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMSEGUNDO DEL CODIGO ADM INISTRATIVO DEL ESTADO DE M EXICO Y NO PCAMBIARSE DURANTE LA V IGENCIA DEL CONTRATO.

EL PRESENTE HOJA ES LA NUM ERO 7 DE 18 QUE PERTENECE N AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNIDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EX TERIOR DEL VELATORIO QUE CELEBRAN EL MUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZM AN Y ACABADO S S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRER O DCOP/DSJ/002


26/36

NOVENA.- DE LABITCORA,"EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" Y "EL CONTRATIS

TA" ACUERDAN QUE LABITCORAES ELINSTRUMENTO TCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUALSERVIR COMO MEDIO DE C OMUNICACIN CONVENCIONALENTRE LAS P ARTES EN LAQUE DEBERNREFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLANDURANTE LAEJECUCIN DE LOS MIS MOS, PORLOQUE V INCULAR A LAS PARTES ENSUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. LAS REGLAS PARAEL USO DE LA BITCORA SONLAS ESTIPULADAS EN 224y 225 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO D ECIMOSEGUNDO DELCDIG O A DMINIS TRATIVO DEL ESTADO DE MXICO."EL CONTRATISTA" PODR SOLICITAR UNA PRORROGA Y PARA QUETENGA VALIDEZ LA PRORROGA, DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO DECINCO D AS HBILES DE OCURRIDO ELEVENTO Y POR ESCRITO. LA PRORROGA QUECONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIV OS EN QUE APOYE S U S OLICITUD,

MISMAQUE D EBERDER S ER ENTREGADA AL E NCARGADO D E LA OBRA PUBLICA DEL"SISTEMA M UNICIP AL DIF", Y ESTE HAR DEL CONOCIMIENTO ALA SUBDIRECCIN DEADMINISTRACIN Y TESORERA SOBRE LA JUSTIFICACIN Y PROCEDENCIA DE LAPRORROGA. EN CASO DE CONCEDERSEEL PLAZOQUE ESTIME CONVENIENTE SE HARCONJUNTAMENTELAS MODIFICACIONES C ORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.DCIMO.- RECEPCIN DE LOS TRABAJOS:

LA RECEPCIN D E LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA APARTIRDE Q UE "EL SIS TEMA MUNICIPALDIF" V ERIFIQUE PREVIO CUMPLIM IENTO DE LA LISTADE DETALLES QUE ENCONJUNTO REALICEN LA SUPERVISINY "EL CONTRATISTA"PARA LA TERMINACIN D E LOS TRABAJOS,Y ESTE PRESENTE PARA TRAMITEDEPAGOLA ESTIMACIN ULTIMA (FINIQUITO),QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDADLA'-.ENTREGA DE LA OBRA EN PERFECTAS CONDICIONES YA SATISFACCIN DE "ELSISTEMA M UNICIP AL DIF" Y SE ESTAR A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12. 57 DE LLIBRO DECIMO S EGUNDO D EL CDIGO ADMINISTRATIV O DEL ESTADO DE MXICO, AS COMO LOS ARTCULOS 230 y 231 DEL REGLAMENTO DEL CDIGO ADMINISTRATIV O D EL yESTADO DE MXICO, RESERVNDOSE "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" EL DERECHO DERECLAMARLOS TRABAJOS FALTANTES O MALEJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" SEREL NICORESPONSABLE DE LOS DAOS Y PERJUICIO S Q UECON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A " E L S IST E M A D F T O LU CA " O A T ERCEROS, PORNO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ELCONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LASDI S P O SI C IO NE S D AD AS PO R E ST E O P O R LA S V IO LAC IO N ES A L AS L E YE S YREGLAMENTOS APLICABLES.

I.-"EL CONTRATISTA" COMUNICAR POR ESCRITO Y MEDIANTE LA B ITCORA A"ELEL PRESENTE H O JA ES LA NUMERO 8 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE O BRA PUBLICA APRECIOSUNITARIOSDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELEB RAN EL SISTEMAMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIO NES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C .V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,COP /D SJ/ 002


27/36

SISTEMA MU NICIPAL DIF" LA TERMINACION DE LOS TRA BAJOS, ANEXANEFECTO LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE INCLUYE UNA RELACION DESTIMACIONES 0 DE GA STOS APROB ADOS, MONTO EJERCIDO Y CRED ITOEN CO NTRA Y /O LA QUE LE SOLICITE "EL SISTEMA MUN ICIPAL DIF". POSTEA TRAVES DE UN PLAZO N O MAYOR DE QUINCE DiAS NATURALES CONTADODE LA FECHA DE COMU NICACION DE "EL CONTRATISTA", CON STATATERMINACION DE LOS TRABAJOS, Y DENTRO DE LOS VEINTE DiAS NATUSIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LA TER MINACION, SE PROCEDERRECEP CION DE LOS M ISMOS. EN LA FECHA SENALAD A "EL SISTEMA M UBAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS.

II.- "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIACUANDO:

A).- SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, CUANDO CONHAY TRABAJOS TERM INADOS CUYOS ESPACIOS PUEDEN UTILIZARSE Y CONSERVACION

B).- "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" DETERMINEN SUSPEN DER LA REALIZACTRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO.

C).-"EL SISTEMA MU NICIPAL DIP' RESC INDAN EL CONTRA TO EN LOS TERMISMO. EN ESTE CAS O, LA RECE PCION PARCIAL QUED ARA A JUICIO DE "MUN ICIPAL DIF" LAS QUE LIQUIDARAN EL IMPORTE DE LO S TRABAJOS QRECIBIR.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA":

"EL CON TRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECE R ANTICIPADAM EINICIACION DE LOS TRA BAJOS, EN EL S ITIO DE REALIZACION DE LO S MREPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA CO MO SU SUPERINTENDCONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PADECISIONES DE TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRDE TENER LA CERTIFICACION DE CONOCIMIENTOS EN SUPER/NTENDENC/A DE CONS TRUCCION. NO HABRA EXCEPCIONES.

"EL SISTEMA M UNICIPAL DIF" SE RESERVA EL D ERECHO D EACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMO SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES:

SIENDO "EL CONTRATISTA" EL CJNICO PATRON DE TODA S LAS PEQUE CON CUALQUIER CARACTER INTERVENGAN BAJO SUS ORDENES EDESEMPENO Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS OBJETO DEL EL PRESENTE HOJA ES LA NUMERO ODE 18 QUE PERTENECE N AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELEBMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUC IONES GUZMAN Y ACABADO S S .A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBCOP/DSJ/002


28/36

CONTRATO, Y TODAVEZQUE LA RELACIN DE TRABAJO SLO EXISTE ENTRE SUPERSONALY L, "EL CONTRATISTA" ASUME TODAS LAS RESPONSABILIDADES

DERIVADAS DE DICHA RELACIN, YASEAN LABORALES, CIVILES, PENALES O DE

CUALQUIER OTRA NDOLE, LIBERANDO A "EL SISTEMAMUNICIPAL DIF" DE CUALQUIERA DE ELLAS. EN NINGN CASO Y POR NINGNMOTIVO SE PODR CONSIDERAR A

' EL SISTEMAMUNICIPALDIF"COMOPATRNSUSTITUTO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA":

"EL CONTRATISTA"SER EL NICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIN DELOS TRABAJOS. CUANDO STAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CONLOESTIPULADO ENEL CONTRATO O CONFORME A LAS RDENES DE "ELSISTEMAMUNICIPAL DIF" DADAS POR ESCRITO, ESTAS LTIMAS ORDENARN LREPARACIN O LAREPOSICIN INMEDIATADE LOS TRABAJOS ADICIONALES QUERESULTEN NECESARIAS, QUE HAR POR SU CUENTA"EL CONTRATISTA", SIN QUETENGA DERECHO A RETRIBUCIN ADICIONALALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO "ELDIF MUNICIPAL ", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODR ORDENAR LA SUSPENSINPARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO SE LLEVEN A CABODICHOS TRABAJOS, SINQUEESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR ELPLAZOSEALADOPARA LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LAOBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO,CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIN DETODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTEN ASATISFACCIN

DE "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF", AS COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO

DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAOS Y PERJUICIOSQUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "ELSISTEMA MUNICIPAL DIF"O A TERCEROS.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS1 PERSONAS FSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTECONTRATO Y SUS ANEXOS, ASCOMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES OTRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACINEXPRESAY POR ESCRITO DE "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF", EN LOS TRMINOS DELARTICULO 12.49 DEL LIBRO DECIMOSEGUNDO DEL CDIGO ADMINISTRATIVO DELESTADO DE M XICO.

EN EL CASO DE QUE DURANTE ELLAPSODE UNAO, CONTADO A PARTIRDE LA FECHA DE TERMINACIN DE LOS TRABAJOS, APAREZCAN VICIOS ODESPERFECTOS EN LAS MISMAS,"EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" ORDENAR LAELPRESENTE HOJA ES LANUMERO 10 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DEOBRAPUBLICA A PRECIOS UNITARIOSDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUECELEBRAN EL SISTEMAMUNICIPAL DIFTOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRERODE 2011,COP /DSJ /002


29/36

A).-"EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SILO S T R ABAJ O S O BJ E TO D E E S TE C O NTR ATO S E E S TAN E J E C UTANDO P O R "E LCONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LOC UAL "E L S IS TE MA M UN IC IP AL DIP C O MP AR AR A P E R IO DIC AME NTE C O NTR A E L IPROGRAMA, ELAVANCE REAL ESTIMADO DE LAS MISMAS.SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE ELPARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBI()REALIZARSE, "EL SISTEMA MUNICIPAL DIE" PROCEDERA A HACER LA RETENCION PORLA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LADIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NCIM

ERO DE MESES TRANSCURRIDOS,'"\DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. DE IGUALMANERA CUANDO ELAVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL 0 MAY OR AL QUE DEBIOREALIZARSE, "EL SISTEMA MUNICIPAL DIE"; REINTEGRARA A "EL CONTRATISTA" ELIMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISIONTUVIERA ACUMULADAS, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LAS BASES DE CONCURSO.E S F AC ULTAD DE "E L S IS TE MA M UNIC IP AL D IE " LLE VAR A C ABO LAINSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAY AN A USAREN LA EJECUCION DE LA OBRA, VA EN EL LUGAR DE ESTE 0 EN LOS LUGARES DEADQUISICION 0 FABRICACION, CON CARGO A "EL CONTRATISTA", EN DONDE "ELSISTEMA MUNICIPAL DIE" PROCEDERA A HACER LA RETENCION POR LA CANTIDAD QUERESULTE DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS

IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS.B).-SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUY E LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ELPRESENTE HOJA ES LA NUMERO 11 DE 18 Q UE PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICAAPRECIOS UNITARIOSDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELEBRAN EL SISTEMAMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,COP /DSJ /002


30/36

t u m b a N o . 5 0 5 c o z S o r

T e k . 2 2 6 .! i. 7 0 / 2 i S .9 0 0 0 9 0 .0 26

1 -1 . A Y U N T A M IE N T O D E T O L U C A

20 0 9 - 20 1 2

Sis tema Municipa l D.I.F. de Toluca;Es tado d e Mxico

"2011 ao del Caudillo Vicente guerrero"

CONTRATO DE OBRA PBLICACumpliendocontigo

NO . SM D T/C D SJ /1111002/2011

SEALADA EN EL PLAZO DE EJECUCIN Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, "ELSISTEMA MUNICIPAL DIF" LE APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDADQUE RESULTE DE MULTIPLICAR 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS

IMPORTES POR EL NMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DEL ATRASO

EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIN, DETERMINADO NICAMENTE EN FUNCINDE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, LA QUEEN NINGN CASO PODR SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LAGARANTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LASBASES DE CONCURSO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS,NO SE TOMARN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O DEFUERZA MA YOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE "EL SIS

TEMA

MUNICIPAL DIF", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

LAS RETENCIONES SE HARN HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTA"

CONJUNTAMENTE CON "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF", HA YAN DETERMINADO LA

PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, PARA LO CUAL TENDRN UN PLAZO DE TREINTADAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HA YA DETECTADO LAIRREGULARIDAD. EN CASO DE QUE EN DICHO LAPSO DE TIEMPO NO SE HA YA LLEGADOA SU CONCILIACIN "EL SISTEMA MUNICIPAL DIP PROCEDERN A APLICAR LARETENCIN QUE A SU JUICIO PROCEDA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SIGA CONDICHA CONCILIACIN, Y UNA VEZ DETERMINADA SE PROCEDER A REALIZAR LOSAJUSTES CORRESPONDIENTES.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCIN QUE SE APLIQUE COMO PENACONVENCIONAL "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF'

s PODR OPTAR ENTRE EXIGIR ELCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISIN ADMINISTRATIVA DEL MISMO. SI

"EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" OPTA POR LA RESCISIN SE APEGAR

A LO

ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS 12.49 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CDIGOADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y 205 DE SU REGLAMENTO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIN DE LAS PENAS

CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA" SE HARN EFECTIVASCON CARGO A LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTE "ELCONTRATISTA" Y SI STOS NO LLEGARAN A CUBRIR EL MONTO DE LAS PENASCONVENCIONALES, EL FALTANTE SE APLICAR CON CARGO A LA FIANZA DECUMPLIMIENTO SIDA LUGAR A ELLO.


31/36

DECIMO QUINTA.- MODIFICACIO NES.

"EL S ISTEMA MUNICIPAL DIP', PODRA MODIF ICAR EL CONTRATO, DE LOCUAL D ARA AVISO POR ESCRIT O C ON OPORTUNID AD A "E L CONTRATISTA", Y ESTESE O BLIGA A ACATAR LAS INSTRUCCIO NES CO RRESPONDIENTES. EN EL CASO DEQUE CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES ORDENADAS, EL IMPORTE TOTAL DE LOSTR ABAJ OS QU E D E BA RE ALIZAR "EL CO NTR ATIS TA" EXCE DIER E LA CANTIDADESTIPULADA E N LACLAUSULA SEGUNDA, LAS PARTES CELEBRARAN UN C ON VENIOADICIO NAL POR LA CANTID AD EXCEDENTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN E LARTIC ULO 12.46 DEL LIBRO D ECIMO SEGUNDO DEL CO DIGO ADMIN ISTRATIVO DELES TAD O DE ME XICO .

DECIM O S E XTA.- AMPLIACION DE PL AZO:

E N LOS CAS OS FO R TUITOS 0 DE FU E RZ A MAYO R 0 CU ANDO P OCUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LE FUERE IMPOSIBLE AESTE CUM PLIR CO N EL PROGR AMA, SO LIC ITARA OPORTUNAMENTE Y POR E SCRITO ,LAPR ORROGA QUE CONSIDERE N ECESARIA, E XPR ESANDO LO S MO TIVOS EN Q UE A POYESU SOLICITUD. "ELSIS TEMA M UNICIPAL D IF", RESOLVERASOBRE LA JUSTIFICACIONY P ROCEDENCIA D E LASOLICITUD DE PRORROGA Y E N SU CASO, CONSID ERARA VASEA LA S OLIC ITUD DEL "EL C ONTRATISTA" 0 LA Q UE ELLAESTIM E CONVENIE NTE. DEACUERDO CO N LA RE SOLUCIO N SE HARAN LA S MODIFICAC ION ES A L PROG RAM A.

SI S E PRESENTAREN C AUSAS QUE IM PIDAN L A TERM INACION DE LO STRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIP ULADOS, QUE FUEREN IMPUTABLES A "ELCONTRATISTA", ESTE PODRA SOLICITAR TAMBIEN UNA PRORROGA, PERO SERAOPTATIV O PARA "EL SIS TEMA M UNICIPAL D IF" CONCEDERLA 0 NEGARLA. EN C ASODE CO NC E DE R LA

DE C IDIRA SI P RO C ED E A IMP ON E R A "EL C O NTRATIST A" LAS 7SANCIONES A Q UE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA CLAUSULA VIGESIMA; ENCASO DE N EGARLA PODRA EXIGIR EL C UMPLIMIENTO D EL CONTRATO, ORDENANDOLEQUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDENCONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, LO ANTERIOR INDEPENDIE NTEMENTE DE QUE "ELSISTEMA MUNICIPAL DIF" APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES 0 BIENPROCEDERA A RESCINDIR EL C ONTRATO DECONFORMIDADA LO ESTABLECIDOEN LACLAUSULA DECIMA.

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

EL PRESENTE HOJA ES LA N UMERO 13 DE 18 QUE P ERTE NECEN AL CONTRATO DE OBRA P UBLICA A PRECIO S UNITARIO SDE TIE MPO DETRMINADO DE LA B ARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELE BRAN E L S ISTEMAMUNICIPAL DIF TOLUC A Y CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S. A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,COP /D SJ/002


32/36

FI. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA2009-2012 Cumpliendo con


"2011 ao del Caudillo Vicente guerrero"

CONTRATO DE OBRA PBLICAN o . S M D T /C D S J /I R /0 0 2 1 2 0 1 1

"EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" INFORMAR A "EL CONDURACIN APROXIMADA Y CONCEDER LA AMPLIACIN DEL PLAZOJUSTIFIQUE, EN LOS TRMINOS DE LA CLUSULA SPTIMA. CSEA TOTAL Y DEFINITIVA SE DAR POR TERMINADO EL PRESENCUANDO "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" ORDENE LACAUSAS NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" PAGAR A STE LOS PRPACTADOS, LAS CANTIDADES DE TRAB AJO QUE HUBIERE EFECHA DE LA SUSPENSIN.

"EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" PODR SUSPENDER TDEFINITIVAMENTE LA EJECUCIN DE LA OBRA OBJETO DELRESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN CUALQUIER ESTADO ENDANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON QUIANTICIPACIN; CUANDO LA SUSPENSIN SEA TEMPORAL, "EDIF" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACIN APROXIY EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPOND

CUANDO LA SUSPENSIN SEA DEFINITIVA SER RESCINDIDCONTRATO CUBRINDOSE A "EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMLA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SER RESPONSABLE POR LLOS TRMINOS DE LA CLUSULA CORRESPONDIENTE. CUANDO "EL SMUNICIPAL DIF" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJLO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIR A "EL CONTRATISTAOBRAS EJECUTADAS Y ADEMS DAOS Y PERJUICIOS Q UESUSPENCIN.DECIMO OCTAVA.- TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATO:

DE COMN ACUERDO "EL SISTEMA MUNICIPAL DIF" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRAACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS199, 200 Y 201 DEL REGLAMENDEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CDIGO ADMINISTRATIVO DL A TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO PROCEDER CUA

I.- NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDASUSPENSIN.

II.- EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LADE LOS TRABAJOS.

III,- SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOSOCASIONARA UN DAO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.

IV.- CONCURRAN OTRAS RAZONES DE INTERS PBLIV.- CUANDO NO SEA ENTREGADA LA OBRA EN LOS TIEMDETERMINADOS DE ACUERDO A AL BITCORA.EL PRESENTE HOJA ES LA NUMERO 14 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRADE TIEMPO DETRMINADO DE LA BAR DA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATOMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES G UZMAN Y ACABADOS S .A DE C.V. ELCOP/DSJ/002
http://m/?XICO.LAhttp://m/?XICO.LA


33/36

r

DECIMO NOV ENA.- RESCISION DEL CO NTRATO:

E N C A S O D E R E S C I S IO N D E L C O N T R ATO P O R C A U S A S I M P UC O N T R AT I S TA " , "E L S I S T E M A M U N I C IPA L D I F" PR O C E D E R A A H A C E R GARA NTiAS Y SE ABSTENDRA D E CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTEEJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITOC O R R E S P O N D I E N T E , L O Q U E D E B E R A E F E C T U A R S E D E N T R O D E L O S CNATUR ALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NO TIFICACION DE LA RESCIFINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NOE J E C U TA D O S Q U E S E E N C U E N T R E N AT R A S A D O S C O N F O R M E A L P R O GA S I C O M O L O R E L AT IV O A L A R E C U P E R A C I O N D E L O S M AT E R I A L E S YSU CASO, LE HAYAN SIDO ENTR EGADOS .

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUEP U D I E R A N E X IS T I R ; " E L S IS T E M A M U N I C IPA L D I P ' P R O C E D E R A A L AC O N T R AT O C U A N D O "E L C O N T R AT IS TA " N O IN IC IE L O S T R A B A J OPA C TA D A , S U S P E N D A IN J U S T IF IC A D A M E N T E L O S T R A B A J O S 0 IN C UPROGR AMA D E EJECUCION POR FALTA DE MATE RIALES, TRABAJADORC O N S T R U C C IO N Y N O R E PA R E 0 R E P O N G A A L G U N A PA RT E D E L A O B RQ U E N O C U M P L A C O N L A S E S P E C IF IC A C IO N E S D E C O N S T R U C C IO NC A L ID A D , A S I C O M O C U A L Q U I E R O T R A C A U S A Q U E I N D IQ U E C O N T R AT E R M I N O S D E L C O N T R ATO , 0 S E C O L O Q U E E N L O S S U P U E S TO S D E LDEL REGLAMENTO DEL CODIGO ADM INISTRATIVO DEL ESTADO DE MEX

CUAN DO "EL SISTEM A MUN ICIPAL DIF" DETE RM INE JUSTIFICR E S C I S IO N A D M IN I S TR AT I VA D E L C O N T R ATO , L A D E C I S IO N C O R R EC O M U N IC A R A P O R E S C R ITO A " E L C O N T R AT I S TA ", E X P O N IE N D O L A S RR E S P E C TO S E T U V IE R A N PA R A Q U E E S T E , D E N T R O D E L T E R M I N O DN AT U R A L E S C O N TA D O S A PA RT I R D E L A F E C H A E N Q U E S E R E C I BA LD E R E S C IS IO N , M A N I FIE S T E L O Q U E A S U D E R E C H O C O N V E N G A , E N S IS T E M A M U N IC IPA L D IF " R E S O LV E R A L O P R O C E D E N T E , D E N T R O Q U I N C E D i A S N AT U R A L E S , S IG U I E N T E A L A F E C H A E N Q U E H U B IE RESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA"..- EN EL CASO DE QUE "ELC O N T R AT I S TA " N O C O N C L U YA L A O B R A E N L A F E C H A PA C TA D A E NT E R C E R A D E L P R E S E N T E C O N T R ATO , C U B R IR A U N A P E N A C O N V E N CP U N T O P O R C IE N T O D IA R IO D E L I M P O RT E T O TA L D E L A O B R A J E R CTERM INAC ION V FINIQUITO DE LA MISM A A SA TISFACC ION "EL SISTEMTO L U C A " C U Y O M O N TO TO TA L N O E X C E D E R A D E L D I E Z PO R C I E N TO DC O N T R ATO .

EL PRESENTE HOJA ES LA NUM ERO 15 DE 18 QUE PERTENECEN A L CONTRATO DE OBRA PUBLICA D E T I E M P O D E T R M I N A D O D E L A B A R D A P E R I M E T R A L Y O B R A E X T E R I O R D E L V E L ATO R I O Q U EM U N I C IPA L D I F T O L U C A Y C O N S T R U C I O N E S G U Z M A N Y A C A B A D O S S . A D E C . V. E L D I A 04 DCOP/DSJ/002


34/36

O tur n b a N o. 5 0 5 C :6 1 S 4 j le e s de U C r itz C .. R 5 0 0 4 01 01z 6 .. .

T e* , 2 2 6 . 11 .7 0 ' F a .2 1 3 24 6 22 4.6 2

VIGSIMA.- OBLIGACIONES:

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARALA

EJECUCIN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS YCADA UNA DE LASCLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS COMO A LOS TRMINOS, LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTOSY REQUISITOSQUE ESTABLECEEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DELCDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MXICO, SU REGLAMENTO YDISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUELE SEANAPLICABLES.

VIGSIMA PRIMERA.- PROPIEDADDE LOS TRABAJOS:

"EL SISTEMAMUNICIPAL DIF" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A"EL CONTRATISTA"LASFACILIDADES Y LA INFORMACIN QUE REQUIERA PARA EL CABALCUMPLIMIENTODEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGNDOSE "EL CONTRATISTA" A NO DIVULGAR POR

MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIEROTRA FORMA,

LOSDATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIN DELOSSERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN AUTORIZACIN EXPRESA Y POR ESCRITODE"EL SISTEMAMUNICIPAL DIF", PORLO QUE SER RESPONSABLE PORCUALQUIERDAOOPERJUICIO CAUSADO A "ELSISTEMA MUNICIPAL DIF" POREL USO INDEBIDODE DICHAINFORMACI N.VIGSIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES:

2.0% PARA SUPERVISIN

VIGSIMA TERCERA.-JURISDICCIN:

PARA LA INTERPRETACIN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,ASICOMO TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTEESTIPULADO EN ELMISMO,SE ESTARA A LO DISPUESTO PORLA LEY DELA MATERIA Y SU REGLAMENTO, ADEMSLAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCINDE LOS TRIBUNALESDELESTADO DEMXICO (RESIDENCIA TO LUCA), PO R LO TANTO"EL CONTRATISTA" RENUNCIA ALFUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZN DESU DOMICILIO PRESENTE,FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGSIMACUARTA.- DISCREPANCIAS DE CARCTER TCNICO YADMINISTRATIVO:

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIN DEL PRESENTECONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARCTER TCNICO YADMINISTRATIVO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES

DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS, COMO SUS REPRESENTANTESEN ELLUGARDE LA OBRA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERAEXPRESA EN QUCONSISTE, PARAINICIAL UNPROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL

EL P RESENTE HOJA ES LA NUMERO 16 DE 18 QUE PERTENECEN A L CONTRATO D E OBRA PUBLIC A APRECIOS UNITARIOSDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRALY OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELEBRAN EL SISTEMAMUNICIPA L DIF TOLUCA Y CONSTRUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S .A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,

COP /DSJ/002


35/36

POR EL SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA

DIA SIGUIENTE DE REC IBIDA LA NOTIFICACION Y EN TERMINO NO MAYOR A DHABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMO N ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARPARTES.

LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONS TARESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SESUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA VALIDEZ ADICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN TERMINO ESTABLEDICO, LOSREPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGON ACUERDO QUE PONGA LA DISCREPANCIA, QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

VIGESIMA QUINTA.-JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATASI COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAME NTE ESTIPULADO EN EL SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE LA MATER IA Y SU REGLAMENTADEMASDE QUE LAS PARTES SE SO MENTEN A LA JURISDICCION DE LO S TRIBUDEL ESTADO DE MEXICO CON RESIDENCIA EN TOLUCA, POR LO TANTO ELCONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE PO R RAZSU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO 0 CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRA TO SE FIRMA EN DIF MUNICIPAL DE TOLUCA ESTADO DE MA LOS 04 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE

EL PRESENTE HOJA ES LA NUMERO 17 DE 18 QUE PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UDE TIEMPO DETRMINADO DE LA BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DEL VELATORIO QUE CELEBRAN EMUNICIPAL DIF TOLUCA Y CONSTRU CIONES GUZMAN Y ACABADO S S.A DE C.V. EL DIA 04 DE FEBREROCOP/DSJ/002


36/36

H. AY UNT AMIE NT O DE T O LUC A2 0 09 -20 2

C.P. AMADO FELIPE Z RA A SERRANOCONT RALOR INT ERN . T EMA MPAL. DIFUCA

Cumpliendo contigo

Sis tema Mun ic ipa l D.I.F. de T o luca ;Es tado de Mxico"2011 ao del Caudillo V icente guer r er o"

CONT RAT O DE OBRA PBLICAN o. S M D T / C D S J / IR / 00212011

P. ING. AR . A ONSO T ABARES CARRILLOENCARGADO OB A PUBLICA, SIST EMA MPAL. DIFT OLUCA

---L~ k C 2 r .JEF E DPT O. SERV ICIOS JURIDICOSSIST EMA MPAL. DIF T OLUCA

POR "EL CONT RAT IST A" C . 7

EL PRESENT E HOJA ES LA NUMERO 18DE 18 QUE PERT ENECEN AL CONT RAT O DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNIT ARIOSDE T IEMPO DET RMINADO DE LA BARDA PERIMET RAL Y OBRA EXT ERIOR DEL V ELAT ORIO QUE CELEBRAN EL S IST EMAMUNICIPAL DIF T OLUCA Y CONST RUCIONES GUZMAN Y ACABADOS S.A DE C.V . EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2011,COP / DSJ / 002
http://p.ing.ar/http://p.ing.ar/http://p.ing.ar/http://p.ing.ar/http://p.ing.ar/http://p.ing.ar/http://p.ing.ar/http://p.ing.ar/http://p.ing.ar/

barda perimetral velatorio

Documents