marche n° : 08/2016/cf. cahier de prescription spécial ... · arrêté du ministre de...
TRANSCRIPT
MARCHE N° : 08/2016/CF.
Cahier de Prescription Spécial (CPS)
Relatif au
Travaux de renouvellement du réseau d’eau
potable au quartier Baghdad à la ville de
Figuig.
Page 2 sur 21
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE FIGUIG
COMMUNE DE FIGUIG
MARCHE PASSE PAR APPEL D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N° 08/2016/CF.
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de
l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Entre les soussignés :
LA COMMUNE DE FIGUIG, représenté par son Président M. Mohammed HAKKOU
Faisant élection de domicile à BP : 121 Centre Administratif 61000 Figuig. Désigné ci-après par : « le Maître
d’Ouvrage » Ou « Administration »
D’une part :
ET
L’entrepreneur :
Représenté par Monsieur : …............................................................................................
Agissant en nom ..........................et pour le compte... …………………………………
Faisant élection de domicile à : ……………………………………………………….
Inscrit au registre de commerce de……………………… sous n° ……………………..
Affilié à la CNSS sous le n° : ………………………………………………………….
Inscrit au rôle des patentes sous n° : …………………………………………………….
Identifiant Fiscal :……………………………………………………………
Titulaire du compte ……………… ouvert à ……………………………………………
RIB numéro : …………………………………………………………………………….
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur »
D’autre part :
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Page 3 sur 21
Sommaire CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ......................................................................... 4
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE : .............................................................................................................................. 4 ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE : ................................................................... 4 ARTICLE 3 : CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX ........................................................................... 4 ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................................................................... 4 ARTICLE 5: REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS .......................................................... 4 ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES : ................................................................................................................ 7 ARTICLE 7: MAITRE D’OUVRAGE : ............................................................................................................................ 7 ARTICLE 8: VALIDITE DU MARCHE ........................................................................................................................... 7 ARTICLE 9: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE : ..................................................... 7 ARTICLE 10: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR : ...................................................................... 7 ARTICLE 11: DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX : ............................................................................................. 8 ARTICLE 12: PENALITES POUR RETARD .................................................................................................................. 8 ARTICLE 13: CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE : ............................................................................ 8 ARTICLE 14: CARACTERE DES PRIX : ........................................................................................................................ 8 ARTICLE 15: REVISION DES PRIX DU MARCHE : .................................................................................................... 8 ARTICLE 16– RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS : ........................................................................... 8 ARTICLE 17– MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE : ........................................................................................ 8 ARTICLE 18: ASSURANCE : .......................................................................................................................................... 9 ARTICLE 19: RECEPTION PROVISOIRE : .................................................................................................................... 9 ARTICLE 20 DELAI DE GARANTIE : .......................................................................................................................... 9 ARTICLE 21 RECEPTION DEFINITIVE : ...................................................................................................................... 9 ARTICLE 22 : DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT : .............................................................................. 9 ARTICLE 23 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR : ........................................................................ 9 ARTICLE 24: SOUS-TRAITANCE : ................................................................................................................................ 9 ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT :........................................................................................................... 9 ARTICLE 26: REGLEMENT DES SOMMES DUES .................................................................................................... 10 ARTICLE 27: RESILIATION : ....................................................................................................................................... 10 ARTICLE 28 : NANTISSEMENT : ................................................................................................................................ 10 ARTICLE 29: CONTESTATIONS – LITIGES .............................................................................................................. 10 ARTICLE 30 : CLAUSE DE CORRUPTION OU DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES : ..................................... 10 ARTICLE 31- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : ......................................................................................... 11 ARTICLE 32 : NETTOYAGE DU CHANTIER ............................................................................................................. 11 ARTICLE 33 – MALFACONS........................................................................................................................................ 11
CHAPITRE II : LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES. ...................................................................................... 12 Article 1 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER ........................................................................... 12 Article 2 : IMPLANTATION DES OUVRAGES............................................................................................................ 12 Article 3 : PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX ......................................................... 12 Article 4 : ECHANTILLONNAGE .................................................................................................................................. 12 Article 5 : VERIFICATION DES MATERIAUX ET MATERIELS. ............................................................................. 13
CHAPITRE III : DESCRIPTIF DES OUVRAGES........................................................................................................ 14 CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF .......................................................................... 19
Page 4 sur 21
CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE :
Le présent marché a pour objet l’exécution des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable au
quartier Baghdad - ville de Figuig.
ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE :
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de
l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics
ARTICLE 3 : CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit:
La réalisation de :
1. Terrassement en terrain de toutes natures.
2. Fourniture et pose des conduites en PVC .
3. Remblai primaires et secondaire remblayage des tranchés.
4. Fourniture et pose de diverses pièces spéciales.
5. Travaux de construction des regards et ouvrage en béton armée et tampons.
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après :
L’acte d’engagement ;
Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;
Règlement de consultation,
Le bordereau des prix-le détail estimatif,
En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre où elles sont
énumérées.
ARTICLE 5: REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS
Le titulaire du marché est soumis aux textes suivants :
Page 5 sur 21
A/ TEXTES GENERAUX :
Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :
Le décret n° 2.12.349 du 20/03/2013 relatif aux marchés publics.
Décret n° 2-99-1087 du 29 Moharram 1421 (04-05-2000) approuvant le cahier des clauses générales
des travaux (C.C.G.A.T) .
Le Dahir du 28/8/48 relatif au nantissement des marchés publics tel qu’il est modifié ou complété par
les dahirs royaux 1.60.371 du 31.1.1961 et 1.62202 du 29.10.1962.
Le Dahir 1-85-347 du 20-12-85, portant promulgation de la loi N° 30-85 relative à la T.V.A.
Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07/07/2015) portant promulgation de La loi Organique
n°14.113 relative aux communes.
Dahir n°1.15.84 du 20 Ramadan 1436 (07/07/2015) portant promulgation de La loi organique
n°14.112 relative aux Préfectures et Provinces.
Dahir n°1.15.83 du 20 Ramadan 1436 (07/07/2015) portant promulgation de La loi organique
n°14.111 relative aux régions
Arrêté du Ministre de l’économie et des finances N° 1814-13 du 09 Moharram 1435 (13 novembre
2013) pris en application de l’article 160 du décret 2-12-349 du 20-03-2013 relatifs aux marchés
publics.
Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3573-13 du 10 décembre 2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3575-13 du 10 décembre 2013 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouverts, restreints ou avec présélections
Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3610-13 du 12 décembre 2013 fixant les autorités habiletés à
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
La circulaire n° 242/ S.C.P du 13 juin 1940 relatif à la fourniture du ciment.
La circulaire n° 4.59 du S.G.G. du 12 février 1959 et l’instruction 23/59 S.G.G. en date du 6 octobre
1959 relatives aux marchés de l’Etat des Etablissements publics et les collectivités
locales et la circulaire n° 1/61S.G.G. /C.A.B du 30-1-1961.
Circulaire n° 19/99 du 16-8-99 du Mr le premier Ministre.
Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.
Le devis général d’Architecture fixant les conditions d’exécution des travaux concernant les
bâtiments administratifs (édition 1956).
Le Cahier des Prescriptions Communes(CPC) applicables aux travaux routiers courants du Ministère
d’Equipement et édité par lui en vertu de l’article n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou
complété et comprenant les fascicules suivants :
- Fascicule n° 1, clauses techniques communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;
- Fascicule n° 4, clauses techniques communes aux ouvrages d’assainissement et de soutènement
- Fascicule n° 5, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 cahiers.
Les normes en vigueur au Maroc
Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du présent marché
L'entrepreneur devra s'il ne les possède pas, se procurer ces brochures de L’imprimerie officielle
de Rabat. Il ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux
obligations qui en découlent.
Page 6 sur 21
B/ TEXTES PARTICULIERS :
1. Le cahier des charges provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date du 16 Mai 1951.
2. Dahir 1-70-157 du 26 Joumada du 30/7/70 relatif à la normalisation industrielle en vue de la
recherche de la qualité et l’amélioration de la productivité rendant obligatoire l’utilisation des
produits normalisés.
3. La circulaire n° 6015 T.P du 1er Avril 1965 de Monsieur le Ministre des travaux publics et des
communications fixant l’application du cahier des prescriptions spéciales types.
4. Bordereau des salaires minima.
5. L’instruction n° 4/390 S.G.G. du 8 juillet 1957 prescrivant obligatoirement l’emploi des produits ou
matériaux de production marocaine.
6. Le Décret Royal n° 406-67 du 9 Rabia II 1387 (17 juillet 1967) rendant le D.G.A. applicable à tous
les travaux à usage administratif, industriel ou l’habitat et à tous les marchés des travaux publics de
bâtiments.
7. L’arrêté du Directeur général des travaux publics portant règlement sur les installations électriques et
leurs dépenses du 7 juin 1939.
8. Règlement sur l’installation des postes de transformation du Directeur des T.P en date du 31
décembre 1941.
9. Le devis général des travaux pour l’assainissement (édition 61)approuvé le 30.8-59.
10. La circulaire n° 6001 bis T.P du 7/8/1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour
l’exécution des travaux publics (arrêté 350-67), des T.P.C. du 15 juillet 1967 et les règles techniques
T.N.M 7.11.CL.006 et 005 y annexés.
11. Les conditions d’exécution du gros œuvre des toitures , terrasses en béton armé (édition 46) de
l’institut technique de bâtiment T.P.
12. Les règles d’utilisation des ronds crénelés et lisses en béton armé « règles 1948 » 40/60.
13. Par dérogation à l’article III du D.G.A. les règles pour le calcul et l’exécution des constructions en
béton armé, dites « règles B.A. « 68 révisées en 1970.
14. L’arrêté n 127-63 du 15 Mars 1963 du Ministère des travaux publics portant règlement sur les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie.
15. L’arrêté n° 350-67 du 15 juillet 1967 du Ministère des travaux publics et des communications portant
règlement sur les installations électriques dans les immeubles et les branchements.
16. Règlement parasismique marocain RPS 2000.
17. La loi n°10.95 relative à l’Eau
18. La loi n°11.03 relative à l environnement
L'Entrepreneur devra s'il ne les possède se procurer ces brochures de l'imprimerie officielle de
Rabat. Il ne pourra en aucun cas expier de l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations
qui en découlent.
S’il estime que les désignations des divers documents sont insuffisantes, l’entrepreneur est tenu de
requérir les renseignements complémentaires avant la signature du marché, celle-ci impliquant qu’il
est parfaitement renseigné.
Le titulaire devra se procurer ces documents à ses frais, s’il ne les possède pas. Il ne pourra en aucun
cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.
Page 7 sur 21
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES :
Au titre du présent marché l’entrepreneur doit observer et se conformer entre autres aux dispositions
du CCAGT notamment :
Droits du maître d’ouvrage sur les cautionnements
Restitution du cautionnement provisoire et du cautionnement définitif – Paiement de la retenue de
garantie.
Domicile de l’entrepreneur
Correspondance
Propriétés industrielles et commerciales
Mesures coercitives
Ajournement et cessation des travaux
Vices de construction
ARTICLE 7: MAITRE D’OUVRAGE :
Le Maître d’ouvrage est la commune de Figuig représentée par son président.
ARTICLE 8: VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente et sa
notification au titulaire du marché.
ARTICLE 9: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE :
En application de l’article 153 du décret n° 2.12.349 du 20/03/2013 relatif aux marchés publics.
la notification de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de 75 jours à compter de la
date fixée pour l’ouverture des plis.
ARTICLE 10: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR :
L'entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage dans un délai de 8 jours (huit jours) ouvrables à dater du
jour de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux, un programme
détaillé de l’exécution des travaux.
Ce programme visera dans le cadre des détails prescrits à l’article du présent cahier :
Les installations du chantier ;
L’exécution des travaux.
Si à un moment quelconque, en cours d’exécution, le maître d’ouvrage constate que les délais prévues
au programme des travaux ne sont pas respectés, l’Entrepreneur devra dans un délais de 6 (six) jours
ouvrables à dater du jour de l’invitation qui lui en sera faite par ordre de service, proposer un nouveau
programme qui devra prévoir l’achèvement des travaux dans les délais contractuels. Ce nouveau
programme, une fois accepté, l’Entrepreneur devra y ramener en conséquence l’organisation de son
chantier.
Page 8 sur 21
ARTICLE 11: DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX :
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour terminer les travaux objet du présent
marché dans un délai de Deux (02) mois.
Le délai commence à courir à partir de la date fixée dans l’ordre de service de commencement des
travaux.
ARTICLE 12: PENALITES POUR RETARD
En cas de retard dans l’exécution des travaux il sera appliqué à l’encontre de l’entrepreneur une
pénalité journalière de 1‰ (un pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété le cas
échéant des montants des avenants.
Le montant total de ces pénalités est plafonné à (10 %) Dix pour cent du montant initial du marché
modifié ou complété le cas échéant des montants des avenants.
ARTICLE 13: CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE :
Le cautionnement provisoire est fixé à Sept mille dirhams (7 000.00 Dhs).
Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché et doit être
constitué dans les (30 jours) qui suivent la notification de l’approbation du marché.
La retenue de garantie à prélever sur les décomptes est de 10 %.
Elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra 7% du montant initial du marché augmenté le cas échéant
des montants des avenants,
ARTICLE 14: CARACTERE DES PRIX :
Les prix du marché sont établis par le titulaire tel que définis à l’article 49 du CCAG-T.
ARTICLE 15: REVISION DES PRIX DU MARCHE :
Vu le délai d’exécution, Les prix du marché sont fermes et non révisables.
ARTICLE 16– RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS :
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des
paragraphes 2 à 7 de l’article 20 du CCAG-T.
ARTICLE 17– MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE :
Les mesures de sécurité et d’hygiène sont celles prévues à l’article 30 du CCAG-T.
Page 9 sur 21
ARTICLE 18: ASSURANCE :
Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les
attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à
l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 24 du CCAG-T tel qu’il a été
complété ou modifié.
ARTICLE 19: RECEPTION PROVISOIRE :
La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 65 du C.C.A.G – T.
ARTICLE 20 DELAI DE GARANTIE :
Le délai de garantie est fixé à une année à partir de la date de la réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu
de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les
tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux.
ARTICLE 21 RECEPTION DEFINITIVE :
La réception définitive sera prononcée après expiration du délai de garantie et conformément aux
dispositions de l'article 68 du C.C.A.G .T.
ARTICLE 22 : DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT :
L'entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché,
tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 23 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR :
A défaut par l’entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l’article 17 du C.C.A.G.T, toutes les
notifications qui se rapportent au marché lui seront valablement faites à l’adresse indiquée dans le
présent CPS.
ARTICLE 24: SOUS-TRAITANCE :
Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de l’article158 du décret n°
décret n° 2-12-349 précité.
ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT :
Des acomptes sont réglés à l’entrepreneur sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage.
Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de
tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.
Seules sont réglées les prestations prescrites par le CPS ou par ordre de service notifié par le maître
d’ouvrage.
Les prestations sont réglées par application des prix aux quantités réellement exécutées après déduction
de la retenue de garantie.
Page 10 sur 21
ARTICLE 26: REGLEMENT DES SOMMES DUES
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant
postal, bancaire ou à la Trésorerie Générale du Royaume ouvert au nom du Titulaire tel qu’il ressort de
son acte d’engagement
ARTICLE 27: RESILIATION :
Le marché sera résilié de plein droit par le maitre d’ouvrage dans tous les cas prévus dans le
C.C.A.G.T (articles : 43, 44, 53, 48, 47, 46, 45 et 70)
ARTICLE 28 : NANTISSEMENT :
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, le fournisseur bénéficiera du
régime institué par Le Dahir du 28/8/48 relatif au nantissement des marchés publics tel qu’il est
modifié ou complété par les dahirs royaux 1.60.371 du 31.1.1961 et 1.62202 du 29.10.1962du 28Aout
1948 relatif aux nantissement des marchés publics , étant précisé que :
1. La liquidation des sommes dues en exécution du présent marché sera opérée par les soins de
l’Ordonnateur de la Commune de Figuig.
2. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu’au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l’article 7 du Dahir du 28 Août
1948 tel qu’il est modifié et complété par le dahir du 31/01/1961 et 29/10/1962 est Monsieur
l’Ordonnateur de la Commune de Figuig.
3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par l’Ordonnateur de la Commune de
Figuig seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
ARTICLE 29: CONTESTATIONS – LITIGES
En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maître d’ouvrage au cours de l’exécution du
marché, il sera fait application des dispositions des articles 71 et 72 du CCAG-T précité.
En cas de désaccord, le litige entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur est soumis aux tribunaux
compétents.
ARTICLE 30 : CLAUSE DE CORRUPTION OU DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES :
Les soumissionnaires sont tenus du respect les règles d’éthique professionnelle, de ce fait tout recours à
la corruption ou à des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir des avantages auprès du maître
d’ouvrage sont proscrits et sont passibles de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Page 11 sur 21
ARTICLE 31- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
L’Entrepreneur doit veiller à ce que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de
quelque façon que ce soit, à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux.
ARTICLE 32 : NETTOYAGE DU CHANTIER
L’Entrepreneur devra évacuer régulièrement les lieux où il travaille ainsi que les gravois ou débris qui
sont le fait de son activité pour faciliter l’accessibilité du public.
ARTICLE 33 – MALFACONS
Si des malfaçons ou erreurs viennent à être décelés, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge
de l’entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses, celles-ci seront également à la charge de
l’entrepreneur.
Page 12 sur 21
CHAPITRE II : LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.
Article 1 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
L'Entrepreneur se disposera pour l'installation de son chantier du terrain Il est tenu de prévoir dés
l'ouverture du chantier, un local qui sera mis à la disposition du représentant du Maître de l'ouvrage, qui en
détiendra la clé. Ce local servira, en particulier, à recevoir les échantillons des matériaux retenus, fournis par
les différents corps d’état.
Il fournira et installera, à sa charge, un panneau de 1.5x1m sur lequel il portera la signalisation du chantier
Article 2 : IMPLANTATION DES OUVRAGES
L'implantation et le tracé seront réalisés par un géomètre agréé et aux frais de l'Entrepreneur sous le
contrôle de l’administration
La pose des repères définissant les axes et les niveaux sera assurée par lui, mais il sera tenu d'en
demander la vérification de l’administration
Toute erreur constatée après cette vérification ne déchargera pas l'Entrepreneur de son entière et pleine
responsabilité.
Les travaux seront exécutés conformément aux dessins du projet et au dossier technique fournis à
l'Entrepreneur et approuvés par L’administration.
Article 3 : PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX
Les matériaux et matériels destinés à l'exécution des travaux seront d'origine Marocaine. Il ne sera
fait appel aux matériaux et matériels d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le
marché Marocain. Les matériaux et matériels proviendront en principe des lieux d'extraction ou de
production suivants :
Désignation, provenance et qualité des matériaux et matériel.
Sable d'Oued devant satisfaire aux spécifications de l’article 6 du D.G.A. Lavé et exempt de
poussière.
Gravette des meilleures carrières, de concassage de calcaires dur, tamisé et lavé avant l'emploi.
Aciers devront satisfaire aux prescriptions de l'article 21 du D.G.A. Des usines agréées du Maroc
Ciment Portland artificiel CPJ 45 des usines du Maroc
Tuyaux PVC et pièces spéciales des usines agréées du Maroc
Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou
dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. Aucune réclamation ne sera
recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. Tous ces matériaux devront être de
première qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique du D.G.A. à la dernière norme
AFNOR et aux documents techniques du R.E.E.F. Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité NF-
USE-SGM, etc. ou un certificat délivré par un organisme officiel, les matériaux et matériels seront revêtus
de cette estampille ou admis à ce certificat ou bien seront de qualité équivalente.
Article 4 : ECHANTILLONNAGE
L’Entrepreneur est tenu de faire parvenir à l’administration Lors de la séance d’ouverture des plis
des échantillons concernant les prix suivants lors de la séance d’ouverture des plis:
Prix N° 4 - Prix N° 5 - Prix N° 6
et pour les pièces spéciales l’entrepreneur devra produire sur le dossier technique : les notices,
catalogues, prospectus
Page 13 sur 21
Article 5 : VERIFICATION DES MATERIAUX ET MATERIELS.
L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité du
matériel et matériaux indispensables à la bonne marche des travaux. Avant tout emploi des matériaux et
matériels destinés à l'exécution de l'ouvrage, l'Entrepreneur est tenu de les faire réceptionner par
l’administration. Pour cela l'Entrepreneur fera parvenir à l’administration la demande de réception quatre
jours ouvrables (4 jours ouvrables) à l'avance. L'Entrepreneur assume toute responsabilité si les dispositions
stipulées auparavant ne sont pas respectées. Dans ce cas, les frais qui découlent des dispositions énumérées
ci-après seront à la charge de l'Entrepreneur :
1) Evacuation dans un délai de 24 heures pour tout matériau non conforme à l'échantillon agréé.
2) Enlèvement respectivement de tout ouvrage exécuté (ou installé) avec tout matériau non
réceptionné.
3) Les frais relatifs au contrôle de vérification seront à la charge de l'Entrepreneur. Et en cas de
désistement par l'Entrepreneur, ces frais seront déduits d'office des décomptes et sommes dues à
l'Entrepreneur.
N.B : Les opérations d'évacuation, d'enlèvement décrites aux points 1) et 2) seront effectuées en présence
de l’administration et seront sanctionnées par un procès verbal. En ce qui concerne le point 3) il est à préciser
que le bureau de contrôle est désigné par l’Administration.
Page 14 sur 21
CHAPITRE III : DESCRIPTIF DES OUVRAGES.
GENERALITE
Nature des travaux.
Il s’agit des opérations de fourniture, transport et pose des tuyaux en PVC de différents diamètres et
pièces spéciales conformes aux NORMES MAROCAINES. L’ensemble des opérations est destiné à
l’adduction en eau potable.
Conditions d’exécution et de pose.
Les différentes taches dans toutes ses étapes doivent faire l’objet d’un accord préalable entre
l’administration et l’entreprise.
Les fouilles seront excavées manuellement ou à l’aide d’une pelle mécanique à fin d’obtenir les largeurs et
profondeurs nécessaires. Un lit de sable de 01 cm d épaisseur sera déposé au fond de fouille pour recevoir
la conduite. Le remblai doit être propre, criblé avant d’être soigneusement disposé par couche successives.
Le reste des déblais doit être évacués par l’entreprise vers les lieux désignés par le Maitre d’Ouvrage 24
heures après le remblaiement des tranchées et l’entreprise veille à ce que les lieux des travaux doivent être
propre et assure la fluidité de la circulation.
N° 1 : Terrassement en terrain de toutes nature :
Les fouilles seront excavées manuellement ou à l’aide d’une pelle mécanique à fin d’obtenir la largeur
fixe de 0,50 m et une profondeur variable :
- Pour Ø110 : 0.90 m.
- Pour Ø 75 : 0.70 m.
- Pour Ø 40 : 0.60 m.
Ouvrage payé au mètre cube, au prix………………………………………….N° 1
N° 2 :FTP d’un lit de sable pour la pose des conduites :
Un lit de sable de 10 cm d épaisseurs sera disposé au fond de fouille pour recevoir la conduite et toutes
sujétions de parfaite exécution, une autre couche du sable sera déposée au dessus de la conduite d’une
épaisseur de 20 cm
Ouvrage payé au mètre cube, au prix………………………………………….N° 2
N° 3: Remblais primaire et secondaire, sur les conduites.
Le remblai doit être propre, criblé arrosé et compacté avant d’être soigneusement déposé par couche de 20
cm successives et toutes sujétions de parfaite exécution.
Ouvrage Payé au mètre cube…………………………………………………..……N° 3
N° 4 : FTP d’une conduite en PVC Diamètre 110 à joint PN 16 :
Fourniture, transport et pose de tuyau en PVC de diamètre extérieur 110 mm, conforme aux normes
marocaines et prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes
sujétions de parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………….N° 4
N° 5 : FTP d’une conduite en PVC Diamètre 75 à joint PN 16 :
Fourniture transport et pose de tuyau en PVC de diamètre extérieur 75 mm, conforme aux normes
marocaines et prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes
sujétions de parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………..……….N° 5
Page 15 sur 21
N° 6 : FTP d’une conduite en PEHD Diamètre 40 PN 16 :
Fourniture transport et pose de tuyau en PEHD de diamètre extérieur 40 mm, conforme aux normes
marocaines et prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes
sujétions de parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………….……….N° 6
N° 7 : FTP Grillage avertisseur bleu :
Pour la signalisation de la conduite, un grillage avertisseur bleu de 40 cm de largeur (20 mm maille)
sera mis en place à l’intérieur du remblai secondaire à une hauteur de 40 cm en dessous du terrain fini. Il
devra dans tous les cas être situé à une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de
la conduite.
Voir les détails sur les plans annexes.
Ouvrage payé au mètre linéaire Prix………………………………….……….N° 7
N° 8 : Té BB/TB 110/75 en fonte Ductile :
Fourniture, transport et pose des pièces spéciales en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et
prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes sujétions de
parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………….………………………….…..….N° 8
N° 9 : Té BB/TB 110/110 en fonte Ductile :
Fourniture, transport et pose des pièces spéciales en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et
prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes sujétions de
parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………….………………………….…..….N° 9
N° 10 : FTP Vannes à Opercule en Caoutchouc DN 100 PN 16 :
Fourniture transport et pose de vanne OCA à opercule en caoutchouc DN 100 bridée, conforme aux
normes marocaines et prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et
toutes sujétions de parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix……..…………………………….………..….N° 10
N° 11 : FTP Vannes à Opercule en Caoutchouc DN 65 PN 16:
Fourniture transport et pose de vanne OCA à opercule en caoutchouc DN 65 bridée, conforme aux normes
marocaines et prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes
sujétions de parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………….…..….N° 11
N° 12 : FTP de Raccord des joints de démontage auto butée (Bride Universelle) Ø 110:
Fourniture transport et pose joint de démontage auto butée (des Bride Universelle) DN 110 PN16 en fonte
ductile, conforme aux normes marocaines et prévues pour, y compris buté, essais et toutes sujétions de
parfaite exécution.
Page 16 sur 21
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………………….N° 12
N° 13 : FTP de Raccord des joints de démontage auto butée Bride Universelle Ø 75 :
Fourniture transport et pose des joint de démontage auto butée (des Bride Universelle) DN 75 PN16 fonte
ductile, conforme aux normes marocaines et prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y
compris buté, essais et toutes sujétions de parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………….…………..….N° 13
N° 14 : FTP de Raccord Bride major Ø 75 :
Fourniture transport et pose des Bride major DN 75en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et
prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes sujétions de
parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………….…………..….N° 14
N° 15 : FTP de Raccord Bride major DN 110:
Fourniture transport et pose des Bride major DN 110en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et
prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes sujétions de
parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………………….N° 15
N° 16 : FTP Collier de PEC DN 75/40 :
Fourniture, transport et pose de Colliers de prise en charge, Nature du matériau : fonte ductile sur
canalisation en PVC DN 75.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………….… ..N° 16
N° 17 : FTP de Robinet PEC DN 40/40 :
Fourniture, transport et pose de robinet de prise en charge, Type : verticale, Nature du matériau : en laiton,
DN: 40, Forme de sortie : avec raccord intégré, DN de sortie 40
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………..……….N° 17
N° 18 : FTP de Tabernacle ;
Fourniture, transport et pose de tabernacle, Nature du matériau : polyester renforcé de fibre de verre PRV.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………..……..… .N° 18.
N° 19 : FTP d’un Tube allonge en PVC DN 75 :
Fourniture, transport et pose de tube allonge en PVC DN 75.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………...….N° 19
Page 17 sur 21
N° 20 : FTP Bouche à clé ;
Fourniture, transport et pose de tête de bouche à clé en fonte, Type : ronde pour prise
Verticale.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………………..….N° 20
N° 21 : FTP de Té égal 40/40 ;
Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : PEHD, DN40/40 PN 16.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………………..….N° 21
N° 22 : FTP Coude 90°bridé en fonte ductile DN 75:
Fourniture transport et pose des Coude 90°bridé en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et
prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes sujétions de
parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………………..….N° 22.
N° 23 : FTP Coude égal en PEHD DN 40:
Fourniture transport et pose des Coude égal en PEHD DN 40, conforme aux normes marocaines et
prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes sujétions de
parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………....….N° 23
N° 24 : FTP Obturateur en PVC DN 40:
Fourniture transport et pose d’Obturateurs en PVC DN 40 en, conforme aux normes marocaines et
prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris essais et toutes sujétions de parfaite
exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………….……..….N° 24.
N° 25 : FTP Obturateur en PVC DN 75:
Fourniture transport et pose d’Obturateurs en PVC DN 75, conforme aux normes marocaines et prévues
pour une pression nominale de service de 16 bars, essais et toutes sujétions de parfaite exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………….……..….N° 25.
N° 26 : FTP Obturateur en fonte ductile DN 110:
Fourniture transport et pose d’Obturateurs DN 110 en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et
prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris essais et toutes sujétions de parfaite
exécution.
La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.
Page 18 sur 21
Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………..….N° 26.
N° 27 : Construction de Regard de Visite en béton armé :
Construction de regard en béton armé dosé à 350 kg/m3 CPJ 45 et vibré destinés à abriter les
équipements hydrauliques nécessaire, de section 1,50m x 1m, il peut être variable et adéquat au bon
fonctionnement du réseau et toutes sujétions de parfaite exécution.
Les travaux de génie civil des regards doivent être réalisés conformément aux règles de l’art.
Les coffrages devront être métalliques et doubles, les surfaces internes doivent être lisses et bien finis.
N.B : les plans d’exécution de cet ouvrage seront fournis au titulaire du marché par le maitre d’ouvrage avant le commencement des travaux.
Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………….…..….N° 27.
N° 28 : FTP Tampon en fonte ductile C250:
Fourniture transport et pose de tampon en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et toutes
sujétions de parfaite exécution.
Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………..….N° 28
N°29 :Construction d'un ouvrage de vidange Ø60 y/compris Té, vanne, RBM et toutes sujétions:
Equipements des points bas en DN 60 y compris Té 60/60, R.V DN 60, 2 RBM en fonte ductile, joint de
démontage DN 60 en fonte ductile, 2 manchettes bridées de calage, pièces en acier galvanisé à chaud, Buses
de vidange et toutes sujétions de poses et de raccordement au conduite principale.
Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………..….N° 29
N° 30 : Réalisation des Essais de pression :
Réalisation des essais de pression à 18 Bars sur de toutes les conduites posées
En présence de représentant du maitre ouvrage.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………..….N° 30.
N° 31 : Plan de Recollement :
Fourniture de plans de recollement présentés sur des classeurs plastifies (5 tirages) et CD comprenant les
plans sur fichiers informatiques en format .DWG et album photos dûment commentés illustrant les phases
d'exécution des travaux.
Ces documents devront être remis au maitre d’ouvrage une semaine, au moins, avant la réception
provisoire des travaux.
Ouvrage payé au forfait, au prix……………………………….N° 31.
CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF
Relatif au marché N° 08/2016/ CF: Travaux de renouvellement du réseau d’Eau potable au quartier Baghdad
Ville de Figuig.
N° des prix
Désignation des prestations Unité Quantité Prix Unitaire
hors Taxe
Prix Total
(dh)
1 Terrassement en terrain de toutes nature M3 711
2 FTP d'un lit de sable pour la pose du conduite M3 297
3 Remblais primaire et secondaire sur les conduites M3 711
4 FTP d’une conduite en PVC Diamètre 110 à joint PN 16 ML 699
5 FTP d’une conduite en PVC Diamètre 75 à joint PN 16 ML 600
6 FTP d’une conduite en PEHD Diamètre 40 PN 16 ML 800
7 FTP de Grillage avertisseur bleu. ML 2 099
8 FTP de Té BB/TB Ø110/75 en fonte Ductile U 6
9 FTP de Té bride BB/TB Ø110/110 en fonte Ductile U 3
10 FTP de Vannes à Opercule en Caoutchouc Ø100 PN 16 U 4
11 FTP de Vannes à Opercule en Caoutchouc Ø65 PN16 U 6
12 FTP de Raccord des joints de démontage auto butée (Bride Universelle) Ø 110
U 4
13 FTP de Raccord des joint de démontage auto butée Bride Universelle Ø 75
U 6
14 FTP de Raccord Bride major Ø 75 U 4
15 FTP de Raccord Bride major Ø 110 U 20
16 FTP de Collier PEC 75/40 U 10
17 FTP de Robinet PEC Ø40X40 U 10
Page 2 sur 21
18 FTP de Tabernacle. U 10
19 FTP de Tube allonge en P.V.C Ø 75 ML 3
20 FTP de Bouche à clé U 6
21 FTP de Té égal 40/40 U 1
22 FTP de Coude 90° bridé Ø 75 U 4
23 FTP de Coude égal Ø 40 U 1
24 FTP d'Obturateur DN 40 U 4
25 FTP d'Obturateur DN 75 U 4
26 FTP d'Obturateur DN 110 U 1
27 Construction de regards de visite en B.A . U 5
28 FTP Tampon en fonte ductile C250 U 5
29 Construction d'un ouvrage de vidange Ø60 y/compris
Té, vanne, RBM et toutes sujestions, U 1
30 Réalisation des essais de pression à 18 Bars ML 1 980
31 Plan de Recollement F 1
TOTAL H,T
TVA 20%
TTC
Arrêté le présent bordereau – Détail estimatif à la somme de (TTC) :……………………………………………
Derrière page du marché N° 04/2016 Relatif aux Travaux de renouvellement du
réseau d’eau potable au quartier Baghdad ville de Figuig, arrêté au montant
…………………………………… TTC.
Dressé et présenté par :
Le Chef du service Technique : Le Chef du service Eau Potable :
Vue et vérifié par le Président de
la Commune de Figuig
Approuvé par le Président de la Commune de Figuig
Le :………………………….
Lu et accepté par
Le prestataire
Le :……….…………..