bases_n21 pte fierro

5/22/2018 BASES_N21 Pte Fierro

1/26

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920017996-N21-2013QUE SE CELEBRAR EL 24 DE ABRIL DE 2013 A LAS 14:00 HRS.

OBRA:

RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE DE FIERRO-SAN MATEO YOLOXOCHITLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600

1 de 2

LC/JMAM/CAMM

REYES MANTECN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 26 DE MARZO DE 2013

I N D I C E1. - DE LOS TRABAJOS

1.1 UBICACIN1.2 INICIO Y TERMINO1.3 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIN DE LOS TRABAJOS1.4 JUNTA DE ACLARACIONES

2.DEL REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS

3. - DE LAS PROPOSICIONES3.1 FORMA DE PRESENTACIN3.2 RETIRO

4.ANEXOS.4.1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA.4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA.

5. - DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIN5.1 PRESENTACIN5.2 DE LA ADJUDICACIN5.3 DEL FALLO

5.4 SUBCONTRATACIN5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DE LA LICITACIN5.6. VIGENCIA DE LA PROPUESTA.

6. - DEL CONTRATO6.1 TIPO DE CONTRATO6.2 FIRMA6.3 DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO6.4 GARANTA DE ANTICIPO.6.5 GARANTA DE VICIOS OCULTOS6.6. DE LA SUSPENSION, TERMINACIN ANTICIPADA O RESCISIN DEL CONTRATO.

7. - COMPLEMENTARIAS7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO7.3 INFORMACIN DEL PROYECTO7.4 DE LAS RETENCIONES7.5 ANTICIPOS7.6 TABULADOR7.7 AJUSTE DE COSTOS7.8.DE LAS MODIFICACIONES7.9 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO7.10 RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE

8. - CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.

9.- INCORFORMIDADES.

10. - IMPREVISTOS

11. REQUISITOS ADICIONALES

GLOSARIO

BASESDELI

CITACION

PUBLICA

NACIONALPARA

OBRA

PBLICA

A

PR

ECIOSUNITARIOSYTIEMPO

DETERMINADO

POR

ELMECANISMOD

EEVALUACIN

POR

PUNTOS.


2/26

2

LC/JMAM/CAMM

En cumplimiento a lo dispuesto en el artculo nmero 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y cofundamento en los artculos nmero 30 FRACCION I Y 31 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismasde acuerdo con la Convocatoria Pblica 01que emiti CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA de fecha 26 DE MARZO D2013, que es publicada en el Diario Oficial de la Federacin y por medio del portal de Internhttp://www.compranet.funcionpublica.gob.mx, se informa a los interesados en participar en la licitacin de los trabajos que deberobservar los siguientes requisitos:

Se podr consultar la convocatoria donde se establecen las bases de la licitacin, as como las actas que se llegaren a levantdurante el procedimiento, por medio del portal de Internethttp://www.compranet.funcionpublica.gob.mxa partir de su publicacin el d

26 DE MARZO DE 2013 o bien podrn disponer personalmente de ellas en las oficinas del Departamento de LicitacionesContratos ubicadas en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Daz Soldado de la Patria, AGerardo Pandal Graff No. 1 edificio Uno Ricardo Flores Magn segundo piso, a partir de su fecha de publicacin, nicamente das hbilesde 10:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes. Para el registro de participacin a la licitacin deber presentar escrito en donde manifieste el inters, las personas fsicas o morales, que deseen tomar parte en el proceso para adjudicacin dcontrato de la presente licitacin, dirigido al c. ing. Jos Luis Pinacho Gmez, director general de Caminos y Aeropistas de Oaxacen donde manifieste su inters de participar, o bien exhibir y proporcionar fotocopia de la impresin del correo electrnico que enva el portal de internet donde les confirma que han quedado inscritos en la referida licitacin; cualquiera de estos documentolos deber de exhibir dentro del plazo de la fecha de participacin de la convocatoria y bases de la licitacin en CompraNet hastasexto da natural previo a la fecha sealada para el acto de recepcin y apertura de proposiciones, recayendo esta fecha en el dde la junta de aclaraciones correspondiente a esta licitacin. Lo anterior en apego a los artculos 35 segundo y tercer prrafo de ley, y los artculos 31 y 39 del reglamento.

Para aquellas personas morales y/o fsicas con domicilio fiscal en el interior o fuera del Estado y que estn interesadas en esprocedimiento de licitacin, tendrn la opcin de que le sean remitidas por medio de correo electrnico la convocatoria donde

establecen las bases de licitacin digitalizada, pero para tal efecto debern solicitarlo al telfono (951) 5016900 Ext. 24392 o biencorreo [email protected] en lo sucesivo sern remitidas por los mismos medios.

De acuerdo con la Convocatoria Publica Nacional los datos para la licitacin de los trabajos, se mencionan en el cuadro referencia siguiente:

A continuacin se estipulan las BASES DE LA LICITACINpara la preparacin, presentacin y apertura de proposiciones, dacuerdo a las siguientes:

B A S E S

Los trabajos objeto de esta licitacin, tienen recursos del programa Aportacin Estatal al Fondo de Desastres Naturales 201correspondiente a la declaratoria de desastre natural por ocurrencia de lluvias severas los das 9, 10 y 12 de Junio de 2012, en 1Municipios del Estado de Oaxaca. Para financiar los trabajos ya citados, mediante oficio de autorizacin No. de fecha , autorizapor la secretaria de finanzas.

1. DE LOS TRABAJOS.

1.1 UBICACIN.

El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza; en la regin: CAADA localidad: PUENTE DE FIERRO, MunicipHUAUTLA DE JIMENEZ

1.2 INICIO Y TERMINO.

El plazo de ejecucin de los trabajos ser de 120 CIENTO VEINTEdas naturales. La fecha estimada de inicio ser08 DE MAYO DE 2013 y de terminacin el da 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, Sin embargo, el licitante podcomprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado.

1.3 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIN DE LOS TRABAJOS.

No. de LICITACION.Visita al lugar de laobra o los trabajos.

Junta deaclaraciones.

Presentacin deproposiciones y

Apertura.Plazo.

Inicio de lostrabajos.

Termino de lostrabajos.

LO-920017996-N21-2013

12 DE ABRIL DE 201309:00 Hrs

17 DE ABRIL DE2013

14:00 Hrs

24 DE ABRIL DE2013

14:00 Hrs120

08 DE MAYO DE2013

04 DE SEPTIEMBDE 2013

Nombre de la Obra.

RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE DE FIERRO-SAN MATEO YOLOXOCHITLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600
http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/


3/26

3

LC/JMAM/CAMM

La visita al sitio de realizacin de los trabajos se efectuar a las 09:00 Hrs del da 12 DE ABRIL DE 2013, teniencomo punto de reunin EN RESIDENCIA. En la visita Los licitantes que opten por asistir, sern atendidos por el IN

ALEJANDRO TOLEDO BELEM. Encargado, o algn representante debidamente acreditado por LA CONVOCANTE. citada visita tendr por objeto para los licitantes que asistan, el que considerando las especificaciones y documentacirelativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollarn los trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que srequieran y los grados de dificultad de la ejecucin de la obra objeto de la licitacin; estimen las condiciones localeclimatolgicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecucin de los trabajos. En ningn caso LA CONVOCANTasumir responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antsealadas y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes tanto fsicas comambientales, no lo exime de su obligacin para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y trminos convenidos, encaso de que LA CONVOCANTE decida encomendrselos, as mismo no podr invocar su desconocimiento o solicitmodificaciones al contrato por este motivo. Al trmino de este acto, se entregara la Constancia correspondiente a lLicitantes que hubieren asistido a la Visita, este documento es parte de la propuesta tcnica

1.4 JUNTA DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones a las bases de la Licitacin se celebrar el da 17 DE ABRIL DE 2013 a las 14:00 Hrs, ensala de juntas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo JudicGral. Porfirio Daz Soldado de la Patria edificio 1 Ricardo Flores Magn, 2 piso, Reyes Mantecn, San BartoCoyotepec, Oaxaca. En la cual los licitantes que hubieren presentado su inters a la participacin mediante oficescrito, dirigido al C. Ing. Jos Luis Pinacho Gmez, Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, podrsolicitar aclaraciones a las bases, sus ANEXOS y a las clusulas del modelo del contrato. Para lo cual deberpresentar por escrito y en medio magntico las preguntas que consideren preferentemente con tres horas d

anticipacin a la hora de inicio sealada en la junta de aclaraciones.Al trmino de este acto se levantar acta de dicho evento, en donde se plasmarn las aclaraciones o modificacionpertinentes, la cual ser firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de algu no de ellos reste valido efectos a la misma, proporcionndoseles copia de sta a los licitantes presentes. La asistencia a sta reunin eoptativa, por lo que el acta estar a disposicin de los participantes que no acudieron a la junta de aclaraciones a pade la fecha en la que se llev a cabo la misma, en CompraNet, el acta que se halla firmado con motivo de la junta aclaraciones formar parte integrante de las bases.

Dos o ms personas podrn presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nuesociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicin y en el contrato establezcan con precisin y a satisfaccin de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona obligar a ejecutar, as como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto proposicin deber ser firmada por el representante comn que para ese acto haya sido designado por el grupo dpersonas. Sin perjuicio de que las personas que integran la proposicin conjunta puedan constituirse en una nuev

sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposicin conjunta, siempre y cuanse mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

2. DEL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTA.

Conforme a lo previsto en los artculos 74 Bis de LA LEY y 43, cuarto prrafo de EL REGLAMENTO, LA SFPa travde COMPRANET contar, en los trminos de EL REGLAMENTO, con un registro nico de contratistas, el cual loclasificar de acuerdo a la informacin que proporcione, entre otros aspectos, por su actividad; datos generalenacionalidad; experiencia; capacidad tcnica, econmica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados clos sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artculo 1 de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en montoEste registro ser permanente y estar a disposicin de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate dinformacin de naturaleza reservada, en los trminos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Informacin Pblica Gubernamental.

Dicho registro tendr nicamente efectos declarativos respecto de la inscripcin de contratistas, sin que d lugarefectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En trminos de lo establecido en el artculo 43 de EL REGLAMENTO, el registro nico de contratistas se integrar cla informacin que proporcionen los contratistas, as como con aqulla que incorporen los sujetos a que se refieren lfracciones I a VI del artculo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratacin que lleven a cabo conforma LA LEY.

La informacin contenida en el registro nico de contratistas tiene como propsito, entre otros, facilitar lprocedimientos de contratacin de LA DEPENDENCIA, sin perjuicio de la presentacin de los documentos que requieran en cualquier procedimiento de contratacin, en trminos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demdisposiciones aplicables. El registro nico de contratistas ser diseado y administrado por LA SFP y contendcuando menos lo establecido en el artculo 43 de EL REGLAMENTO.


4/26

4

LC/JMAM/CAMM

De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningn caso se les impedir el acceso a quienes no encuentren inscritos en dicho registro, Las personas que manifiesten su inters en participar en la licitacin pblidebern hacerlo mediante el escrito a que se refiere al segundo prrafo del artculo 35 de la Ley y sern consideradalicitantes teniendo derecho a formular solicitudes de aclaracin, dudas o cuestionamientos en relacin con convocatoria a la Licitacin Pblica. Dichas solicitudes debern remitirse a la convocante en la forma y trminestablecidos en dicho artculo, acompaadas del escrito sealado.

3. DE LAS PROPOSICIONES.

3.1 FORMA DE PRESENTACIN.

a) Las propuestas tcnica (documentos legales, financieros y tcnicos) y econmica con todos sus ANEXOse presentarn en idioma espaol y en moneda nacional, en un sobre cerrado debidamente selladoqcontendrn cada uno el original o copia certificada y copia simple de la propuesta de acuerdo al nume4.1de las presentes bases.

SOBREPROPUESTAN DE LICITACIN

NOMBRE, SELLO Y FIRMADEL LICITANTE

HORA Y FECHANO ABRIR ANTES DE LAS

____ HORASDEL DIA_______________

b) Los licitantes deben proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados en los formatproporcionados por Caminos y Aeropistas de Oaxaca y llenando a mquina o manuscrito, con tinta en lcorrespondientes renglones, sin correcciones ni enmendaduras, o en su caso, formatos de computadorsiempre y cuando observen la estructura del formato proporcionado en las bases de licitacin y qcontengan toda la informacin solicitada.

c) El licitante o su representante legal deber firmar con tinta y sellar toda la proposicin y ANEXOS en todlos lados tiles (reverso y anverso) de todas y cada una de las hojas, gua de llenado y demdocumentacin presentada en cada una de sus propuestas, en caso de que sean solicitados.

d) Todas y cada una de las hojas de los documentos que integran el paquete de la licitacin, debern sfoliadas.

e) Las proposiciones debern cotizarse en pesos mexicanos.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases as como en las proposiciones presentadas por el licitanpodr ser negociada.

3.2 RETIRO.

Una vez presentadas las proposiciones, no podrn ser retiradas.

4. ANEXOS

4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TCNICA.

4.1.1. DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPOSICION.

Los licitantes debern presentar los siguientes documentos:

ANEXO 1 Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.


5/26

5

LC/JMAM/CAMM

ANEXO 2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdadque no se encuentra en alguno de los supuestque establecen los artculos 51 y 78 de LA LEY.

ANEXO 3 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacin verdicos y se ajustan a lrequerimientos reales de la obra a ejecutar, as como que consideran costos estimados apegados a lcondiciones del mercado, en trminos de lo establecido en los artculos 31, fraccin XV y 51, fraccin Vsegundo prrafo de LA LEY.

ANEXO 4 Declaracin de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por s mismo otravs de interpsita persona, se abstendr de adoptar conductas para que los servidores pblicos de LDEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado dprocedimiento de contratacin y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones ms ventajosas, con relacia los dems participantes.

ANEXO 5 Escrito en el que manifieste el domicilio, donde ste recibir toda clase de notificaciones que resulten, en su casde los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO. Mientras no seale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el manifestado se tendr comdomicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.

Las notificaciones a LOS LICITANTES respecto de los actos del procedimiento de contratacin se realizaratravs de CompraNet. Asimismo, en el caso de contar con domicilio dentro de la ciudad de Oaxaca y corr

electrnico, deber proporcionar a LA CONVOCANTE dicha direccin.ANEXO 6 Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficient

para comprometerse por s o por su representada, mismo que contendr lo siguiente.

a. De EL LICITANTE:Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, as como, en su caso, los de su apoderado representante. Tratndose de personas morales, adems se sealar la descripcin del objeto social de empresa, identificando los datos de las escrituras pblicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, colas que se acredite la existencia legal de las personas morales, as como el nombre de los socios.

b. Del representante legal de EL LICITANTE:Datos de las escrituras pblicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representacin acompaadcon su registro pblico de la propiedad y su identificacin oficial.

4.1.2 DOCUMENTOS TCNICOS

ANEXO 7 Manifestacin escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacin de los trabajos, scondiciones ambientales, las caractersticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y simplicaciones de carcter tcnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y lespecificaciones generales y particulares de construccin que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, acomo de haber considerado en la integracin de la proposicin, los materiales y equipos de instalacipermanente que, en su caso, le proporcionar LA CONVOCANTE (NO APLICA PARA ESTA LICITACIOPUBLICA NACIONAL) y el programa de suministro correspondiente; as como el de haber asistido o no a la

juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuadoLA CONVOCATORIA. (Original).

ANEXO 8 Acta de visita de obra (copia), Acta de junta de aclaraciones (copia), adendos (copia), minuta (en su caso, copia)

ANEXO 9 Materiales y equipos de instalacin permanente que, en su caso se hayan requerido en LA CONVOCATORIA, caso de no haberse solicitado, manifiesto en hoja membretada. (ESCRITO LIBRE).

ANEXO 10 Descripcin de la planeacin integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo el procedimienconstructivo de ejecucin de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones tcnicas que procedconforme a los proyectos entregados por LA CONVOCANTE, Deber anexar disco compacto (Cconteniendo este anexo en formato de Excel.En caso de que la licitacin se integre de varias obrdeber anexar el anlisis correspondiente por cada obra que integre el paquete. (Original)

ANEXO 11 Datos de los profesionales, tcnicos y laboratorio.- En este ANEXO el licitante deber relacionar los tcnicos yprofesionistas que cuenten con la experiencia en: infraestructura carretera, acompaado de currculums cada uno de ellos y copia fotosttica simple de su cedula profesional; as tambin deber anexar copia fotosttisimple de la cedula del superintendente adems de la copia simple del certificado de firma electrnica, expedi


6/26

6

LC/JMAM/CAMM

por el S.A.T.con firma autgrafa y con leyenda de la obra a licitar (cuando por la naturaleza de la Obra asdetermine esta Convocante) deber integrar currculums, copia fotosttica simple de cedula profesional y copia licencia de cada uno de los corresponsables que laboren para el licitante. As mismo deber anexar curriculumcopia de la verificacin o certificacin del laboratorio y personal que se pretende emplear en el aseguramiento dla calidad de los trabajos por ejecutar. NCAL101/05-libro CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DCALIDAD PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD TITULO: 01. Ejecucin del control de calidad durante construccin y conservacin.En cualquiera de los casos deber anexar declaracin de decir verdad por escrito donde especifiquen que lenlistados sern los profesionales responsables de los trabajos motivo de la licitacin, y que permanecern dtiempo completo en el campo o en gabinete durante el tiempo que duren los trabajos de la obra y que por lo tanno podrn prestar sus servicios en esta licitacin con otros participantes (Original).

El LICITANTE deber demostrar su experiencia, capacidad tcnica y capacidad financiera de acuerdo a ladefiniciones y lineamientos que se describen a continuacin:

a. Carretera.- Camino que se construye con especificaciones adecuadas para el trnsito de vehculautomotores.

b. Carretera Nueva (CCN).- Camino de trazo nuevo que se compone de: terraceras, obras de drenapavimentacin, sealamiento y obras complementarias; conforme a las normas, especificaciones dproyecto y de LA CONVOCATORIA correspondiente.

c. Ampliacin de carretera (AC).-Camino ampliado en su lineamiento horizontal para mejorar su capacidde trnsito, conforme a las normas, especificaciones del proyecto y de LA CONVOCATORcorrespondiente.

d. Modernizacin de carretera (MC).- Camino en el que se mejora su alineamiento vertical y horizontcapacidad de transito conforme a las normas, especificaciones del proyecto y de LA CONVOCATORcorrespondiente.

e. Estructuras (CE).-Segn su propsito y ubicacin, las estructuras se definen como sigue:

i. Puente.-Estructura con longitud mayor de seis (6) metros, que se construye sobre corrientes o cuerpde agua y cuyas dimensiones quedan definidas por razones hidrulicas.

ii. Viaducto.-Estructura que se construye sobre barrancas, zonas urbanas u otros obstculos y cuydimensiones quedan definidas por razones geomtricas, dependiendo principalmente de la rasante dla carretera o vialidad y del tipo de obstculo que cruce.

iii. Paso Superior Vehicular.-Estructura que se construye en un cruce de la carretera de referencia pencima de otra vialidad y cuyas dimensiones quedan definidas por las caractersticas geomtricasrasantes de ambas vialidades.

Lineamientos:

I. Relacin de cada uno de los profesionales tcnicos que sern responsables de la direcciadministracin y ejecucin de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparn, de los qpresentar su currculum con firma autgrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de scdula profesional, su domicilio y telfono actual, as como la relacin de las actividades profesionalen que haya participado. De los profesionales tcnicos propuestos slo se evaluar la preparaciacadmica y la experiencia demostrada en trabajos de caractersticas tcnicas, complejidad magnitud similares a los que se licitan.

NoPERSONAL

PROFESIONALEXPERIENCIA SOLICITADA

COMPETENCIA OHABILIDAD ENTRABAJOS DE:

DOMINIO DEHERRAMIENTAS

DE:

1 SUPERINTENDENTE

En la construccin de carreteras ypuentes (adems de incluirfotocopia del certificado de firmaelectrnica).

Deber contar con elttulo de Ingeniero Civil ytener competencia ohabilidad en laDireccin,

Administracin y Controlde obras deconstruccin decarreteras.Conocimiento y dominiode la Ley de ObrasPblicas, Conocimientode la Normativa yespecificaciones de laSecretara deComunicaciones y

Paquetera de Office(Word y Excel),

AutoCad, CivilCad,Internet.


7/26

7

LC/JMAM/CAMM

Transportes.

1 RESIDENTE DE OBRA

Deber demostrar haberconstruido cuando menos 20kilmetros de carreteras, en los

ltimos diez aos.

Deber contar con elttulo de Ingeniero Civil ytener competencia ohabilidad en laConstruccin deTerraceras, Obras dedrenaje, Pavimentaciny Estructuras decarreteras.

Conocimiento de laNormativa yespecificaciones de laSecretara deComunicaciones yTransportes.


AutoCad e Internet.

1 JEFE LABORATORIODeber demostrar haber realizadoel control de calidad en carreterasy estructuras.

Deber contar con elttulo de Ingeniero civil oLaboratorista.Control de calidad deTerraceras, Pavimentosy Concretos encarreteras.Conocimiento de lasNormativa yespecificaciones de la

Secretara deComunicaciones yTransportes

Paquetera de Office(Word y Excel).Dominio de laspruebas de Controlde Calidad de laSCT paraterraceras, obras dedrenaje, estructuras

y pavimentos.

1 JEFE DE TOPOGRAFADeber demostrar haber realizadoestudios o levantamientostopogrficos en carreteras.

Deber contar con elttulo de ingeniero civil oingeniero topgrafo.


AutoCad, CivilCad,Internet.

Se consideran obras similares ode la misma naturaleza lassiguientes:

CCN, AC, MC, CE

El personal indicado es el que se considerar para efectos de evaluacin. Si una o ms personas cumplen con los requisitos solicitados o estn comprometidos al mismo tiempo en la ejecucin de otrtrabajos, o formen parte de otra propuesta en la misma licitacin sern desechados.

Adicional al personal objeto de valoracin, EL LICITANTE deber considerar en su proposicin personal profesional tcnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecucin en tiempo y formde los trabajos que se licitan, conforme a las caractersticas, complejidad y magnitud de dichotrabajos.

II. Relacin detallada del equipo y personal, indicando cargos y categoras que pretende emplear paracontrol de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad), cumpliendo con la Norma N-CAL01/05.-Ejecucin del Control de Calidad Durante la Construccin o Conservacin, del Libro Contro

Aseguramiento de Calidad.

ANEXO 12 Relacin de los contratos de trabajos similares a los de esta licitacin. Incluir copia fotosttica simple del acentrega-recepcin o cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad requerida.

ANEXO 13 Declaracin Anual Fiscal 2012 para personas morales y Declaracin Anual Fiscal 2012 y ltimdeclaracin provisional 2012 para personas fsicas, Estados financieros auditados al ltimo trimest

inmediato anterior del ao en curso,auditados para aquellos que se encuentren obligados en los trminos dartculo 32 A del Cdigo Fiscal de la Federacin, auditados por Contado r Pblico independiente con regisSHCP, presentando la copia fotosttica simple del registro y cdula profesional. Para el caso de las empresas dnueva creacin deber presentar los ms actualizados a la fecha de presentacin de proposiciones.

I. Los parmetros financieros que EL LICITANTE deber de cumplir, para demostrar su capacidad de recurseconmicos, son los siguientes:

a. El licitante deber tomar en cuenta que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucin de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazoconsiderados en su anlisis financiero presentado en su proposicin.


8/26

8

LC/JMAM/CAMM

b. Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendcomo suficiente dicho capital neto, cuando el importe del ltimo ejercicio fiscal del activo circulante (Amenos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 30% del valor del importe de su propueseconmica sin IVA.

c. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendr como suficiendicha capacidad cuando el importe del ltimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) seaigual o mayor a 2.0 unidades.

d. Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad

la empresa es aceptable. Se tendr como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de ELICITANTE cuando el importe del ltimo ao fiscal del PT entre AT sea igual o menor 25%.

ANEXO 14 Relacin de la maquinaria y equipo de reconstruccin, modernizacin y ampliacin, que dispone y se compromea emplear en la ejecucin de los trabajos objeto de esta licitacin, el equipo bsico mnimo propio o rentaddebiendo estar en buenas condiciones y estar constituido por lo menos de las siguientes unidades: TRACTOD7, CARGADOR FRONTAL, MOTO CONFORMADORA, CAMIONES DE VOLTEO, RETROEXCAVADOREXCAVADORA, as como la fecha en que dispondr de estos insumos en el sitio de los trabajos. En el caso que la maquinaria o equipo de construccin sea de la propiedad legtima del licitante deber, adjuntar una copfotosttica de las mismas que se integrarn a su propuesta. En el caso de que el licitante opte por arrendar maquinaria o equipo de construccin, deber anexar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, con ldatos arriba solicitados en hoja membretada, firmada y sellada por el representante legal de la persona fsicamoral, de quien preste el servicio, en donde manifieste su conformidad en el caso de que la convocante requierealizar una inspeccin ocular a los mismos.

ANEXO 15 Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencio entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizadcontratos con las dependencias y entidades ste lo manifestar por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesde decir verdad, por lo que no ser materia de evaluacin el historial de cumplimiento a que se refiere el ltimprrafo del artculo 36 de LA LEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrisealados, se atender lo dispuesto en los prrafos primero y segundo del artculo 66 de EL REGLAMENTO.

ANEXO 16 Convenio de proposicin conjunta. (ESTE CONVENIO NO APLICAR PARA LOS CASOS EN QUE LOLICITANTES PARTICIPEN DE MANERA INDIVIDUAL).

ANEXO 17 Relacin de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con las caractersticas y calidadsealadas en las especificaciones de LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES para construccin de terraceras y pavimentos; indicando claramente, cada banco: su ubicacin, el volumen a extrae

la capa en que ser utilizado y la distancia de acarreo del banco. Si EL LICITANTE propone adquirir lmateriales deber de indicarlo mencionando el proveedor, adems los datos anteriormente citados.

ANEXO 18 Bases de licitacin, gua de llenado, Manifiesto de conocer el modelo de contrato y su contenido, Modelo dcontrato, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento y fianza de vicios ocultos(Original).

ANEXO 19 Escrito mediante el cual EL LICITANTE seale expresamente la documentacin de naturaleza confidencial qentrega en su proposicin, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin PbliGubernamental. En caso de que la informacin entregada en su oferta no la considere confidencial, debesealarlo en este escrito.

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

ANEXO 20 Carta de proposicin firmada en papel membretado por la empresa.En caso de que la licitacin se integre

varias obras deber anexar el anlisis correspondiente por cada obra que integre el paquete. (Original)ANEXO 21 Catlogo de conceptos conteniendo descripcin, unidades de medicin, cantidades de trabajo, precios unitari

con nmero y letra e importes por partida, sub-partida, concepto y monto total de la proposicin. Este documenformar el presupuesto de la obra que servir para formalizar el contrato correspondiente, en su caso .Debeanexar disco compacto (CD) conteniendo este anexo en formato de Excel. En caso de que la licitacin integre de varias obras deber anexar el anlisis correspondiente por cada obra que integre el paquet(Original)

ANEXO 22 Anlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo y sus anlisis de bsicosauxiliares, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidadcargos adicionales, donde se incluirn los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y mano de obra, maquinaria y equipo de construccin con sus correspondientes rendimientos y costo


9/26

9

LC/JMAM/CAMM

describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad ,determinados y estructurados de acuercon lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA.Deber anexar disco compacto (Cconteniendo este anexo en formato de Excel.En caso de que la licitacin se integre de varias obras debeanexar el anlisis correspondiente por cada obra que integre el paquete. (Original)

ANEXO 23 Listado de insumos que intervienen en la integracin de la propuesta.- Sealando los materiales y equipo instalacin permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccin, con la descripcin especificaciones tcnicas de cada uno de ellos, indicando nicamente las respectivas, unidades de medicincantidades, costos e importes. Deber anexar disco compacto (CD) conteniendo este anexo en formato Excel.En caso de que la licitacin se integre de varias obras deber anexar el anlisis correspondienpor cada obra que integre el paquete. (Original)

ANEXO 24 Anlisis, clculo e integracin del factor de salario real.- Son calculados por el licitante en base a lo establecido los artculos 191 y 192 del REGLAMENTO, para cada salario nominal propuesto por el licitante. En caso de qla licitacin se integre de varias obras deber anexar el anlisis correspondiente por cada obra que integre paquete. (Original)

ANEXO 25 Anlisis, clculo e integracin de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccin, que emplear en la ejecucin de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluacin, costosrendimientos de mquinas y equipos nuevos.En caso de que la licitacin se integre de varias obras debeanexar el anlisis correspondiente por cada obra que integre el paquete. (Original)

ANEXO 26 Anlisis, clculo e integracin de los costos indirectos.- Identificando los correspondientes a los de administraci

de oficinas de campo y los de oficinas centrales, de ser el adjudicatorio del contrato, notificara formalmente existencia de la(s) unidad(es) de control de calidad a LA CONVOCANTE, en un plazo no mayor a quince dacontados a partir del fallo correspondiente, obligndose tambin a obtener y presentar la aprobacicorrespondiente, emitida por la parte de la unidad de verificacin y enlace de LA CONVOCANTE, misma qutendr un importe $9,246.36 (nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 36/100 M.N.), por cada estudio que requiera en los trabajos y deber ser considerado en los costos indirectos, este importe puede variar conforme tabulador vigente de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, En caso de que la licitacin se integre dvarias obras deber anexar el anlisis correspondiente por cada obra que integre el paquete.(Original).

ANEXO 27 Anlisis, clculo e integracin del costo por financiamiento.- Estar representado por un porcentaje de la suma los costos directos e indirectos y para su determinacin debern considerarse los gastos que realizar contratista en la ejecucin de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibir y la tasa de inters aplicabLa tasa de inters aplicable se deber calcular con base en un indicador econmico oficial especfico, esindicador no podr ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. Se deber anexar copia dindicador utilizado, para este clculo se deber respetar los plazos de cobro de estimaciones de la ley. En cade que la licitacin se integre de varias obras deber anexar el anlisis correspondiente por cada obra que integel paquete. (Original)En caso de que la licitacin se integre de varias obras deber anexar el anliscorrespondiente por cada obra que integre el paquete.

.ANEXO 28 Utilidad.- Propuesta por EL LICITANTEEn caso de que la licitacin se integre de varias obras deber anexar

anlisis correspondiente por cada obra que integre el paquete. (Original)

ANEXO 29 Programa mensual de ejecucin convenido conforme al catlogo de conceptos con sus erogacionecalendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y sub-partidas y expresado cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, se debeespecificar la fecha de inicio y termino as como el plazo de ejecucin de los trabajos. Deber anexar discompacto (CD) conteniendo este anexo en formato de Excel.

ANEXO 30 Programasmensualesde erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y sub-partid

de utilizacin, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacin y el plazo para la conclusin de los trabajos.

a. De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categoras e importe en pesos.b. De la maquinaria y equipo para construccin, identificando su tipo y caractersticas, en horas efectivas

utilizacin y su correspondiente importe expresado en pesos.c. De los materiales expresados en unidades convencionales, volmenes requeridos y pesos.d. De utilizacin del personal profesional tcnico, administrativo y de servicio encargado de la direcci

administracin y ejecucin de los trabajos, indicando la especialidad, nmero requerido, horas hombre paraejecucin de los trabajos y su importe en pesos.

e. Relacin de personal discapacitado adscrito a la empresa.


10/26

10

LC/JMAM/CAMM

ANEXO 31 Costos globales integrados. Deber anexar disco compacto (CD) conteniendo este anexo en formato Excel.

En la revisin a detalle ser motivo suficiente para desechar la propuesta si el disco compacto en que ssolicitan los anexos 10, 21, 22, 23,29 y 31, no contenga la informacin correspondiente.

RELACIN DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONESTCNICA YECONMICA

PROPUESTA TECNICADOCUMENTACI N DISTINTA A LA PROPOSISION DOCUMENTOS T CNICO

ANEXO 1 (copia fotosttica simple).ANEXO 2 (copia fotosttica simple).ANEXO 3 (copia fotosttica simple).ANEXO 4(copia fotosttica simple).ANEXO 5(copia fotosttica simple).ANEXO 6(copia fotosttica simple).

ANEXO 7(original).ANEXO 8(original).ANEXO 9(original).ANEXO 10 (original).ANEXO 11(original).ANEXO 12(original).ANEXO 13(original).ANEXO 14(Copia).ANEXO 15(original).ANEXO 16(original).ANEXO 17(original).

ANEXO 18(original).PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTOS ECON MICO

ANEXO 19 (original )ANEXO 20 (original )ANEXO 21 (original )ANEXO 22 (original )ANEXO 23 (original )ANEXO 24 (original )ANEXO 25 (original )ANEXO 26 (original )ANEXO 27 (original )

ANEXO 28(original )ANEXO 29 (original )ANEXO 30 (original )ANEXO 31 (original )

Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados y sellados por representante legal del licitante.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIN

5.1 PRESENTACIN.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicin, debern acreditar en form

individual los requisitos sealados anteriormente, adems de entregar una copia del convenio a que se refiere artculo 47 de EL REGLAMENTO. La presentacin de los documentos de los integrantes de la agrupacin y la dconvenio deber hacerse por el representante comn.

a. Para los casos en que dos o ms interesados se agrupen para presentar una sola proposicin, las personque integran la agrupacin debern celebrar en los trminos de la legislacin aplicable el convenio proposicin conjunta, en el que se establecern con precisin los aspectos siguientes:

i. Nombre domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sealando, en caso, los datos de los instrumentos pblicos con los que se acredita la existencia legal de las personamorales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones as como el nombre de los socios que aparezcen stas.


11/26

11

LC/JMAM/CAMM

ii. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sealando, en caso, los datos de las escrituras pblicas con las que acrediten las facultades de representacin.

iii. Designacin de un representante comn, otorgndole poder amplio y suficiente para atender todo relacionado con la proposicin y con el procedimiento de Licitacin pblica.

iv. Descripcin de las partes objeto del contrato que corresponder cumplir a cada persona integrante, acomo la manera en que se exigir el cumplimiento de las obligaciones.

v. Estipulacin expresa de que cada uno de los firmantes quedar obligado junto con los dems integranten forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratacin y del contrato, en caso de que se l

adjudique el mismo.

En el acto de presentacin y apertura de proposiciones el representante comn de la agrupacin deber sealque la proposicin se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fraccin se incluir los documentos de la proposicin tcnica.En este supuesto la proposicin deber ser firmada autgrafamente por el representante comn que para esacto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada electrnicamente por lmedios de identificacin electrnica autorizados por LA SFP.

La licitacin se efectuar en una sola etapa, por lo tanto, los licitantes debern entregar fsicamente la proposicimediante un sobre cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta tcnica y propuesta econmica.

La presentacin y apertura de proposiciones, se celebrar el da 24 DE ABRIL DE 2013 a las 14:00 Hrs en

sala de juntas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo JudicGral. Porfirio Daz Soldado de la Patria edificio 1 Ricardo Flores Magn, 2 piso, Reyes Mantecn, San BartoCoyotepec, Oaxaca.

Al licitante que no se encuentre presente a la hora sealada, para la presentacin y apertura de proposiciontcnicas, no se le recibirn sus propuestas.

APERTURA DE PROPOSICIONES, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, el funcionarresponsable de conducir el acto, proceder nicamente a la apertura del sobre, en el orden en que srecibieron las propuestas, la documentacin distintas a dichas proposiciones podr entregarse dentro o fuede dicho sobre a eleccin del LICITANTE.Se proceder a la apertura de las proposiciones haciendo constar documentacin presentada por LOS LICITANTES, sin entrar a su anlisis tcnico, legal o administrativo; ldocumentacin se recibir para su posterior evaluacin, por lo que no se desechar ninguna de las propuestarecibidas en este acto.

Por los participantes, si asistiere alguno y los servidores pblicos facultados, rubricarn el formato FORMA E(catlogo de conceptos).

La proposicin deber ser firmada autgrafamente por la persona facultada para ello por lo menos en lltima hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Ser causal de descalificacin sno se firma autgrafamente el catlogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, los programasolicitados y los documentos as requeridos en la presente CONVOCATORIA, mismos que debern sfirmados en cada hoja.

Cada uno de los documentos que integren la proposicin y aqullos distintos a sta, debern estar foliadoen todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se debern numerar de manera individual lapropuestas tcnica y econmica, as como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.

La documentacin que deber ser firmada por EL LICITANTE en cada hoja es, EL CATLOGO DCONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA FORMA E-7, Carta Proposicin, LOS PROGRAMASOLICITADOS EN EL NUMERAL 4, ANEXO 29 DE ESTA CONVOCATORIA, LOS ANLISIS DETALLADODE LOS PRECIOS UNITARIOS Y LOS BSICOS QUE LOS CONFORMEN, AS COMO, LOS ESCRITOFIRMADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado contrato, previo a su formalizacin, deber firmar la totalidad de la documentacin que integre su proposicin

LOS LICITANTES que hayan asistido elegirn a uno de ellos para que, en forma conjunta con el servidopblico designado por LA DEPENDENCIA para presidir el acto, rubriquen EL CATLOGO DE CONCEPTOFORMA E-7, y el servidor pblico d lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.

EL LICITANTE presentar al inicio de los documentos que contenga su proposicin la relacin cuantitativa dla documentacin que presenta en su proposicin.


12/26

12

LC/JMAM/CAMM

LOS LICITANTES slo podrn presentar una sola proposicin en cada procedimiento de contrataciIniciado el acto de presentacin y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en LCONVOCATORIA, las ya presentadas no podrn ser retiradas o dejarse sin efecto por LOS LICITANTES y sconsiderarn vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusin del mismo.

Se levantar el acta conforme a lo previsto en los artculos 37 de LA LEY, as como 62 de EREGLAMENTO, en la que se har constar el importe total de cada proposicin; el acta se firmar por loasistentes, la falta de firma de algn licitante no invalidar su contenido y efectos. Se sealar en el acta lugar, fecha y hora en que se dar a conocer el fallo de la Licitacin y se proporcionar copia de la misma los asistentes.

Al finalizar el acto se fijar un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Departamento de Licitaciones y Contratos de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, cita Avenida GerardPandal Graff No. 1, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Daz "Soldadde la Patria" Edificio 1 "Ricardo Flores Magn", 2er. piso, Reyes Mantecn, San Bartolo CoyotepeOax.,el acta estar visible a partir del da evento y hasta el sexto da hbil posterior a esta fecha.

Asimismo, LA CONVOCANTE difundir un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de snotificacin a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituir a la notificacipersonal.

5.2 DE LA ADJUDICACIN.

5.2.2 ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Conforme a lo establecido en los artculos 38 de LA LEY y 63, fraccin II de EL REGLAMENTO ,CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisin detalladaevaluacin, verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIAaplicar el mecanismo de puntos, conforme a lo establecido en el MTODO DE EVALUACIN DPROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS y la MATRIZ BASE DE PUNTOS que forman parte esta CONVOCATORIA a la LICITACION PUBLICA NACIONAL; los cuales contienen la calificacin numrique puede alcanzarse en los rubros y sub-rubrosde las propuestas tcnica y econmica que integran proposicin de cada uno de LOS LICITANTES y la forma en que se deber acreditar el cumplimiento de caduno de los rubros y sub-rubros motivo de evaluacin para obtener la puntuacin indicada en cada uno dellos, conforme a lo previsto en los lineamientos emitidos por LA SFP.

El LICITANTE deber obtener en su propuesta tcnica un mnimo de 37.5 puntospara que sea objeto

evaluacin su propuesta econmica, Conforme a lo establecido en el primer prrafo de la fraccin II dartculo 63 de EL REGLAMENTO y en los lineamientos emitidos por LASFP

Una vez hecha la evaluacin de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicar, en su caso, de entLOS LICITANTES, a aqul cuya proposicin resulte solvente porque rene, conforme a los criterios dadjudicacin establecidos en LA CONVOCATORIA, las condiciones legales, tcnicas y econmicrequeridas por LA CONVOCANTE, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligacionerespectivas.

En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igupuntaje, ste se resolver en trminos del penltimo prrafo del artculo 38 de LA LEY. Si no fuere factibresolver el empate en los trminos del citado artculo, la adjudicacin del contrato se efectuar en favor de ELICITANTE que resulte ganador en un sorteo manual por insaculacin que realizar la CONVOCANTE en propio acto de fallo, el cual consistir en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre

cada LICITANTE empatado, de la que se extraer en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador posteriormente, los dems boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que sdeterminarn los subsecuentes lugares que ocuparn tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pblica, el sorteo por insaculacin llevar a cabo previa invitacin por escrito que realizar LA CONVOCANTE, a un representante del rganInterno de Control, en adelante OIC y al Testigo Social cuando ste participe en el procedimiento Licitacin, levantndose el acta que firmarn los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta dfirma en el acta respectiva de los LICITANTES e invitados, invalide el acto.

Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOLICITANTES no podrn ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a LOLICITANTES aclaraciones o informacin adicional para realizar la correcta evaluacin de las proposicione


13/26

13

LC/JMAM/CAMM

siempre y cuando no implique alteracin alguna a la parte tcnica o econmica de la proposicin, en su casla comunicacin se realizar de la forma siguiente:

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificar en el domicilio que este haya sealado o bientravs de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviar un aviso a EL LICITANTE en direccin de correo electrnico que haya proporcionado en su proposicin, informndole que existe requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se har constar en el acta de fallo.

b. A partir de la recepcin del escrito, EL LICITANTE contar con un plazo de 3 das hbiles para hacer aclaraciones o entregar los documentos o informacin solicitada por LA CONVOCANTE y deber sentregada, en su caso, en horas hbiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el tiemestablecido, el requerimiento efectuado, o bien, la informacin que proporcione no aclare la dudamotivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizar la evaluacin con la documentacin originalmenentregada en su proposicin.

c. LA CONVOCANTE difundir en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo da en qsean recibidas.

Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artculo 32-D del Cdigo Fiscal de Federacin (CFF), segn lo establece la regla I.2.1.15de la Resolucin Miscelnea Fiscal, publicada enDiario Oficial de la Federacin el 11 de junio de 2010, y en atencin al Oficio Circular NUNAOPSFP/309/0743/2008 de la SFP, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 19 de septiembre d2008, previo a su firma, deber presentar documento del acuse de recepcin expedido por el Sistema

Administracin Tributaria (SAT), con el que compruebe que realiz la solicitud de opinin sobre cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, debern solicitpreferentemente dentro de los tres das hbiles posteriores al fallo o adjudicacin correspondiente, la opinisobre el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo en su solicitud el correo electrnico del departamende Licitaciones [email protected], a fin de que el SAT enve tambin a sta el acuse respuesta en atencin a la solicitud de opinin, conforme a lo siguiente:

a. Presentar solicitud de opinin por Internet en la pgina del SAT, en la opcin Mi portal

b. Contar con clave Cedula de Identificacin Electrnica Certificada (CIEC).

c. En la solicitud debern incluir los siguientes requisitos:

i. Nombre y direccin de LA DEPENDENCIA en la cual se licita.ii. Monto total del contrato.iii. Sealar si el contrato se trata de adquisicin de bienes, arrendamiento, prestacin de servicios u ob

pblica.iv. Nmero de Licitacin.

d. El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la pgina de internet del SAT paefectos del artculo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto prrafos del CFF, manifestacin bajo protesde decir verdad que:i. Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripcin al Registro Federal de Contribuyent

(RFC), a que se refieren el CFF y su Reglamento, que el RFC est activo y el domicilio fisclocalizado.

ii. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentacide la declaracin anual correspondiente al ltimo ejercicio fiscal por el que se encuentre obligado d

ISRe IETUy se encuentra al corriente en la presentacin de los pagos provisionales del ISR, IETUretenciones del ISRpor salarios, as como pagos definitivos del IVAy del IEPS;del ejercicio fiscal enque solicita la opinin.

iii. No tiene crditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUentendindose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS,impuestos generales importacin y de exportacin y sus accesorios. As como crditos fiscales firmes, relacionados con obligacin de pago de las contribuciones, y de presentacin de declaraciones, solicitudes, avisoinformaciones o expedicin de constancias y comprobantes fiscales.

iv. Tratndose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacin para pagar a plazos o hubierinterpuesto algn medio de defensa contra crditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentrgarantizados conforme al artculo 141 del CFF.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


14/26

14

LC/JMAM/CAMM

v. En caso de contar con autorizacin para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales revocacin a que hace referencia el artculo 66-A, fraccin IV del CFF.

e. En caso que existan crditos fiscales firmes manifestar que se comprometen a celebrar convenio clas autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenaciarrendamiento, prestacin de servicios u obra pblica que se pretendan contratar, en la fecha en que lcitadas autoridades sealen, en este caso, se estar a lo establecido en la regla 11.2.1.11de la citaresolucin.

5.2.3 CONSIDERACIONES GENERALES.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artculo 40 de LA LEY y 71 de EL REGLAMENTproceder a declarar desierta la LICITACION PUBLICA NACIONAL, cuando la totalidad de las proposicionpresentadas no renan los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueraceptables para LA CONVOCANTE, se considerar que los precios de los insumos contenidos en proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los quse desprendan de la investigacin de mercado que se realice para la presupuestacin de los trabajos, o bieno siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LCONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposicin alguna en el acto de presentaciy apertura de proposiciones, situacin que quedar asentada en el acta que se formule para dar constancdel acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artculo 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO, pod

cancelar la LICITACION por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen extincin de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento dcontratacin se pudiera ocasionar un dao o perjuicio a la propia dependencia. La determinacin de dar pcancelada la Licitacin precisar el acontecimiento que motiva la decisin, lo cual se notificar por escritoLOS LICITANTES y al OIC, dentro de los diez das hbiles siguientes a la cancelacin, y no ser procedencontra ella recurso alguno, sin embargo podrn interponer su inconformidad en trminos del Titulo SptimCapitulo Primero de LA LEY.

LA DEPENDENCIA, a solicitud del contratista cubrir los gastos no recuperables que, en su caso, procedaen trminos de lo dispuesto en el artculo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY; la solicitud de pago de dichgastos podr hacerla EL LICITANTE en un plazo mximo de tres meses, contado a partir de la fecha de notificacin de la cancelacin de LA CONVOCATORIA.

Cuando se presente alguna situacin de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor LCONVOCANTE se abstendr de realizar pago alguno.

Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES sern conservadas por LA DEPENDENCIA conformeartculo 74 ltimo prrafo de LA LEY y del artculo 264 de EL REGLAMENTO.

En el caso de que LA DEPENDENCIA no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos eel fallo y en defecto de tal previsin dentro de los quince (15) das naturales siguientes a la notificacin dfallo o cambiare las condiciones de LA CONVOCATORIA que motivaron el fallo correspondiente, ELICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estar obligado ejecutar los trabajos. En essupuesto, LA DEPENDENCIA, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrir los gastos no recuperables en qhubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposicin, siempre que stos serazonables, estn debidamente comprobados y se relacionen directamente con la Licitacin, lo que sujetar, cuando proceda, a lo previsto en los artculos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucin de los trabajos por causas imputables a E

CONTRATISTA, estas sern determinadas nicamente en funcin del importe de los trabajos no ejecutaden la fecha pactada en el contrato para la conclusin total de las obras, se proceder conforme a lo sealaen la clusula denominada penas convencionales del modelo de contrato.

Para el caso de rescisin administrativa y terminacin anticipada del contrato se proceder conforme a establecido en el modelo de contrato.

EL CONTRATISTA comunicar a travs de la Bitcora o excepcionalmente por escrito en trminos del primprrafo del artculo 164 de EL REGLAMENTO, a LA DEPENDENCIA la o conclusin de los trabajencomendados, para que sta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminaciconforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacin de los trabajos, LDEPENDENCIA en un plazo no mayor de quince das naturales proceder a su recepcin fsica, levantndoel acta correspondiente conforme a lo establecido en el artculo 166 de EL REGLAMENTO.


15/26

15

LC/JMAM/CAMM

EL CONTRATISTA, al trmino de los trabajos deber presentar una garanta para responder por los defecto vicios ocultos que resulten de la ejecucin de los trabajos o de cualquier otra ndole, en que hubiesincurrido LA CONTRATISTA en la realizacin de los trabajos; se presentar dicha garanta previamente a recepcin formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artculo 66 de LA LEY

Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcin, EL LICITANTE deber entregar formato de encuesta, debidamente llenado en el acto que se celebre con motivo de la presentacin y apertude proposiciones.

EL CONTRATISTA deber manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA DEPENDENCIA, que tomalas medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por ste o por lsubcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrolimplementacin y puesta en marcha del mismo, contar con la autorizacin de la autoridad migratoria painternarse en el pas con la calidad y caractersticas migratorias que le permita trabajar en las actividades palas que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacin y su Reglamento.

EL CONTRATISTA deber indicar adems, que tanto l como sus correspondientes subcontratistas proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretara de Gobernacin en un trmino de 15 das contada partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar lacondiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a servicio, obligndose a sufragar los gastos que origina la expulsin del extranjero de que se trate, cuando Secretara de Gobernacin as lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 61 de la Ley Gener

de Poblacin.5.3 DEL FALLO.

El fallo de la licitacin se dar a conocer el da 04 DE MAYO DE 2013 a las 13:30 Hrs en la sala de juntas dCaminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial GraPorfirio Daz Soldadode la Patria edificio 1 Ricardo Flores Magn, 2 piso, Reyes Mantecn, San BartoCoyotepec, Oaxaca.

Conforme a lo establecido en el artculo 74 de LA LEY, las proposiciones desechadas durante la Licitacipodrn ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta das naturalecontados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la Licitacin, salvo que exista alguninconformidad en trmite, en cuyo caso LA DEPENDENCIA las conservar hasta la total conclusin de inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos trminos LA CONVOCANTE podr, a solicitud dEL LICITANTE el cual tendr un plazo de hasta treinta das naturales contados a partir de la conclusin de lo

trminos sealados para requerir su devolucin, de no ser as LA CONVOCANTE podr proceder a sdestruccin, conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 264 de EL REGLAMENTO.

En trminos de lo establecido en el prrafo anterior, tambin podrn devolverse a LOS LICITANTES destruirse por LA CONVOCANTE las proposiciones presentadas que hayan sido determinadas comsolventes en el proceso de contratacin. Excepto las tres proposiciones solventes con mayor puntajincluyendo la ganadora y, en su caso, aquellas proposiciones que habiendo sido objeto de aplicacin dmecanismo de puntos sean iguales o inferiores en monto a la propuesta solvente ms baja; dichaproposiciones sern las nicas que no podrn devolverse o destruirse y pasarn a formar parte de loexpedientes de LA CONVOCANTE, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guardcustodia y disposicin final de los expedientes, y dems aplicables, as como a las previstas en los artculo74 de LA LEY y primer prrafo del 264 de EL REGLAMENTO.

El adjudicatario quedar obligado a firmar el contrato en las oficinas del Departamento de Licitaciones Contratos, de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, cita Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1, CentrAdministrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Daz "Soldado de la Patria" Edificio "Ricardo Flores Magn", 2. Piso, Reyes Mantecn, San Bartolo Coyotepec, Oax, en la fecha y hoindicada en el acta del fallo, previa entrega de la garanta de cumplimiento por el veinte por ciento (20 %del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos, en trminode los artculos 48 fracciones I y II de LA LEY y 91 de EL REGLAMENTO.

Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer prrafo del artculo 90 de EL REGLAMENTOno tiene prevista la reduccin del porcentaje de la garanta de cumplimiento a que se refiere el prraanterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsin, dentro del plazo de quince das naturales siguientes a


16/26

16

LC/JMAM/CAMM

de la notificacin del fallo, se informar a Secretara de la Funcin Pblica para que sta dentro del mbide su competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los artculos 77 y 78 de LA LEYy LA DEPENDENCIA podr adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguienproposicin solvente que le siga en calificacin y as sucesivamente en caso de que este ltimo no acepte adjudicacin, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposicin que inicialmente hayresultado ganadora, no sea superior de diez por ciento (10%), en trminos de los artculos 47 de LA LEY 74, fraccin V de EL REGLAMENTO.

5.4 SUBCONTRATACIN.

El licitante a quien se adjudique el contrato no podr subcontratar parte alguna de la obra.

5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DE LA LICITACIN.

Los licitantes podrn permanecer en el lugar donde se realicen los actos de apertura tcnica y econmica, acuando sus proposiciones resulten desechadas, as mismo, podrn asistir al acto de fallo de la licitacin.

5.6 VIGENCIA DE LA PROPUESTA.

La vigencia de las Propuesta se encontrara dentro del plazo en el que se ejecute la obra, despus del acto daperturas de las propuestas.

6 DEL CONTRATO.

6.1 TIPO DE CONTRATO.El contrato para la ejecucin de los trabajos de esta licitacin ser el de Obra Pblica a Precios Unitarios y TiempDeterminadoel modelo se anexa a estas bases.

6.2 FIRMA.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deber presentar para cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

b. Tratndose de persona moral:i. Testimonio de la escritura pblica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas

que tiene su domicilio en el territorio nacional.ii. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Pbl

correspondiente.iii. Cdula de identificacin fiscal.iv. Copia de su registro ante el IMSS.v. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracin (debidamente inscritos en

Registro Pblico correspondiente).vi. Identificacin oficial de los representantes legales.vii. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

c. Tratndose de persona fsica:i. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacin respectiva, expedida por

autoridad competente, as como la documentacin con la que acredite tener su domicilio legal en el territornacional.

ii. Cdula de identificacin fiscal.iii. Copia de su registro ante el IMSS.

iv. Copia de Identificacin Oficial.

Estos documentos servirn para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro nico de contratistas no ser necesario presentarinformacin requerida, segn corresponda, bastando nicamente con exhibir la constancia o citar el nmero de sinscripcin y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la informacin se encuentra compley actualizada. Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes dcostos, etc., va transferencia electrnica, deber presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyenteconstancia del domicilio fiscal; constancia de la institucin financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abiea nombre del beneficiario, que incluya el nmero de cuenta con 11 posiciones, as como la Clave BancarEstandarizada (CLABE) con 18 posiciones.


17/26

17

LC/JMAM/CAMM

LA CONVOCANTE y EL LICITANTE en quien hubiere recado la adjudicacin del contrato, quedarn obligadosformalizar dicho contrato inmediatamente despus que el segundo exhiba a satisfaccin del primero la garanta a qse refiere estas Bases. En caso de que el licitante a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro del plasealado por causas imputables al mismo, ser sancionado por Secretara de la Funcin Pblica, en los trminde los artculo 77 y 78 fraccione I de la Ley de Obras Pblicas y de Servicios Relacionados con las Mismas y Legislacin Vigente Aplicable.

6.3 DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista entregar pliza de fianza otorgada por InstituciAfianzadora autorizada o cheque certificado, cuyo importe ser del 20% (veinte por ciento) del monto de la obexpedida a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, sta garandeber ser entregada a la convocante, dentro de los 15 (quince) das naturalessiguientes a la fecha en que recibanotificacin por escrito del fallo de la Licitacin, para ejercicios subsecuentes deber ser entregada dentro de iguplazo, contado a partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversin autorizada. entrega de la garanta ser condicionante de la firma del Contrato respectivo

6.4 GARANTIA DE ANTICIPO.

El licitante con derecho a la adjudicacin del contrato, deber otorgar la garanta de anticipo del contrato , que estaconstituida mediante fianza, otorgada por una institucin de crdito o fianzas nacional, autorizada y aceptable paracontratante, la cual se constituir por el 100% del monto del anticipo otorgado, a nombre de LA SECRETARIA DFINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

6.5 GARANTA DE VICIOS OCULTOS.

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcin formal de los mismos, contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los trminos sealados en el contrato y en la legislaciaplicable, esta garanta ser del 10%del valor total de la obra y deber tener una vigencia de 12 meses, a partir defecha del acta de recepcin fsica de la obra.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garanta, la dependenciaentidad deber notificarlo por escrito al contratista, para que ste haga las correcciones o reposicioncorrespondientes, dentro de un plazo mximo de treinta das naturales, transcurrido este trmino sin que se hubierarealizado, la dependencia o entidad proceder a hacer efectiva la garanta. Si la reparacin requiere de un plamayor, las partes podrn convenirlo, debiendo continuar vigente la garanta.

Si la garanta por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituimediante fianza, su liberacin estar a lo previsto en la pliza de garanta que se otorgue.

6.6 DE LA SUSPENSIN, TERMINACIN ANTICIPADA O RESCISIN DEL CONTRATO.

Para efectos de la suspensin temporal de la totalidad o parte de la obra contrata, terminacin anticipada o rescisidel contrato se estar a lo estipulado en la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7 COMPLEMENTARIAS.

7.1 DEL REPRESENTANTE ENLA OBRA.

El licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitacin, en su carcter de contratista, debetener en el sitio de realizacin de los trabajos un profesional o tcnico que sea su representante que cuente c

suficiente experiencia en obras similares a la que se llevar a cabo.

7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

LA CONVOCANTE requiere que los trabajos que motivan esta licitacin, se ejecuten y concluyan conforme programa de ejecucin en montos mensuales de la proposicin y el plazo de ejecucin consignados en el acta de fade la licitacin y en la carta compromiso de la proposicin, por lo que s el contratista no concluye los trabajos en fecha programada para su terminacin, por causas imputables a l, se le aplicar una pena convencional del 2 (doal millar, determinada nicamente en funcin de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccin de LA CONVOCANTas mismo y a fin de verificar si el contratista est ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con Programa y montos mensuales de obra aprobados, LA CONVOCANTE, comparar mensualmente el importe de l


18/26

18

LC/JMAM/CAMM

trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los trminos de dicho Programa, en la inteligencia que, al efectuar la comparacin, la obra mal ejecutada se tendr por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacin a que se refiere el prrafo anterior, el importe de la obra realmenejecutada acumulada es menor que el de la que debi realizarse en el mes acumulado, LA CONVOCANTE, retenden total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nmero de mestranscurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revisin. Por lo tanto, mensualmente se hala retencin o devolucin que corresponda a fin de que la retencin total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacin correspondiente al ltimo mes dprograma, procede hacer alguna retencin, su importe se aplicar en beneficio de LA CONVOCANTE, a ttulo dpena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.El monto de las penas convencionales en ningn caso podrn ser superiores en su conjunto al monto de la garantde cumplimiento.

7.3 INFORMACIN DEL PROYECTO.

El licitante no podr suministrar informacin alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artculo tcnicomenos que cuente con autorizacin escrita de LA CONVOCANTE.

7.4 DE LAS RETENCIONES.

Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases que en su caso

adjudique al PARTICIPANTE, sern sujetas a las retenciones siguientes que se debern calcular en los cargoadicionales de cada precio unitario:

Derechos por vigilancia, control e inspeccin. 5 al millar.

Al igual en las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases que en caso se adjudique al PARTICIPANTE, sern sujetas a las retenciones siguientes:

Aportacin a la Cmara Mexicana de la Industriade la Construccin, Delegacin Oaxaca

( C. M. I. C.)

2 al millar.

Se retendr el 1.5% (uno punto cinco por ciento) sobre anticipo de acuerdo al art. 56 de la Ley Estatal de Derechpor supervisin.Su inobservancia ser motivo de desechamiento de la proposicin del participante.

7.5 ANTICIPOS.

Se otorgara anticipo de un 10% (Diez por ciento) de acuerdo al artculo 50 fraccin II de Ley de Obras PblicasServicios Relacionados con las Mismas.

7.6 TABULADOR.

El tabulador de los salarios que proponga el licitante para esta obra corresponder al vigente en la zona o regidonde se llevarn a cabo los trabajos.

7.7 AJUSTE DE COSTOS.

La revisin de los costos del contrato, cuando proceda, se realizar mediante la revisin por grupo de precios qmultiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta pciento del importe total faltante del contrato.

Para la revisin de cada uno de los precios que intervienen en el clculo de los ajustes de costos los contratistdebern acompaar a su solicitud, dentro de un plazo que no exceda de 60 (sesenta) das naturalessiguientes afecha de publicacin por el Banco de Mxico, los ndices nacionales de precios producto con servicios a que se refieel artculo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales


19/26

19

LC/JMAM/CAMM

fundamente el ajuste de costos que solicite y que slo podr referirse a los trabajos pendientes de ejecutar. Despudel Periodo arriba mencionado precluye el derecho de EL CONTRATISTA a reclamar el pago. LA CONVOCANTdentro de los 60 (sesenta) das naturales siguientes, con base en la documentacin aportada por ECONTRATISTA, resolver sobre la procedencia de la peticin. EL CONTRATISTA anexara su solicitud la siguiendocumentacin:

I. La relacin de los ndices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de Mxico cuando los ndices que requiera EL CONTRATISTA no se encuentren dentro de los publicados por el Banco dMxico, LA CONVOCANTE, proceder a calcularlos conforme a los precios que investigue.

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo encual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustadconforme a lo sealado en este punto y en el artculo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadcon las Mismas.

III. El programa de ejecucin de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido;

IV. El anlisis de la determinacin del factor de ajuste.

7.8 DE LAS MODIFICACIONES.

Cualquier modificacin al contrato que se firme o sus anexos, deber realizarse por escrito, mediante la celebracidel convenio correspondiente. Estos convenios debern ser autorizados, por parte de LA CONVOCANTE, baresponsabilidad del Titular del rea responsable de la contratacin de los trabajos en los trminos del artculo 59 la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7.9 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

Para efectos de pago se formularan estimaciones mensuales mismas que se acompaarn de la documentacin quacredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artculo 132 de EL REGLAMENTO, las que serpresentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis das naturales siguientes a la fecha dsu corte y sern pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en forma electrnica a la cuenproporcionada por el contratista, dentro de un plazo de 20 das naturales contados a partir de que hayan siautorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiendebidamente requisitada. EL CONTRATISTA ser el nico responsable de que la factura que presente para su pagcumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisin de alguno de estos o p

su presentacin incorrecta no ser motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artcu55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LDEPENDENCIA, dentro de los tres das hbiles siguientes al de su recepcin, indicar por escrito a ECONTRATISTA las deficiencias que deber corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito ypresentacin de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computar para efectos del segundo prradel artculo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis das naturales siguientes a fecha de su corte, la estimacin correspondiente se presentar en la siguiente fecha de corte, sin que ello d lugarla reclamacin de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en trminos de lo dispuesto por el artculo 130 de EL REGLAMENTO, los nicos tipos estimaciones que se reconocern para efectos del contrato correspondiente, sern por trabajos ejecutados; de pag

de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catlogo original del contrato, de gastos no recuperablesque alude el artculo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuar la revisin y autorizacin de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo quno exceder de quince das naturales contados a partir de la fecha de su presentacin. En el supuesto de que surjdiferencias tcnicas o numricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, stas se resolvern incorporarn en la siguiente estimacin.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIsta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer prrafo del artculo 55 de LA LEpagar gastos financieros conforme a una tasa que ser igual a la establecida por LA LEY de Ingresos de Federacin en los casos de prrroga para el pago de crditos fiscales. Dichos gastos empezarn a generarse cuan


20/26

20

LC/JMAM/CAMM

las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularn sobre las cantidades no pagadas y se computarn pdas naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidadesdisposicin de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el ltimo prrafo del artculo 127 de EREGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA DEPENDENCIA diferir en igual plazo fecha de terminacin de los trabajos, circunstancia que deber formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTAtravs del convenio respectivo; no proceder dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a ECONTRATISTA.

Tratndose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, ste deber reintegrar las cantidades pagaden exceso, ms los intereses correspondientes, conforme a lo sealado en el prrafo anterior. Los cargos calcularn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarn por das naturales desde la fecdel pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicin de LA DEPENDENCIA.

No se considerar pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA seacompensadas en la estimacin siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

7.10 RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE.

El licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitacin, en su carcter de contratista, sernico responsable de la ejecucin de los trabajos y deber sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de lautoridades competentes en materia de construccin, seguridad, uso de la va pblica, proteccin ecolgica y dmedio ambiente que rijan en el mbito federal, estatal o municipal, al proyecto ejecutivo, a las especificaciongenerales y particulares de construccin, a las normas de calidad, a los programas, al presupuesto, as como a

instrucciones que al efecto le seale LA CONVOCANTE a travs de la bitcora, oficios o circulares. Lresponsabilidades y los daos y perjuicios que resultaren por su inobservancia sern a cargo del contratista.

I. Que deber obtener, con toda oportunidad, los permisospara explotacin de bancos de agua y materialpropuestos por la contratista y la Dependencia; la liberacin de estos bancos y la de los empleados paradepsito de los materiales de desperdicios, as como el pago de regalas de los mismos y todos lpermisos relacionados con la obra en materia de Impacto Ambiental y los correspondientes ante SEDENA, en el caso de uso de explosivos.

II. Que deber presentar carta del sindicato legal de transportistas de la zona en el cual manifiesten que estde acuerdo en trabajar con la empresa y respetar las tarifas oficiales vigentes editadas por la SCT, por cual no ser aceptada ninguna reclamacin proveniente de tarifas de acarreos.

III. Que debe cumplir con el sealamiento de proteccin en obra (diurno y nocturno), el cual deber esconsiderado dentro del anlisis clculo e integracin de sus costos indirectos.

IV. Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccin ser el seleccionado por CONTRATISTA y deber ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de LDEPENDENCIA no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por tanto, cuando en LA CONVOCATORIA se indique algn tratamiento, ste deber usarse como gua y no que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

V. Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacin de la proposicin, para linsumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza los trabajos se requiera la utilizacin de estos insumos.

VI. As mismo deber invariablemente asegurar y garantizar que los asfaltos puestos en obra cumplan ctodas las caractersticas del tipo de asfalto especificado. De no cumplir, el contratista estar obligaadecuarlos antes de su empleo aun y cuando lo haya adquirido en PEMEX, por lo que deber tomar ecuenta esta situacin. Slo se aceptaran asfaltos cuyo origen sea producto de destilacin del petrleen plantas de PEMEX, o en otras plantas con procesos de produccin y control de calidad similareNo sern aceptables los asfaltos producidos a partir de combustleo.

8 CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la solvencia dlas mismas.

LA CONVOCANTE har constar durante el acto de presentacin y apertura de proposiciones, cuales contienen documentacin solicitada en LA CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la aceptacin de los documentos y que los reciba para su evaluacin, poddesechar aquella proposicin que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:


21/26

21

LC/JMAM/CAMM

I. CAUSAS GENERALES DE DESECHAMIENTO:a. La falta de informacin o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que imposibilite determinar

solvencia de la proposicin.b. El incumplimiento de las condiciones legales, tcnicas y econmicas respecto de las cuales se ha

establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposicin.c. Se acredite fehacientemente con la documentacin idnea que la informacin o documentaci

proporcionada por EL LICITANTE es falsa.d. La ubicacin de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sealados en los artculos 31, fraccin XX

51 y 78, de LA LEY.e. Se compruebe que algn licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquotro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los dems licitantes.

f. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo estipulaen LA CONVOCATORIA.

g. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA CONVOCATORIA.h. La falta de presentacin de los escritos o manifiestos siguientes:

i. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.ii. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdadque no se encuentra en alguno de l

supuestos que establecen los artculos 51 y 78 de LA LEY.iii. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o program

que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informaciverdicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, as como que consideracostos estimados apegados a las condiciones del mercado, en trminos de lo establecido en l

artculos 31, fraccin XV y 51, fraccin VII, segundo prrafo de LA LEY.iv. Declaracin de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdaque por s mismo o a travs de interpsita persona, se abstendr de adoptar conductas para que lservidores pblicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de lproposiciones, el resultado del procedimiento de contratacin y cualquier otro aspecto que lotorguen condiciones ms ventajosas, con relacin a los dems participantes.

v. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultadsuficientes para comprometerse por s o por su representada, mismo que contendr lo sealado en numeral 4. Anexo 6 de LA CONVOCATORIA:

vi. Manifestacin escritabajo protesta de decir verdadde conocer el sitio de realizacin de los trabajosus condiciones ambientales, las caractersticas referentes al grado de dificultad de los trabajosdesarrollar y sus implicaciones de carcter tcnico; de haber considerado las normas de calidad de lmateriales y las especificaciones generales y particulares de construccin que LA CONVOCANTE lehubiere proporcionado, as como de haber considerado en la integracin de la proposicin, l

materiales y equipos de instalacin permanente que, en su caso, le proporcionar LA CONVOCANTy el programa de suministro correspondiente; as como el de haber asistido o no a las juntas aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuaa LA CONVOCATORIA.

vii. Manifestacin escrita bajo protesta de decir verdaden las que se sealen las partes de los trabajque subcontratar, en caso de haberse previsto en esta LICITACIN, e informacin con qacredite la experiencia y capacidad tcnica y econmica de las personas que subcontratar.

Viii Cuando la proposicin no sea firmada autgrafamente por la persona facultada para ello, cuando menen la ltima hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma., EL CATLOGO DCONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA FORMA E-7, Carta Proposicin, LOS PROGRAMASOLICITADOS EN EL NUMERAL 4, ANEXO 29 DE ESTA CONVOCATORIA, LOS ANLISDETALLADOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y LOS BSICOS QUE LOS CONFORMEN, ACOMO, LOS ESCRITOS FIRMADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, conforme a lo previsen el primer prraf

bases_n21 pte fierro

Documents

n21 pte fierro

presente licitacin

aeropistas de oaxaca

fraccion i

i n d i

fecha de publicacin

propuesta tecnica

propuesta econmica