convocatoria 1-bases lp proy ampl sist agua pot-loc guadalupe-tierra-2016 (1)

8/17/2019 Convocatoria 1-Bases Lp Proy Ampl Sist Agua Pot-loc Guadalupe-tierra-2016 (1)

1/72

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACION PÚBLICA

NÚMERO LO-8110409 4-E1-201

SER!ICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA" ELABORACIÓN DELOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!O PARA LA AMPLIACIÓN DELSISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENE$ICIAR A LA LOCALIDAD DEGUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.

DOCUMENTACIÓN LEGAL O DISTINTA A LA PARTE DE LA PROPUESTAT%CNICA Y ECONÓMICA.

SE RE&UIERE A LOS LICITANTES &UE SEA ENTREGADA #UNTO CON ELSOBRE CERRADO LOS ESCRITOS SIGUIENTES"


2/72

DOCUMENTACIÓN LEGALANE'O L-1

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ING. #UAN DE DIOS GALLEGOS Y GARCIADIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.PRESENTE.

HAGO REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DELICITACIÓN PÚBLICA NÚMEROLO-8110409 4-E1-201 , CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DELMUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., A TRAVÉS DE ESA DEPENDENCIA MUNICIPAL A SU DIGNOCARGO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS QUE CONSISTEN:ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS YPROYECTO E#ECUTI!O PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENE$ICIARA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.

1.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ART CULO !" DEL REGLAMENTO DE LALEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON MOTIVO DE MIPROPOSICIÓN SE#ALO DOMICILIO PARA O R Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUEDERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO

RESPECTIVO EL UBICADO: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ MISMO QUE SURTIR% TODOS LOS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SE SE#ALE OTRO DISTINTO YTENDR% COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA PRACTICAR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES.

TAMBIÉN, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD RESPECTO A QUE LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACTOSDEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE REALICEN A TRAVÉS DE COMPRANET O EN SU CASOMEDIANTE LA P%GINA DE LA CONVOCANTE.

A T E N T A M E N T E

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$$$$$$$ DE "&'(

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


3/72


(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)


HAGO REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DELICITACIÓN PÚBLICA NÚMEROLO-8110409 4-E1-201 , CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DELMUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., A TRAVÉS DE ESA DEPENDENCIA MUNICIPAL A SU DIGNOCARGO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS QUE CONSISTEN:ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS YPROYECTO E#ECUTI!O PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENE$ICIAR

A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ART CULO (' FRACCIÓN I) A* DELREGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,PRESENTO LA MANIFESTACIÓN O DECLARACIÓN SIGUIENTE:

2.- DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOSSUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ART CULOS +' Y DE LA LEY.

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN VII DEL ART CULO +' DE LA LEY, LAS PERSONAS QUEPREVIAMENTE HAYAN REALIZADO UN PROYECTO Y PRETENDAN PARTICIPAR EN ELPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO, ESTAR%N IMPEDIDAS DEPARTICIPAR EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPIA FRACCIÓN, CUANDO DENTRO DE LOS ALCANCES DELPROYECTO ELABORADO, HAYAN PREPARADO ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN,PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS, SELECCIÓN O APROBACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS YPROCESOS.


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$$$$$$$ DE "&'(

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.


4/72

DOCUMENTACIÓN LEGALANE'O L-*



PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ART CULOS ( P%RRAFOPRIMERO Y (' FRACCIÓN I) D* DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN CALIDAD DE LICITANTE, PRESENTO LA SIGUIENTEDOCUMENTACIÓN:

*.- ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DENACIONALIDAD ME)ICANA.


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$$$$$$$ DE "&'(

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.


5/72


6/72




5.- PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ART CULO (' FRACCIÓN VI DELREGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ENCALIDAD DE PERSONA MORAL MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CONFACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, MISMOQUE ADEM%S CONTIENE LO SIGUIENTE: /INDICAR LA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA)

A) DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES0 NOMBRE Y DOMICILIO, AS COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRAT%NDOSEDE PERSONAS MORALES, ADEM%S SE SE#ALAR% LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETOSOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURASPÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE

ACREDITA LA E)ISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, AS COMO ELNOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

B) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICASEN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SUIDENTIFICACIÓN OFICIAL.

ADEM%S, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART CULO ' FRACCIÓN )III DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBER% PROPORCIONARUNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN CASO DE CONTAR CON EL, SIENDO LA SIGUIENTE:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$ DE "&'(


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


7/72

DOCUMENTACIÓN LEGALANE'O L-



PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ART CULO (' FRACCIÓN I) INCISO1* DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LASMISMAS PRESENTO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:

.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD QUE CONSISTE EN QUE EL LICITANTE POR S MISMO O ATRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDR%N DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOSSERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES, ELRESULTADO DEL PROCEDIMIENTO O CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUENCONDICIONES M%S VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEM%S PARTICIPANTES.


$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$ DE "&'(


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


8/72

DOCUMENTACIÓN LEGALANE'O L-+

ING. #UAN DE DIOS GALLEGOS Y GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.PRESENTE.


+.- EN SU CASO, COPIA DEL DOCUMENTO E)PEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUEDETERMINE LA ESTRATIFICACIÓN COMO PEQUE#A, MICRO, PEQUE#A O MEDIANA EMPRESA A QUEHACE REFERENCIA EL ART CULO '" P%RRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O EN CALIDAD DEMIPYMESPARTICIPARCON ESE CAR%CTER Y SER% MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTADE DECIR VERDAD, QUE CUENTAN CON ESE CAR%CTER.

NOTA" SI EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN NINGÚNO DE LOS SUPUESTOS SE#ALADOS,MANIFESTAR% QUE NO SE UBICA EN LOS MISMOS O NO LE APLICA


$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$ DE "&'(


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


9/72



HAGO REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DELICITACIÓN PÚBLICA NÚMEROLO-8110409 4-E1-201 , CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DELMUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., A TRAVÉS DE ESA DEPENDENCIA MUNICIPAL A SU DIGNOCARGO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS QUE CONSISTEN:ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS YPROYECTO E#ECUTI!O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!O PARA LAAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENE$ICIAR A LA LOCALIDAD DEGUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.

8.- PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LACONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES Y REQUISITOS DE PARTICIPACION, EN CONCORDANCIACON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO ' FRACCION ))VI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ANE)A EL MODELO DE CONTRATOPROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME A LASCONDICIONES PREVISTAS.

A T E N T A M E N T E $$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$ DE "&'(


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


10/72

L-8MODELO DE CONTRATO

SE PROPORCIONARA AL LICITANTE UN MODELO DE CONTRATO UTILIZADO POR LA CONVOCANTE AT TULO DE INFORMACIÓN DEL CL%USULADO QUE SE APLICAR% EN LA CONTRATACIÓN DE LOSSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS, MISMO QUE SER% FIRMADO DECONFORMIDAD CUANDO MENOS EN LA ÚLTIMA HOJA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDEL MUNICIPIO DETIERRA BLANCA, GUANA#UATO, POR CONDUCTO DELC. ING. RAMIROGON LE COL N,PRESIDENTE MUNICIPAL0 ASISTIDO POR ELC. //////////// Y C. ING. #UAN DEDIOS GALLEGOS Y GARCIA,CON NOMBRAMIENTOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DEDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA

EL MUNICIPIO Y POR LA OTRA PARTE: $$$$$$$$$$$ REPRESENTADA POR EL C. $$$$$ EN SUCAR%CTER DE REPRESENTANTE LEGAL,/LA PERSONA F SICA $$$$$$$$$, QUIEN INTERVIENE ENESTE ACTO JUR DICO POR S MISMO* A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARAELCONTRATISTA2, AMBAS PARTES, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE OTORGAR LASDECLARACIONES Y SUBSECUENTES CL%USULAS:

DECLARACIONES"

I.- DECLARA EL MUNICIPIO , &UE"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO, AUTÓNOMO PARA SU GOBIERNO

INTERIOR Y PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, CON PERSONALIDAD JUR DICA YPATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ART CULOS ''+, CIENTOQUINCE, FRACCIÓN II, SEGUNDA, DE LA CONSTITUCIÓN POL TICA DE LOS ESTADOS UNIDOSME)ICANOS, Y '&(, CIENTO SEIS, DE LA CONSTITUCIÓN POL TICA PARA EL ESTADO DEGUANAJUATO0 Y ", DOS, DE LA LEY ORG%NICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

QUE EL C. ING. RAMIRO GON LE COL N,EN SU CAR%CTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ACREDITA LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LASESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA '& DE OCTUBRE DE "&'+, ENDONDE CONSTA LA TOMA DE POSESIÓN DE SU CARGO Y CUENTA CON LAS FACULTADESNECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LODISPUESTO EN EL ART CULO FRACCIÓN )III DE LA LEY ORG%NICA MUNICIPAL PARA EL ESTADODE GUANAJUATO0 ADEMAS DEL ACUERDO DE SESION NUMERO ' DEL H. AYUNTAMIENTO, MISMAQUE FUE CELEBRADA EN FECHA '& DE OCTUBRE DE "&'+.

A SU VEZ, QUE EL C. ING. #UAN DE DIOS GALLEGOS Y GARCIA, CON NOMBRAMIENTO DEDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JUR DICO DE ACUERDO CON LAS

ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ART CULO '"!, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORG%NICA MUNICIPALPARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y QUE SE REFIEREN AL ESTUDIO Y ATENCIÓN DEL RAMO DEOBRA PÚBLICA, ADEM%S TAMBIÉN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART CULO " FRACCIONESII Y III DE REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LASMISMAS, EN CALIDAD DE %REA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOSSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS.


11/72

SEGUNDA.- QUE EST% INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE CONTRIBUYENTES BAJOLA CÉDULA FISCAL NÚMERO /////////////.

TERCERA.-QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓNPÚBLICA NUMERO ////////////, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LOS ART CULOS !PARRAFO PRIMERO, " PARRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II, , 3, ! , !! Y DEM%S QUE RESULTEN

APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

PRIMER P%RRAFO0 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOSMA)IMOS QUE AL EFECTO SE ESTABLECEN EN EL PRESPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION,EN LO QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD FEDERATIVA DE GUANAJUATO Y PARA EL CASO DELMUNICIPIO EN CALIDAD DE EJECUTORA Y CONTRATANTE DE ACUERDO CON EL CONVENIORESPECTIVO DE APORTACION DE RECURSOS QUE SE PRECISA EN ESTE INSTRUMENTO Y

APLICABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE "&'(.

CUARTA.- LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE CONSISTEN:ELABORACIÓNDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOE#ECUTI!O PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENE$ICIAR A LALOCALIDAD DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.,OBJETO ESTECONTRATO, HA SIDO APROBADA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPECTIVO, POR PARTE DELH. AYUNTAMIENTO, ENSESIÓN NUMERO 5 CELEBRADA EL D A 28 DE DICIEMBRE DE 2015, DE TALMANERA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL MISMO, SEEMPLEARAN RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME AL SIGUIENTE ESQUEMA DE INVERSIÓN:

ANE'O DE E#ECUCION DE 0+ OBRAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE IN$RAESTRUCTURAINDIGENA DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENASCELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL GOBIERNO DELESTADO DE GUANA#UATO Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., DE$ECHA DE $ECHA 2* DE MAR O DE 201 .

&UINTA.- QUE SE#ALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO ENPALACIO MUNICIPAL S3N, ONACENTRO, CODIGO POSTAL 3 & DE LA CIUDAD DETIERRA BLANCA, GUANA#UATO, PARA EFECTOSDE O R Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO.

ADEMAS, TELEFONOS: /!'3* " !& "(' Y /!'3* (3 & && E)TENSIÓN '+, CORREO ELECTRONICO456789 ;6675?@7


12/72

HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES $$$$$$$$$$, QUE EN ESE TENORMANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONESFISCALES APLICABLES.QUE ADEM%S, EJERCE LA PROFESIÓN DE $$$$$$$$$$, COMO LO ACREDITA DEBIDAMENTE CON LACEDULA PROFESIONAL NUMERO $$$$$$$ E)PEDIDA POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVASCOMPETENTES.

SEGUNDA.- QUE TIENE CAPACIDAD JUR DICA PARA CONTRATAR Y QUE EST% FACULTADO PARACELEBRAR ESTE ACTO JUR DICO, AS COMO PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LASDISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES.

TERCERA.- QUE SU ACTIVIDAD SE REFIERE, ENTRE OTROS, A LA REALIZACION DE SERVICIOSRELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, POR LO QUE REÚNE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA,RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS, TIENE CAPACIDAD TÉCNICA, E)PERIENCIA Y CONDICIONESECONÓMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A PRESTACION PRECISAMENTE DE LOSSERVICIOS Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE SU REPRESENTADA CONOCE TAMBIÉN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTESDEL GOBIERNO FEDERAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR SERVICIOS RELACIONADOS CON LASOBRAS PÚBLICAS, MISMAS QUE SER%N APLICABLES EN LO PROCEDENTE EN EL PRESENTECONTRATO.

&UINTA.-QUE MANIFIESTA QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZARLOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO, AS COMO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DEM%SINFORMACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO SE ESTABLECIÓEN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIÉN TODOS LOSFACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, POR LO TANTO, CONSIENTE ENNO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE NDOLE ECONÓMICAS, A LOSCONCEPTOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DE TODOSESTOS FACTORES.

SE'TA.- QUE CONVIENE Y ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SEPRACTIQUEN LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

531000 (CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROLDE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE PRESTA LA SECRETAR A DE LAFUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DECUENTAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS DE COLABORACION RESPECTIVOS Y

ATENDIENDO A LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS '3' DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ENRELACIÓN CON EL ""& DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS,

S%PTIMA.- A SU VEZ EL CONTRATISTA QUE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART CULO" 2D2 DE SUS REFORMAS FISCALES PUBLICADAS EN EL D ARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE

FECHA & DE MARZO DE '333, SE ENCUENTRA REGULARIZADO EN SUS OBLIGACIONES FISCALESEN EL SENTIDO: 2LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, ASCOMO LA PROCURADUR A GENERAL DE LA REPÚBLICA EN NINGÚN CASO CONTRATARAN,

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, CON LOS CONTRIBUYENTESQUE NO SE ENCUENTREN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES,DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE ESTE CÓDIGO Y LAS LEYES TRIBUTARIAS, IGUALOBLIGACIÓN TENDR%N LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUANDO REALICEN DICHASCONTRATACIONES CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES.

EN ESE TENOR, COMO CONTRIBUYENTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LASECRETAR A DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO LE HA AS GNADO EL REGISTRO FEDERAL DECONTRIBUYENTES $$$$$$$$$$$ AS MISMO, MANFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUECUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS ORDENAMIENTOS FISCALES.

OCTA!A.- TAMBIÉN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA ENNINGÚNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ART CULO +' DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y


13/72

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE EN ESE TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NI EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

NO!ENA.- DEL DOMICILIO.- EL CONTRATISTA , SE#ALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DELCONTRATO EL UBICADO EN: //////////////////////////////. TEL" (01-////) /////////////////////////////, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA CAMBIE ESTE O SE LLEVE ACABO ALGUNA VARIACIÓN EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO AEL

MUNICIPIO, APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACIÓN SE TENDR%POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

III. AMBAS PARTES DECLARAN &UE"

PRIMERA"DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LAPERSONALIDAD Y REPRESENTACIÓN QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONESOTORGADAS RECONOCIÉNDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA" QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO, EST%REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, ASCOMO A LO PREVISTO POR SU REGLAMENTO, NORMATIVIDAD SEGUIR% IMPERANDO COMO

APLICABLE EN LA CELEBRACIÓN, OBJETO, TÉRMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEM%SEFECTOS QUE DERIVEN DE ESTA RELACIÓN CONTRACTUAL.

TERCERA"QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO ' DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LO NO PREVISTO POR ESTA LEY Y DEM%S DISPOSICIONESQUE DE ELLA SE DERIVEN, SER%N APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL PARA ELDISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, LA LEYFEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOSCIVILES.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LASSIGUIENTES:

C L U S U L A S

PRIMERA.- DEL OB#ETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA, YESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN LOS SERVICIOS RELACIONADOS CONLA OBRA PÚBLICA QUE CONSISTEN:ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!OELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!O PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMADE AGUA POTABLE PARA BENE$ICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DETIERRA BLANCA, GTO.,CONFORME SE DETERMINA, DETALLA Y PRECISA EN EL DOCUMENTOIDENTIFICADO COMO TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCES RESPECTIVOS QUE CONTIENE LADESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS, EL QUE ES SUSCRITO POR LAS PARTES,

ADEM%S, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMASY ANE)OS, AS COMO LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DE LOSSERVICIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS,

AMBIENTALES Y ECONÓMICOS DEL PROYECTO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOSCOMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA A QUE SE ALUDE EN ESTA CL%USULA, DONDE SE PLASMAN LOSREQUISITOS Y ALCANCES OBJETO DEL SERVICIO, LOS CUALES HAN SIDO FIRMADOS DECONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS MISMOS, EL PRODUCTO ESPERADO Y LA FORMA DEPRESENTACIÓN, ANE)OS QUE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES FORMAN PARTE INTEGRANTEDEL PRESENTE INSTRUMENTO, TENIÉNDOSE SU TE)TO POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRASE INSERTASEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

TAMBIÉN QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BIT%CORA QUE SE GENERE CON MOTIVODE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMAR% PARTE DELMISMO Y SU USO SER% OBLIGATORIO, SIENDO PARA ESTE CASO ELECTRÓNICA, DE IGUAL FORMA,QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA A QUE ALUDE EL ART CULO ' " DEL REGLAMENTODE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE SE


14/72

GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO,PASAR% A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO PAGAR% COMO CONTRAPRESTACIÓN AEL CONTRATISTA, POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LACL USULA

PRIMERA, LA CANTIDAD DE ///////////// I!A INCLUIDO, MISMA QUE COMPRENDE LOS COSTOSDIRECTOS E INDIRECTOS QUE DERIVEN DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS QUE A TRAVÉS DEL

PRESENTE INSTRUMENTO SE LE ENCOMIENDAN.TERCERA.- DEL PLA O DE E#ECUCIÓN"EL PLAZO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSSERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SER% DE $$$$$$$$$ D AS NATURALES,CONSIDER%NDOSE COMO FECHA DE INICIO EL D A $$$$$$ $$$ AS MISMO, PARA LA CONCLUSIÓNTOTAL DE LOS MISMOS EL D A $$$ DE $$$$201 , SUJET%NDOSE A LOS DOCUMENTOS Y ANE)OSDEL PRESENTE, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y VALIDO PARA TODOS LOS EFECTOSY ALCANCES ESTIPULADOS.

EN LOS TÉRMINOS SE#ALADOS SE ENTENDER%N COMO D AS NATURALES, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONVENIDOS, RELIGIOSOS O PORCOSTUMBRE SE CONSIDEREN COMO INH%BILES PERO CUANDO LA FECHA ESTIPULADA PARA LACONCLUSIÓN SE REFIERA A D A INH%BIL, SE CONSIDERARA PARA ESTE EFECTO LAS "! HORAS DELD A H%BIL SIGUIENTE.

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBER% REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPOPREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LA $ORMA DE PAGO.-INDEPENDIENTEMENTE DEL ANTICIPO PACTADO Y SE#ALADAEN LA CALUSULA CORRESPONDIENTE, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETODEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, MISMASQUE SE ACOMPA#AR%N DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO,CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ART CULO ' " DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO QUE RESULTE APLICABLE,CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, LAS QUESER%N PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA AL RESIDENTE DE LA CONTRATANTE DENTRO DELOS SEIS D AS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SER%N PAGADAS POR ELMUNICIPIO POR TRABAJOS EJECUTADOS, A TRAVÉS DELA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TIERRABLANCA, DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE /"&* D AS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUEHAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA CONTRATANTE Y QUE EL CONTRATISTAHAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA. EN ESE CASO,LAS PARTES ACORDARAN LA FORMA DE PAGO QUE M%S LES CONVENGA ATENDIENDO A LASDISPOSICIONES FISCALS Y AVANCES TECNOLÓGICOS.

EL CONTRATISTA SER% EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LA FACTURA QUE PRESENTE PARA SUPAGO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DEPAGO POR LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA NO SER%MOTIVO PARA SOLICITAR PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ART CULO++ DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA PARA SU PAGO PRESENTEERRORES O DEFICIENCIAS, EL MUNICIPIO, DENTRO DE LOS TRES D AS H%BILES SIGUIENTES ALDE SU RECEPCIÓN, INDICAR% POR ESCRITO A EL CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS QUE DEBER%CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LAPRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE EL CONTRATISTA NO SE COMPUTAR%PARA EFECTOS DEL SEGUNDO P%RRAFO DEL ART CULO +! DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS SEISD AS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SEPRESENTAR% EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DEGASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE EL CONTRATISTA .


15/72

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ART CULO ' & DELREGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,LOS ÚNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCER%N PARA EFECTOS DEL CONTRATOCORRESPONDIENTE, SER%N POR TRABAJOS EJECUTADOS0 DE PAGO DE CANTIDADES

ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CAT%LOGO ORIGINAL DEL CONTRATO0 DEGASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ART CULO (" DE LA LEY Y DE LOS AJUSTES DECOSTOS.

EL RESIDENTE EFECTUAR% LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOSEJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO E)CEDER% DE QUINCE D AS NATURALES CONTADOS A PARTIRDE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS ONUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SERESOLVER%N E INCORPORAR%N EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS PORPARTE DE EL MUNICIPIO, ÉSTA A SOLICITUD DE EL CONTRATISTA Y DE CONFORMIDAD CON LOPREVISTO EN EL PRIMER P%RRAFO DEL ART CULO ++ DE LA LEY, PAGAR% GASTOS FINANCIEROSCONFORME A UNA TASA QUE SER% IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LAFEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOSGASTOS EMPEZAR%N A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE APAGAR Y SE CALCULAR%N SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTAR%N POR D ASNATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN

EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA .DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO P%RRAFO DEL ART CULO '" DELREGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ELRETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA EL MUNICIPIO DIFERIR% EN IGUALPLAZO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBER%FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE EL CONTRATISTA , A TRAVÉS DEL CONVENIO RESPECTIVO0NO PROCEDER% DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES AEL CONTRATISTA .

TRAT%NDOSE DE PAGOS EN E)CESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA , ÉSTE DEBER%REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN E)CESO, M%S LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,CONFORME A LO SE#ALADO EN EL P%RRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULAR%N SOBRELAS CANTIDADES PAGADAS EN E)CESO EN CADA CASO Y SE COMPUTAR%N POR D AS NATURALESDESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LASCANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL MUNICIPIO.

NO SE CONSIDERAR% PAGO EN E)CESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI

DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

&UINTA.- DE LOS CARGOS ADICIONALES. EL MUNICIPIOLLEVAR% A CABO LA RETENCIÓN DEL5AL MILLARSOBRE CADA ESTIMACIÓN PRESENTADA POREL CONTRATISTA ,CAUSADA POR LAINSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ACCIÓN QUE SE EJECUTA CON LOS RECURSOSFEDERALES Y PRACTICADA POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DECUENTAS, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN RESPECTIVO QUE TIENECELEBRADO CON LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON LOESTABLECIDO EN EL ART CULO '3' DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CONGRUENCIA CON EL

ART CULO ""& DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS.

SE'TA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATI!OS" EL MUNICIPIOSEOBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA OPORTUNAMENTE YDE MANERA PREVIA ALA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS CONSIDERANDO EN EL PROGRAMA DEEJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, TODOS LOS DOCUMENTOS DE NDOLE ADMINISTRATIVO Y LEGAL,U OTROS QUE RESULTEN APLICABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA OMISIÓN ELINCUMPLIMIENTO POR PARTE DEEL MUNICIPIOPROCEDER% PRORROGAR EN IGUAL PLAZO LAFECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS YLA ENTREGADEBERA SER POR ESCRITO.


16/72

PARA TAL EFECTO, EL CONTRATISTA , DEBER% SOLICITAR POR ESCRITO SE CONSIDERE ELDIFERIMIENTO, E)PONIENDO LAS CAUSAS O MOTIVOS PARA ELLO, DENTRO DE LOS QUINCE D ASNATURALES SIGUIENTES, CONTADOS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN EUQE SE DIERON LASCONDICIONES INDICADAS Y QUE HACE REFERENCIA EL P%RRAFO ANTERIOR0 TRANSCURRIDO ESETÉRMINO SIN QUE EL CONTRATISTA HUBIERE HECHO VALER ESE DERECHO,EL MUNICIPIONOPROCEDER% A PRORROGAR EL PLAZO PACTADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS.

SEPTIMA.- DEL ANTICIPO.- SE ESTIPULA QUE ATENDIENDO A LAS CARACTER STICAS, COMPLEJIDADY MAGNITUD DEL SERVICIO, SE DETERMINA QUEEL MUNICIPIOOTORGARA UN ANTICIPO DEL& /TREINTA POR CIENTO*, MISMO QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE ////////////// DEL

IMPORTE TOTAL PACTADO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO EL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO.

PARA TAL EFECTO, PREVIAMENTE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE LOSQUINCE D AS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, A PRESENTAR A

EL MUNICIPIO UNA FIANZA PARA GARANTIZAR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO EN LOSTÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA FRACCIÓN PRIMERA DELART CULO 48 DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ESTA FIANZA DEBER% PERMANECERVIGENTE DURANTE EL TIEMPO QUE ESTÉ INSOLUTO EL ANTICIPO Y DEBER% SER E)PEDIDA PORUNA INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PA S A FAVOR Y SATISFACCIÓN DE LATESORER A DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.

EL CONTRATISTA DEBER% AMORTIZAR DICHO ANTICIPO EN FORMA PROPORCIONAL CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOLIQUIDAR EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN EL SALDO POR AMORTIZAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SER% PUESTO A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS0 EL ATRASO EN LA ENTREGADEL ANTICIPO SER% MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓNPACTADO. SIN EMBARGO, CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANT A DE ANTICIPODENTRO DEL PLAZO SE#ALADO CON ANTERIORIDAD, NO PROCEDER% EL DIFERIMIENTO Y, POR LOTANTO, DEBER% INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO DEBERA REALIZARSE EN UNA SOLA E)HIBICIÓN.

OCTA!A.- GARANT AS.-EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS YPROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSCON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS GARANT AS SIGUIENTES:

A* FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- FIANZA A FAVOR DELA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TIERRABLANCA, GTO., POR EL DIEZ POR CIENTO /10 * DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTECONTRATO, CONSIDERANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN ELPRESENTE CONTRATO.

LA FIANZA ESTAR% VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL FINIQUITO DELOS MISMOS.

LA FIANZA DEBER% SER E)PEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN ME)ICANA, DEBIDAMENTE AUTORIZADAPARA ELLO, A FAVOR Y SATISFACCIÓN DE LATESORER A DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.

B* GARANT A PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.-EL CONTRATISTA GARANTIZAR% LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE D AS

NATURALES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LAFIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANT A QUE A SU ELECCIÓN PODR% SERMEDIANTE FIANZA POR EL EQUIVALENTE ALDIE POR CIENTO (10 ) DEL MONTO TOTALEJERCIDO DE LOS TRABAJOS, POR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR ELEQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO /+ * DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LO SERVICIOS,O BIEN, APORTAR RECURSOS L QUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO PORCIENTO /+ * DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARAELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS


17/72

MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREINCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. ESTA GARANT A TENDR% UNA VIGENCIA DE DOCE MESESCONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN TODOS LOS CASOS LAS FIANZAS DEBER%N SER OTORGADAS POR UNA COMPA# A AFIANZADORA DEBIDAMENTE ACREDITADA Y AUTORIZADA PARA TAL EFECTO DE RECONOCIDACAPACIDAD SERIEDAD RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA A FAVOR Y A

SATISFACCIÓN DE LA TESORER A DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.LA PÓLIZAS DE LAS FIANZAS QUE DEBE OTORGAR EL PRESTADOR DEBE CONTENER PORPARTE DE LA INSTITUCIÓN OTORGANTE LAS SIGUIENTE DECLARACIONES E)PRESAS.

'.- SE OTORGARA CONSIDERANDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ELCONTRATO.

".- PARA LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA SER% INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN E)PRESA YPOR ESCRITO DEL MUNICIPIO CONFORME A LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOSPARA ELLO, PREVISTOS EN EL CONTRATO.

.- QUE LA FIANZA ESTAR% VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓNDEFINIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

!.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA E)PRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓNPREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LASFIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERE EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVODEL PAGO E)TEMPOR%NEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

+.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL PRESTADOR DERIVADAS DELA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DELCONTRATO, SE DEBER% LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA.

NO!ENA.- DE LA RESIDENCIA DE LOS SER!ICIOS Y DEL SUPERINTENDENTE DE LOS TRABA#OS.-EL MUNICIPIO ESTABLECER% LA RESIDENCIA DE LOS SERVICIOS CON ANTERIORIDAD A LA

INICIACIÓN DE LAS MISMOS, LA CUAL DEBER% RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADOPOR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, QUIEN FUNGIR% COMO SU REPRESENTANTE ANTE ELCONTRATISTA Y SER% EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL YREVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADASY QUE SE ENCARGAR% DE LLEVAR LA BIT%CORA DE LOS SERVICIOS, ENTRE OTRAS.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS SERVICIOS A UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUEFUNGIR% COMO SUPERINTENDENTE DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO PARAO R Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DECAR%CTER PERSONAL, AS COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DEDECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL MUNICIPIO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSASJUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE LOS TRABAJOS, Y EL CONTRATISTATENDR% LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS E)IGIDOS EN ELPRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES.

PARA EL PRESENTE CONTRATO, LABIT CORA DE LOS SER!ICIOS SE LLE!AR POR MEDIOSREMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA TAL EFECTO, EL CONTRATISTA DEBER%CONTAR CON UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE CUENTE CON FIRMA ELECTRÓNICA

AVANZADA FIEL, LO ANTERIOR PARA LLEVAR A CABO, CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DEOBRA, LA ELABORACIÓN, APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BIT%CORADE LOS SERVICIOS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DELPROGRAMA INFORM%TICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA P%GINA EB:

99 5;4 . =1 = K5< 17.?45.@ .

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS


18/72

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SUJET%NDOSE A LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LOSLINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORM%TICO PARA LA ELABORACIÓN,CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BIT%CORA DE LOS SERVICIOS POR MEDIOS REMOTOS DECOMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA YPÚBLICADOS EL &3 NUEVE DE SEPTIEMBRE DE "&&3 DOS MIL NUEVE EN EL D ARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN

DECIMA.- DE LA PROPIEDAD DE LA IN$ORMACIÓN Y CON$IDENCIALIDAD.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL PROYECTO MENCIONADO EN LA CL%USULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, AS COMO SUS ANE)OS, PASAR%N POR EL PRESENTE CONTRATO A FORMAR PARTE DELPATRIMONIO DE EL MUNICIPIO .

CUALQUIER VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR O A LA PROPIEDAD INTELECTUAL SER%RESPONSABILIDAD ABSOLUTA Y E)CLUSIVA DEEL CONTRATISTA POR LO QUE SE OBLIGA ARESPONDER DE ELLAS EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

CON$IDENCIALIDAD.- EL CONTRATISTASE OBLIGA A GUARDAR COMPLETA Y ESTRICTACONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y CUALQUIER MATERIALQUE EL MUNICIPIOLE PROPORCIONE PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR LOQUE ASUME LA RESPONSABILIDAD RESPECTO DEL USO QUE LE DÉ A ÉSTOS.

DECIMA PRIMERA.- A#USTE DE COSTOS.-CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN

ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTO OREDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS CUANDO PROCEDANDEBER%N SER AJUSTADOS CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

LA REVISIÓN DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUSCORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN

APRO)IMADAMENTE CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO / & * DEL IMPORTE TOTAL DELCONTRATO.

NO DAR% LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LALEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES CONTEMPLADOS ENLA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SER% EL CONTRATISTAQUIEN LO PROMUEVA0 DENTRO DE LOS SESENTA D AS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓNDE LOS NDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN PORESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDOPORCENTAJE ES A LA BAJA, SER% EL MUNICIPIO QUIEN LO DETERMINE EN EL MISMO PLAZO, CONBASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DELPROCEDIMIENTO DE AJUSTE SE#ALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ART CULO + DE LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONFORME AL CUALINVARIABLEMENTE EL MUNICIPIO DEBER% EFECTUARLO CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA

ALZA O A LA BAJA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO PROMOVIERA EL CONTRATISTA LASOLICITUD SE#ALADA, PRECLUIR% PARA ÉSTE EL DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DECOSTOS DEL MES DE QUE SE TRATE Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE EL MUNICIPIO.

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS SESENTA D AS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LASOLICITUD DE EL CONTRATISTA , DEBER% EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. ENCASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDR% POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVA LOS AJUSTES DE COSTOS SEADEFICIENTE O INCOMPLETA, EL MUNICIPIO APERCIBIR% POR ESCRITO A QUE EL CONTRATISTAPARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ D AS H%BILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE ELERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUEEL CONTRATISTA DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA

CORRECTA, SE TENDR% COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBER% CUBRIRSE POR PARTE DE EL MUNICIPIO A


19/72

SOLICITUD DE EL CONTRATISTA , CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SETENGA AUTORIZADO, EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL

AJUSTE CONCEDIDO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART CULO ' ( DELREGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YPARA SU PAGO SER%N TRAMITADAS POR EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LOS AJUSTES SE CALCULAR%N A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO ODECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS SERVICIOS FALTANTES DEEJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE E)ISTIR ATRASONO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO. CUANDO EL ATRASOSEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA , PROCEDER% EL AJUSTE DE COSTOSE)CLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS QUE DEBIERAN ESTAR PENDIENTES DE EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTE DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTENDURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SER% EL DEL

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLIC%NDOSE EL ÚLTIMO FACTORQUE SE HAYA AUTORIZADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SER%N CALCULADOSCON BASE EN LOS NDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO E)TERIOR ACTUALIZACIÓN

DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉ)ICO. CUANDO LOS NDICESQUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO EL MUNICIPIO, NO SE ENCUENTREN DENTRODE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉ)ICO, EL MUNICIPIO PROCEDER% A CALCULARLOS ENCONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, PORMERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALESCONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS YMETODOLOG A QUE E)PIDA EL BANCO DE MÉ)ICO.

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECER%N FIJOS HASTA LATERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

EL AJUSTE SE APLICAR% A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOSPORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DEUTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO0 EL COSTO POR FINANCIAMIENTOESTAR% SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUEELCONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN Y A LOS DEM%S LINEAMIENTOS QUEPARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETAR A DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ÉSTOS SE APLICAR%N AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUERESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANT A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTEOTORGADA.

CUANDO E)ISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PER ODO PROGRAMADO, POR CAUSAIMPUTABLE A EL CONTRATISTA , EL AJUSTE SE REALIZAR% CONSIDERANDO EL PER ODO EN QUEDEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUEEL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICAR% ESTEÚLTIMO.

D%CIMA SEGUNDA.- MODI$ICACIÓN DEL PLA O DE E#ECUCIÓN.-EN CASO DE QUE ELCONTRATISTA CONCLUYA LOS SERVICIOS EN UN PLAZO MENOR AL ESTABELCIDO EN ELPRESENTRE CONTRATO, NO RESULTARA NECESARIO CELEBRAR CONVENIO ALGUNA PARAESTABLECER ESA CONDICION.

SIN EMBARGO, SI EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON ELPROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBER%NOTIFICARLO EL MUNICIPIO, MEDIANTE ANOTACIÓN EN LA BIT%CORA, PRESENTANDO LASOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA DENTRO DEL PLAZODE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


20/72

A SU VEZ, EL MUNICIPIO, EN CASO DE QUE E)ISTAN RAZONES FUNDADAS Y E)PLICITAS, DENTRODE LOS TREINTA D AS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD SE#ALADAEN EL P%RRAFO ANTERIOR, EMITIR% EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN0 DE NO HACERLO, LASOLICITUD SE TENDR% POR ACEPTADA. EL CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIAR% EL PLAZORESPECTIVO DEBER% FORMALIZARSE DENTRO DE LOS TREINTA D AS NATURALES SIGUIENTES ALA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE REFERENCIA O A LA AFIRMATIVA FICTA DEEL MUNICIPIO .

LA MODIFICACION A ESA CONDICION PACTADA, SERA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIO OCONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NOREBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NIIMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIREN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS, APLICANDOSE PARA TALEFECTO LO PREVISTO POR EL ARTICULO +3 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS CONDUCENTES DE SU REGLAMENTO.

POR OTRA PARTE, EN EL SUPUESTO DE QUE LAS MODIFICACIONES E)CEDEN EL PORCENTAJEINDICADO PERO NO VAR AN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODR%N CELEBRAR CONVENIOS

ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIÉNDOSEJUSTIFICAR DE MANERA FUNDADA Y E)PL CITA LAS RAZONES PARA ELLO. DICHASMODIFICACIONES NO PODR%N, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN

A LA NATURALEZA Y CARACTER STICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI

CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESA LEY O DE LOSTRATADOS. EN ESE SUPUESTO SE OBSERVARA LO PREVISTO POR EL SEGUNO PARRAFO DEL ARTICULO +3 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS YLOS CONDUCENTES DE SU REGLAMENTO.

EL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN QUE SE DERIVEN DE LAS MODIFICACIONES ALOS CONTRATOS, INTEGRAR% EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN DICHO CONTRATO,CON EL CUAL SE MEDIR% EL AVANCE F SICO DE LOS TRABAJOS.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA E)TEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SECONSIDERARA QUE EL CONTRATISTA INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LASUSPENSION Y SE LE APLICAR%N LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LOSSERVICIOS, SIN PERJUICIO DE QUE EL MUNICIPIO PUDIERA DAR INICIO DEL PROCEDIMIENTO DERESCISION ADMINITRATIVA.

D%CIMA TERCERA.- MODI$ICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO.- SOLAMENTE PROCEDER% LAMODIFICACIÓN DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE MONTO, POR RAZONESFUNDADAS Y E)PL CITAS, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONJUNTA OSEPARADAMENTE, NO REBASEN EL25 (!EINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO PACTADO EN ELCONTRATO, ADEM%S, DEBER%N CUMPLIRSE LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN ACONSIDERARSE DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A EL MUNICIPIO, NO IMPLIQUENVARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR ELCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

TAMBIEN, PARA EL CASO, DE QUE LAS MODIFICACIONES E)CEDAN EL PORCENTAJE SE#ALADO ENEL P%RRAFO QUE ANTECEDE, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODR%NCELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, SUJETANDOSEPARA TAL OBJETO EN LO PREVISTO POR EL ART CULO +3 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO QUE RESULTE APLICABLE DEL

REGLAMENTO.PARA EFECTO DE LO ESTABLECIDO SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ELCONTRATISTA SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES OCONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CAT%LOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBER% NOTIFICARLO

EL MUNICIPIO , PARA QUE ÉSTÉA RESUELVA LO CONDUCENTE.

EL CONTRATISTA SÓLO PODR% EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓNPOR ESCRITO O EN LA BIT%CORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DESITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN.


21/72

CUANDO SEA EL MUNICIPIO QUE REQUIERA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O CONCEPTOSSE#ALADOS EN EL P%RRAFO ANTERIOR, ÉSTOS DEBER%N SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS ENLA BIT%CORA POR EL RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS PARA LOS REFERIDOSCONCEPTOS SE DEBER%N APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL COSTO PORFINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES CONVENIDOS EN ELCONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ART CULO '&" DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASPUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CUANTO AL TRAMITE Y OBSERVANCIA DE LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LA NECESIDAD DEMODIFICAR ESA CONDICION DEL MONTO, SERA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y ELMUNICIPIO PROCEDER% A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVASCONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE YMOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, EN CUALQUIER MOMENTO SE PODR%N MODIFICAR LASESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CUANDO, DERIVADO DE UN AVANCE TECNOLÓGICO, DEINGENIER A, CIENT FICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, SE JUSTIFIQUE QUE LA VARIACIÓNDE DICHAS ESPECIFICACIONES REPRESENTAN LA OBTENCIÓN DE MEJORES CONDICIONES PARA

EL MUNICIPIO.

DECIMA CUARTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABA#OS Y DEL $INI&UITO.-PARA LA RECEPCIÓN DE LOSTRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETAN AL SIGUIENTEPROCEDIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, EL CONTRATISTA COMUNICAR% A ELMUNICIPIO DE DICHA CIRCUNSTANCIA, CON OBJETO DE QUE ÉSTA DENTRO DE UN PLAZO QUE NOE)CEDA DE LOS SIGUIENTES CINCO /+* D AS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SE#ALADACOMUNICACIÓN, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LASCONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL MUNICIPIO, ÉSTA PROCEDER% A SU RECEPCIÓN F SICA, EN UN PLAZO QUE NO E)CEDA DE DIEZ /'&* D AS NATURALES, LO CUALSE REALIZAR% MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUEINTERVENDR%N LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, QUEDANDOLOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ELMUNICIPIO.

EL MUNICIPIO PODR% EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO E)ISTIERENTRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN F SICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDER%N ALOS VEINTE /"&* D AS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE DICHA RECEPCIÓN, A ELABORAR ELFINIQUITO CORRESPONDIENTE. DE E)ISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN EN ELSUPUESTO DE QUE EL CONTRATISTA NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE EL MUNICIPIO EN LAFECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ESTA ÚLTIMA PROCEDER% AELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZD AS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DELRESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDR% UN PLAZO DE QUINCE D AS NATURALES PARA ALEGARLO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO EL CONTRATISTA NOREALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DAR% POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL MUNICIPIO PONDR% A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA ELPAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, OBIEN, SOLICITAR% EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES0 Y EN FORMA SIMULT%NEA, SELEVANTAR% EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR E)TINGUIDOS LOS DERECHOS YOBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA &UINTA.- RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA , COMO EMPRESARIO Y PATRÓNDEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,MANTENIENDO RELACIONES LABORALES CON EL MISMO Y SER% EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS


22/72

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEM%S ORDENAMIENTOS ENMATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN ESE CASO MANTENIENDO.

EL CONTRATISTA CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUESUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL MUNICIPIO, ENRELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUEDE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A EL MUNICIPIO, A

M%S TARDAR A LOS DIEZ D AS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEANOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ÚLTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVOLLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, EL CONTRATISTA LA REINTEGRAR% A EL MUNICIPIO ENIGUAL TÉRMINO.

DECIMA SE'TA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- CON INDEPENDENCIA DE LAREALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA CONFORME A LOS TÉRMINOS DEREFERENCIA CONTENIDOS EN ANE)O DE ESTE CONTRATO, Y A LAS QUE SE ALUDE EN EL

ART CULO ''+ DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSCON LAS MISMAS, CUYO TE)TO SE TIENE POR REPRODUCIDO EN LA PRESENTE CL%USULA COMOSI A LA LETRA SE INSERTASE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOSQUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMASDE CALIDAD QUE EL MUNICIPIO TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DELPRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOSTRABAJOS SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EN APEGO AL

PROYECTO Y ESPECIFICACIONES PACTADOS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, ASCOMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SELLEGARAN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DA#OS Y PERJUICIOS QUE PORINOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL MUNICIPIO O ATERCEROS, EN CUYO CASO, SE HAR% EFECTIVA LA GARANT A OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTODEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA .

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDADINTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTAR% A CARGO DE EL CONTRATISTA . IGUALMENTE SEOBLIGA EL CONTRATISTA A NO TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS F SICAS O MORALES SUSDERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANE)OS, SOBRE LOS BIENESO TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBROSOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIR% LAPREVIA APROBACIÓN E)PRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA PORELCONTRATISTA SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDER% EL PAGO DE GASTOSFINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ART CULO ++ DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

D%CIMA SEPTIMA.- PENAS CON!ENCIONALES POR ATRASO EN LA E#ECUCIÓN DE LOSTRABA#OS.- EL MUNICIPIO TENDR% LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS SERVICIOS OBJETO DEESTE CONTRATO SE EST%N EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON ELPROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, PARA LO CUAL EL MUNICIPIO COMPARAR%PERIÓDICAMENTE EL AVANCE F SICO DE LOS TRABAJOS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHASCOMPARACIONES EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, ELMUNICIPIO PROCEDER% A:

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO /+ * DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DELOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS(TOTAL ESTIMADO ACUMULADO)Y EL IMPORTE DE LOSQUE DEBIÓ REALIZAR(TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO)

POR LO TANTO,&UINCENALMENTESE HAR% LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE /AL* /LA* ÚLTIMO /A*&UINCENA,DELPROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICAR% EN FAVORDEL PATRIMONIO DE LA CONTRATANTE, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA .


23/72

II.- APLICAR%, PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CONCLUYA LOS SERVICOS EN LAFECHA SE#ALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN

APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNACANTIDAD IGUAL AL CINCO POR CIENTO /+ *&UINCENAL,DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUENO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SE#ALADA EN EL PROGRAMA GENERAL.ESTA PENA SE AJUSTAR% A LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR Y LA CUBRIR% EL

CONTRATISTA &UINCENALMENTE,Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS SERVICIOS QUEDENCONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE EL MUNICIPIO0 ESTAS PENAS CONVENCIONALESSE APLICAR%N&UINCENALMENTEEN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. EN EL SUPUESTOQUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AL E)TREMO DE NO HABEREN UN (A) &UINCENA, VOLÚMENES DE SERVICIOS QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOSCUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCIÓN Y APLICACIÓN, EL CONTRATISTA DEBER% ENTERAR

A EL MUNICIPIO MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA TESORER A DE LA FEDERACIÓNLOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMAR% EN CUENTALAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADASPOR EL CONTRATISTA .

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODR%N SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LAGARANT A DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO L MITE SE DAR% INICIO AL

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE#ALADAS

ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL L MITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, ELMUNICIPIO PODR% OPTAR ENTRE E)IGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DELMISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SEIMPONGAN A EL CONTRATISTA SE HAR%N EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LEHAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEM%S, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO,CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CL%USULA DÉCIMA CUARTA.

D%CIMA OCTA!A.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-ELMUNICIPIO PODR% SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS SERVICIOSCONTRATADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO0 TEMPORALIDADQUE NO PODR% SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE PODR% CONTINUAR PRODUCIENDOTODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LAMOTIVARON.

LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGAR% EN IGUAL PROPORCIÓN ALPERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓNCONVENIDO, LA FORMALIZACIÓN SE REALIZAR% MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DESUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ART CULO '!! DEL REGLAMENTO DE LALEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ÚNICAMENTE SESUSCRIBIR% UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHASDE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DELPRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ART CULO '!3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DE LA TERMINACION ANTICIPADA.- EL MUNICIPIO PODR% DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL6E)ISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SEDEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONAR A UN DA#OO PERJUICIO GRAVE AL ESTADO0 SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN ALCONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DEOFICIO EMITIDA POR LA SECRETAR A DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD


24/72

JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LASUSPENSIÓN.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOSTRABAJOS, EL CONTRATISTA PODR% OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SIOPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBER% SOLICITARLA A EL MUNICIPIO,QUIEN DETERMINAR% LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE D AS NATURALES SIGUIENTES A

LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SER% NECESARIO QUEELCONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE QUE EL MUNICIPIO NO PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE ELCONTRATISTA DENTRO DEL PLAZO SE#ALADO, SE TENDR% POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE ESTEÚLTIMO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOSTRABAJOS, EL CONTRATISTA UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DELCONTRATO, EL MUNICIPIO PROCEDER% A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOSPARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO,PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE ELCONTRATISTA , ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS,QUEDANDO OBLIGADO EL CONTRATISTA A DEVOLVER A EL MUNICIPIO, EN UN PLAZO DE DIEZD AS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA

DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.D%CIMA NO!ENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATI!A DEL CONTRATO.-LAS PARTES CONVIENEN QUE ELMUNICIPIO PODR% EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTECONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN, ES DECIR SIEL CONTRATISTA :

A* CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONVOCATORIA A LA LICITACIÓNPROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEM%S DISPOSICIONES ADMINISTRATIVASSOBRE LA MATERIA.

B* NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS YCONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANE)OS.

C* SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D* INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ART CULO '+ DEL REGLAMENTODE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

E* INCUMPLE CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTEINSTRUMENTO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SINRESPONSABILIDAD PARA EL MUNICIPIO, ADEM%S DE QUE SE LE APLIQUEN A EL CONTRATISTALAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O ELSOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSASDE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANT AOTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A EL CONTRATISTALOS DEM%S CARGOS QUE PROCEDAN.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO EL MUNICIPIO DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LARESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTESE COMUNICAR% A EL CONTRATISTA E)PONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIERENPARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE /'+* D AS H%BILES CONTADOS A PARTIR DELD A SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA RESCISIÓN,MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO LAS PRUEBAS QUEESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, EL MUNICIPIORESOLVER% LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE /'+* D AS H%BILES SIGUIENTES A LA


25/72

FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE EL CONTRATISTACONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.

EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR CONTESTACIÓN EL CONTRATISTA , DENTRO DEL PLAZOSE#ALADO, SE EMITIR% LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, AS COMO EN

APEGO A LOS DEM%S ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DELCONTRATO EL MUNICIPIO PROCEDER% A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARAHACERSE CARGO DEL PRODUCTO, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS,LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA , ACTA CIRCUNSTANCIADA DELESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS SERVICIOS Y EL CONTRATISTA ESTAR% OBLIGADO ADEVOLVER A EL MUNICIPIO, EN UN PLAZO DE DIEZ D AS NATURALES CONTADOS A PARTIR DELINICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARALA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODR%SER REVOCADA O MODIFICADA POR EL MUNICIPIO. INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓNY ANTES DE SU CONCLUSIÓN, EL MUNICIPIO PODR% A SU JUICIO, SUSPENDER EL TR%MITE DELCITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓNRESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMAR%N LOSTRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR EL MUNICIPIO A ELCONTRATISTA .

!IGESIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y #URISDICCIONLAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTECONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CL%USULAS QUE LO INTEGRAN, AS COMO A LOSTÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SU REGLAMENTO Y, DEM%S NORMAS YDISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DE LA SOLUCIÓN DE CONTRO!ERSIAS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE CUALQUIERCONTROVERSIA QUE SURJA POR LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SESUJETAR% AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL T TULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OPTANDO EN TODO MOMENTO COMOPRIMERA OPCIÓN POR LA CONCILIACIÓN Y LA ARMONIOSA COMPOSICIÓN.

#URISDICCIÓN.-PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASCOMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ E)PRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LASPARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, AS COMO ALA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES LOCALES COMPETENTES UBICADOS EN EL ESTADO DEGUANAJUATO, RENUNCIANDO EN CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLESEN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO E)ISTE DOLO, MALA FE, OCUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO, Y QUE ES LASIMPLE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES.

ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN PORDUPLICADO EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, EL D A'' DE MAYODE 201 .

POR EL MUNICIPIO POR EL CONTRATISTA


26/72

PARTE T%CNICA

ANE'O T-1

MANI$ESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABA#OS

/ÚNICAMENTE SE UTILIZAR% CUANDO SE ASISTA EN CONJUNTO CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUEDESIGNE LA CONVOCANTE A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS*

EN CASO DE NO ASISTIR A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS EN CONJUNTO CON EL SERVIDORPÚBLICO, DEBER% PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL LUGAR.


27/72


28/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-1

CONSTANCIA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABA#OS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES/ÚNICAMENTE SE UTILIZAR% CUANDO SE ASISTA EN CONJUNTO CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUEDESIGNE LA CONVOCANTE A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS*

LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARAN HABER ASISTIDO A LA VISITA ALLUGAR DONDE SE REALIZAR%N LOS TRABAJOS QUE CONSISTEN ENELABORACIÓN DE LOSESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!OPARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENE$ICIAR A LA LOCALIDAD DEGUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DECONTRATACIÓN, MEDIANTE LA MODALIDAD DELICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LO-8110409 4-E1-201 , CUYO ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE CELEBRAR% EL D A11 DEMAYODE 201 , PARA ADJUDICAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE OBRAMENCIONADA.

AS MISMO, DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y O PERSONA F SICA LICITANTEQUE VERIFICÓ LAS CONDICIONES AMBIENTALES, AS COMO LAS CARACTER STICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DECAR%CTER TÉCNICO DEL SITIO Y SU ENTORNO, DONDE SE EJECUTAR% LA OBRA, MOTIVO DE LOSSERVICIOS LAS CUALES SER%N CONSIDERADAS COMO CRITERIOS PARA PREPARAR Y PRESENTARSU PROPUESTA. ASIMISMO NO SE PODR% INVOCAR DESCONOCIMIENTO O MODIFICACIONES ALCONTRATO POR ESTE MOTIVO.

REPRESENTANTE DE LA CON!OCANTE. REPRESENTANTE DEL LICITANTE

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


29/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-2

MANI$ESTACIONES O DECLARACIONES ADICIONALES E INDI!IDUALES DE LOSSIGUIENTES ASPECTOS"

A* MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO SUBCONTRATACIÓN,TOTAL NI PARCIAL DE LOS TRABAJOS QUE COMPRENDEN LOS SERVICIOS.


30/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-2 A

MANIFESTACIONES POR ESCRITO: (EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)



A* MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO SUBCONTRATACIÓN TOTALNI PARCIAL DE LOS TRABAJOS QUE COMPRENDEN LOS SERVICIOS.


$$$$$$$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$$$DE "&'(


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


31/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-*

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS0 RELACIÓN DEL PERSONALINDICANDO ESPECIALIDAD, CATEGOR A Y NÚMERO REQUERIDO, AS COMO LAS HORAS-HOMBRENECESARIAS PARA SU REALIZACIÓN POR SEMANA O MES.


32/72


33/72

ANE'O T-4 A"

LICITACIÓN PÚBLICA N4. /////// NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL LICITANTE: ANE)O T-! ASERVICIOS: ////////////////////////////.

FIRMA DEL LICITANTE:HOJA$$$$DE$$$$$$

RELACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATANTE

DESCRIPCIÓN DE LOSSERVICIOS

IMPORTECONTRATO

IMPORTE EJERCIDO AVANCEF SICO

FECHA PREVISTPARATERMINACIÓN


34/72

ANE'O T-4 B"

CURR CULO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGAR%N DELA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUIENES DEBEN TENER E)PERIENCIA EN TRABAJOSSIMILARES.PARA EFECTOS DEL ÚLTIMO P%RRAFO DEL ART CULO & DE LA LEY, SE PODR% CONSIDERAR COMOMANO DE OBRA AL PERSONAL PROFESIONAL, ESPECIALISTA Y TÉCNICO DE LAS DIVERSASESPECIALIDADES ASOCIADAS CON LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.


35/72

ANE'O T-4 CMANIFESTACIONES POR ESCRITO:

/EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE*


HAGO REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DELICITACIÓN PÚBLICA NÚMEROLO-8110409 4-E1-201 , CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DELMUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., A TRAVÉS DE ESA DEPENDENCIA MUNICIPAL A SU DIGNOCARGO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS QUE CONSISTEN:ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS YPROYECTO E#ECUTI!O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!O PARA LAAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENE$ICIAR A LA LOCALIDAD DEGUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.,Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOESTABLECIDO EN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, AL EFECTOPRESENTO LA DECLARACIÓN SIGUIENTE:

DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARAREGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORM%TICO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL YSEGUIMIENTO DE LA BIT%CORA DE LOS SERVICIOS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN

ELECTRÓNICA, EL CUAL ENTRÓ EN VIGOR EL 3 DE DICIEMBRE DE "&&3, EN SU APARTADOD%CIMOTERCERO, QUE A LA LETRA DICE:

“LOS USUARIOS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA BEOP QUE REQUIERAN CAPTURAR OREGISTRAR INFORMACIÓN EN ÉSTE, UTILIZARÁN EXCLUSIVAMENTE SU FIRMA ELECTRÓNICA

AVANZADA, EXPEDIDA POR UNA AUTORIDAD CERTIFICADORA, EN SUSTITUCIÓN DE SU FIRMA AUTÓGRAFA, POR LO QUE SE ESTABLECE COMO REQUISITO QUE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN CUENTE CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA” ,

POR LO TANTO, PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHO PRECEPTO, SE ESTABLECE COMOREQUISITO QUE DEBER%N INTEGRAR A ESTE ANE)O, COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE LACONSTANCIA E)PEDIDA POR LA SHCP, EN DONDE SE HAGA CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTEDE LOS SERVICIOS PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON SU FIEL0 REQUERIMIENTOS A LOSQUE ME SUJETO Y PRESENTO LA DOCUMENTACION PERTINENTE.


$$$$$$$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$$$DE "&'(



36/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-5

METODOLOG A DE TRABAJO PROPUESTA, SE#ALANDO SISTEMAS, TECNOLOG AS,PROCEDIMIENTOS POR UTILIZAR, ALTERNATIVAS POR ANALIZAR, PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO YFORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS, SEGÚN EL CASO.


37/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-

DOCUMENTOS &UE ACREDITEN LA CAPACIDAD $INANCIERA, LOS CUALES DEBER%N SERMEDIANTE DECLARACIONES FISCALES Y ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOSDOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES O EN O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOSM%S ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, EN LO QUE RESPECTA AL CONTENIDO Y ALCANCE QUE REQUIERELA CONVOCANTE, DE ACUERDO CON LAS CARACTER STICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOSTRABAJOS, SE DETERMINA LOS ASPECTOS QUE SE VERIFICAR%N EN LOS ESTADOS FINANCIEROS,ENTRE OTROS:

A) QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOSTRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU

AN%LISIS FINANCIERO PRESENTADO0B) QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, YC) EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.


38/72


39/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-8

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO ESPERADO /FORMATO PROPIODEL LICITANTE*


40/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-9

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS O ACTIVIDADES DE SUMINISTROO UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) MAQUINARIA O EQUIPO REQUERIDO, INCLUYENDO EL CIENT FICO, DE CÓMPUTO,DE MEDICIÓN Y, EN GENERAL, EL NECESARIO PARA PROPORCIONAR ELSERVICIO, SE#ALANDO CARACTER STICAS, NÚMERO DE UNIDADES Y TOTAL DEHORAS EFECTIVAS DE UTILIZACIÓN, Y

B) PERSONAL QUE SE EMPLEAR% PARA REALIZAR LOS SERVICIOS, INDICANDO LAESPECIALIDAD, NÚMERO REQUERIDO, AS COMO LAS HORAS-HOMBRENECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.


41/72


42/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-11

T%RMINOS DE RE$ERENCIA

MANIFESTACIONES POR ESCRITO: /EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE*



PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA ALA LICITACION Y LO DISPUESTO POR EL ART CULO "(! FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MANIFIESTOE)PRESAMENTE Y A TRAVÉS DEL PRESENTE CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA0 Y LASESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO A REALIZAR, ASI COMO LACONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS MISMOS.


$$$$$$$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$$$DE "&'(



43/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-12


HAGO REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DELICITACIÓN PÚBLICA NÚMEROLO-8110409 4-E1-201 ,CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DELMUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., A TRAVÉS DE ESA DEPENDENCIA MUNICIPAL A SU DIGNOCARGO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS QUE CONSISTEN:ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS YPROYECTO E#ECUTI!O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!O PARA LAAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENE$ICIAR A LA LOCALIDAD DEGUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTICULO ' FRACCION ))I DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MANIFIESTO QUE ATENDIENDO A LASCARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, EN MI CALIDAD DE LICITANTEME COMPROMETO A INCORPORAR CUANDO MENOS EL50 DE MANO DE OBRA LOCAL PARA LAREALIZACION DE LOS MISMOS.

12.- PARA EFECTOS DE MANO DE OBRA LOCAL Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECIDO ENEL ÚLTIMO P%RRAFO DEL ART CULO & DE LA LEY, SE PODR% CONSIDERAR COMO MANO DE OBRA

AL PERSONAL PROFESIONAL, ESPECIALISTA Y TÉCNICO DE LAS DIVERSAS ESPECIALIDADES ASOCIADAS CON LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA. POR LO TANTO, PARA SUDEBIDA CUANTIFICACION DEL PORCENTAJE INDICADO SE ATENDERA A E)PLOSION O RELACION DEESE INSUMO.


$$$$$$$$$$$$$ A $$$$$ DE $$$$$$$$$$$$$DE "&'(

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


44/72

PROPUESTA T%CNICA

ANE'O T-1*

CONVOCATORIA DONDE SE ESTABLECEN LAS BASES QUE CONTIENE LOS REQUISITOSDE PARTICIPACIÓN.

/FIRMADO CUANDO MENOS EN LA ÚLTIMA HOJA*


45/72

CON!OCATORIA DONDE SE ESTABLECEN LAS BASES EN &UE SE DESARROLLAR ELPROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIR N LOS RE&UISITOS DE

PARTICIPACIÓN

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓNMEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CAR%CTER NACIONAL NUMEROLO-8110409 4-E1-201 , PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOSUNITARIOS RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICAQUE CONSISTEN:ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!O ELABORACIÓN DELOS ESTUDIOS Y PROYECTO E#ECUTI!O PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEPARA BENE$ICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.,DEBER%N SUJETARSE PARA INTEGRAR Y FORMULAR SU PROPUESTA A LA PRESENTECONVOCATORIA A LA LICITACION DONDE SE ESTABLECEN LAS BASES Y SE CONTIENE LOSREQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, EN ESTE CASO, PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA POR CADALICITANTE, ADEM%S, UTILIZAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS YPROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE, PERO, EN CASO DE QUE EL LICITANTE PRESENTEOTROS FORMATOS, ÉSTOS DEBER%N CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOSPOR LA CONVOCANTE, POR LO TANTO SE E)PIDEN LAS SIGUIENTES:

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INICIA CON LA PUBLICACION DE LACONVOCATORIA Y CONCLUYE CON LA EMISIÓN DEL FALLO Y LA FIRMA DEL CONTRATO, O EN SUCASO CON LA CANCELACION DE DICHO PROCEDIMIENTO.

LA PRESENTE LICITACION PUBLICA ES DE CARACTER NACIONAL, EL PLAZO ENTRE LA PUBLICACIÓNDE LA CONVOCATORIA Y EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES,COMPRENDE CUANDO MENOS, DE QUINCE D AS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEPUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO

PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELA

convocatoria 1-bases lp proy ampl sist agua pot-loc guadalupe-tierra-2016 (1)

Documents