informe auditoria tecnica version final informe de …...melipilla - rapel rev 2 _. - informe...

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI21-AMRA-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018

PÁGINA Página 1 de 15

INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI21-AMRA-0

VERSION FINAL

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N°21 PROYECTO “NUEVA LINEA 1x220 kV ALTO MELIPILLA

- RAPEL”

CLIENTE: COODINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

ARO/JRR AGV/DEB PVV

05-02-2018 05-02-2018 05-02-2018


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral del

Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto Melipilla – Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto Melipilla –

Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el periodo comprendido entre los meses de noviembre y

diciembre de 2017.

3. REFERENCIAS

- Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A.

Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y “Segundo

Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central

(SIC) / 14-04-2014.

- Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy, que

incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto

Melipilla - Rapel Rev 2”.

- Informe mensual de proyecto / Periodo noviembre de 2017 / fecha: 30 de noviembre de 2017, revisión 0

emitido por Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 06.12.2017.

- Informe mensual de proyecto / Periodo diciembre de 2017 / fecha: 31 de diciembre de 2017, revisión 0


- Informe mensual de proyecto / Periodo diciembre de 2017 / fecha: 31 de diciembre de 2017, revisión 1


- Resolución Exenta N°21048 emitida el 03.11.2017 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y

dirigida a Eletrans II S.A., cuya referencia indica “Declara Admisibilidad de Solicitud de Concesión Definitiva”.

- Decreto Supremo N°112 promulgado el 17.11.2017 por el Ministerio de Energía y publicado el 04.01.2018.

Otorga Concesión Definitiva Tramo 4 del proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”

- Correo electrónico emitido el 12.12.2017 por Eletrans II S.A. y dirigido a Ancare Energy SpA, cuyo asunto

indica “Información Complementaria”. Adjunta información adicional a Informe Mensual correspondiente al

periodo noviembre 2017.

- Historial del proceso de evaluación ambiental de los proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto

Melipilla, con un circuito tendido” y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”, disponible en el sitio web

del SEIA (www.sea.gob.cl o http://seia.gob.cl).

4. DEFINICIONES

EIA: Estudio de Impacto Ambiental.

SEA: Servicio de Evaluación Ambiental.

RSEIA: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

http://www.sea.gob.cl/

http://seia.gob.cl/


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


ICSARA: Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones.

RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Coordinador: Coordinador Eléctrico Nacional.

Adjudicatario: Eletrans II S.A.

PAS: Permisos Ambientales Sectoriales

NTSyCS: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

BNUP: Bienes Nacionales de uso Público.

5. RESUMEN EJECUTIVO

a) Estado y porcentaje de avance de las Obras en ejecución:

a.1. Adjudicación y Estudios Preliminares:

La partida presenta un avance real acumulado de 90,00% no presentando avances en el periodo. El

10,00% restante corresponde a la actividad “Adjudicación Inspección Técnica de Obras”, quedando

pendiente su etapa de licitación y adjudicación, servicio que se ejecutará durante la construcción del

proyecto.

a.2. Ingeniería:

En agosto de 2015, finalizó esta partida.

a.3. Estudio de Impacto Ambiental:

Esta partida se encuentra atrasada, registra un avance real acumulado de 71,74% respecto a un avance

programado acumulado de 100,00% y durante el periodo no registró avance.

Con fecha 27.12.2017, mediante resolución N°171610, el SEA, publicó un nuevo ICSARA (ICSARA N°3) al

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Conforme a esta resolución, Eletrans II S.A. dispone hasta el

09.02.2018, para dar respuesta al ICSARA, o bien, pedir un aumento de plazo.

Dado el alcance de las observaciones contenidas en el ICSARA N°3, el Adjudicatario considera altamente

probable solicitar un aumento de plazo para dar respuesta a las observaciones, lo que ocasionaría un

incumplimiento a la fecha del Hito Relevante N°2 propuesta mediante la carta Nº GG-EII0127/2016 del

28.10.2016 de Eletrans II S.A., correspondiente al 02.04.2018.

a.4. Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:

Esta partida se encuentra atrasada en un 15,50%. Durante el periodo se registró un avance real

acumulado de 83,88% respecto de un 99,38% de avance acumulado programado.

Para el periodo la sub-actividad “Otras servidumbres legalmente constituidas” registró en el periodo un

avance real del 70,00% respecto al 100,00% de avance programado acumulado. Dicha sub-actividad

corresponde a tramos de bienes de uso público (BNUP). Por otra parte, la sub-actividad “Elaboración de


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


Escrituras y Firmas Voluntarias” presenta un avance real acumulado de 73,70%, respecto al 100%

programado, no registrando avances en el periodo.

Respecto a la actividad “Concesión Eléctrica”, esta presenta un avance real acumulado de 62,15%,

respecto a 92,50% de avance programado acumulado, reflejando un avance de 0,45% en relación al

periodo anterior. Dicho avance esta dado por la sub-actividad “Tramitación Decreto Concesión” la que

presenta un avance real acumulado de 49,30% registrando un avance de 0,9% con relación al periodo

anterior.

a.5. Seguros:

Actividad finalizada.

a.6. Suministros de Equipos y Materiales:

Durante el periodo la partida registró un avance real acumulado de 99,92% respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%.

Eletrans II S.A. informó al equipo auditor que decidió retrasar la entrega de la ferretería del cable

conductor, la cual iba a arribar al país en octubre de 2017. Se esperará hasta obtener la RCA del

proyecto ya que podría ser necesario realizar cambios en el trazado de la línea, lo que podría modificar

las cantidades de los componentes de la ferretería.

a.7. Construcción, Montaje y Pruebas:

La partida presenta un retraso de 56,97% respecto del avance programado acumulado, debido a que

con fecha 01 de diciembre de 2016 debió iniciarse la “Movilización a Obra e Instalación de Faena”, lo

que a la fecha aún no ha ocurrido. Una vez obtenida la RCA del proyecto se dará inicio a la construcción

de este.

a.8. Cumplimiento de Hitos Relevantes:

- Hito Relevante N°2.

Tal como se ha informado en periodos anteriores, Eletrans II S.A. solicitó al Ministerio de Energía por

carta N° GG-EII0127/2016 del 28.10.2016 la postergación de la fecha de cumplimiento del Hito

Relevante N°2 para el 02.04.2018, lo que, a su vez, afecta la fecha de cumplimiento de los Hitos

Relevantes N°3 y N°5, por lo que se propuso nuevas fechas para ellos.

En periodos anteriores el equipo auditor emitió el Informe de Modificación de Hito Relevante N°2 en

versión final (versiones 0 y 1) de acuerdo a las observaciones planteadas por el Coordinador.

Actualmente se está a la espera de la resolución final por parte de las autoridades competentes.

A continuación, se presenta una tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016, indicando el

contenido de los Hitos N°2, N°3 y N°5, su fecha original y su solicitud de prórroga.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


Tabla 1: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6T a Ministerio de Energía. Carta Nº

GG-EII0127/2016.

HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto

Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC

766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016)*.

Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.

02 de abril de 2018.

Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).

Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.

Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).

Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.

- Hitos Relevantes N°1 y N°4.

Los Hitos Relevantes N°1 y N°4 fueron cumplidos en períodos anteriores.

a.9. Cuadro resumen de Avance:

El avance de las principales actividades del proyecto se indica en la tabla siguiente:

Tabla 2: Cuadro de Avance de las principales Actividades del Proyecto al mes de diciembre de 2017.

b) Singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos:

El proyecto presenta un avance real acumulado de 52,49% respecto de un avance acumulado programado de

80,36%. Las partidas que presentan retrasos respecto del avance acumulado programado corresponden a

“Adjudicación y Estudios Preliminares”, “Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión

y Servidumbres” y “Construcción, Montaje y Pruebas”.

Descripción Inicio

Actividad Fin

Actividad

Avance Acumulado Programado

Avance Acumulado

Real Ponderación

Avance Acumulado Ponderado

Programado

Avance Acumulado Ponderado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares

16-10-2013 01-04-2014 100,00% 90,00% 1,00% 1,00% 0,90%

Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,00% 100,00% 5,10% 5,10% 5,10%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 71,74% 4,60% 4,60% 3,30%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres

02-04-2014 20-06-2018 99,38% 83,88% 4,80% 4,77% 4,03%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,00% 0,30% 0,30% 0,30%

Suministros de Equipos y Materiales

11-11-2015 03-04-2017 100,00% 99,92% 38,90% 38,90% 38,87%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 56,97% 0,00% 45,10% 25,69% 0,00%

Entrada en Operación 06-06-2018 13-10-2018 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00%

Acumulado Proyecto 100% 80,36% 52,49%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


El atraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” es lo que imposibilita el cumplimiento de los plazos

comprometidos por el Adjudicatario de acuerdo con el cronograma vigente.

Eletrans II S.A. a la fecha no ha recibido respuesta formal a la carta N° GG-EII0127/2016 dirigida al Ministerio

de Energía, en donde se solicitó ampliar el plazo para el cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha

propuesta para el cumplimiento de Hito es el 02 de abril de 2018.

Con fecha 27.12.2017, mediante resolución N°171610, el SEA, publicó un nuevo ICSARA, que de acuerdo con

dicha resolución Eletrans II S.A. dispone hasta el 09.02.2018 para dar respuesta a las aclaraciones solicitadas;

sin embargo, dado el alcance de las observaciones, Eletrans II S.A. estima altamente probable realizar una

solicitud de ampliación de plazo para dar respuestas a dichas aclaraciones, lo que conllevaría un

incumplimiento a la fecha solicitada para el cumplimiento del Hito Relevante N°2, actualmente en evaluación

por parte de la autoridad.

c) Cumplimiento de Características técnicas comprometidas:

Con fecha 12.10.2017, Eletrans II S.A. envió al equipo auditor la carta N° ST2 EEN006 2017, a través de la cual

se entregó el documento N° ST2-AMRA-LT4-E-IN-400 Rev.0 “Estudio de cumplimiento Artículo 3-22 NTSyCS”.

De la revisión de la documentación, el equipo auditor no tiene comentarios al respecto.

d) Análisis Desarrollo del Proyecto:

A partir de diciembre de 2016, el proyecto comenzó a registrar atraso respecto a su programación,

principalmente, debido a los retrasos de la partida “Estudio de Impacto Ambiental”, ya que no se logró la

obtención de la RCA en la fecha programada y, por ende, el cumplimiento del Hito Relevante Nº 2, lo que ha

impedido el correcto desarrollo del proyecto de acuerdo con su cronograma inicial.

El retraso de cumplimiento del Hito N°2 repercute en los Hitos N°3 y N°5 los cuales, de acuerdo con la ya

mencionada carta N°GG-EII0127/2016, se cumplirían con un retraso de 18 y 18,5 meses respecto del

cronograma inicial del proyecto.

A la fecha, no se conoce una respuesta oficial con relación al Informe de Modificación de Hito Relevante

solicitado al equipo auditor, por lo que se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades

competentes.

6. AVANCE DEL PROYECTO:

El proyecto presenta un avance real ponderado acumulado de 52,49%, inferior al avance programado ponderado

acumulado (80,36%). Respecto del periodo anterior, el desarrollo del proyecto avanzó un 0,53%.

Las partidas actualmente se encuentran en ejecución son “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres” y

“Estudio de Impacto Ambiental”.

El avance en cada partida se indica a continuación:


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


a) “Adjudicación y Estudios Preliminares” presenta un avance acumulado real de 90,00%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. Al igual que lo informado en periodos anteriores, el retraso en esta

partida se debe a que no se encuentra adjudicada a la empresa que realizará la inspección técnica durante la

construcción del proyecto. El equipo auditor no visualiza que el atraso de esta partida represente un riesgo

para el cumplimiento de los plazos comprometidos.

b) “Ingeniería Básica y Detalles” finalizada en periodos anteriores.

c) Las actividades asociadas a la partida “Estudio de Impacto Ambiental” registran un atraso de un 28,26%

respecto al avance programado acumulado de 100,00%. Durante el periodo se registró un avance real

acumulado de 71,74%.

d) La partida “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres” presenta un avance real acumulado de

83,88% respecto a un avance programado acumulado de 99,38%, registrando un retraso de 15,50%. Con

relación al periodo anterior, se registró un avance de 11,12%.

Eletrans II S.A. mantiene lo informado en periodos anteriores sobre que sus empresas asesoras se

encuentran realizando otras actividades relacionadas a la tramitación del decreto de concesión, las cuales, de

acuerdo a los criterios de medición del proyecto, no otorgan avance físico a la partida, tales como búsqueda

de propietarios, gestiones judiciales en tribunales, trámites ante la SEC, enmienda de documentos exigidos

por la SEC, entre otros.

El avance real acumulado de esta partida está compuesto por las siguientes actividades y subactividades:

- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, actividades finalizadas en periodos anteriores.

- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 72,46%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. El avance real en el periodo fue de 23,54%.

El avance en las subactividades de esta actividad es:

o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 73,70%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%, no registrando avance en el periodo. El

avance real acumulado corresponde a 71 escrituras que representan a 151 predios de un total de 205

afectos a establecer servidumbres voluntarias.

Cabe mencionar que durante el periodo Eletrans II S.A. logró llegar a acuerdo para establecer

servidumbres voluntarias con 8 propietarios; además inscribió 4 escrituras en el Conservador de

Bienes Raíces.

o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, registró en el periodo un avance real de 70,00%

siendo el avance programado acumulado de 100,00%. Esta subactividad de acuerdo con lo informado

por Eletrans II S.A. corresponde a los bienes de uso público (BNUP) en donde, de un total de 10


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


predios catalogados como BNUP, se obtuvo la concesión eléctrica de 7 predios, incluyendo los de la

variante Culiprán.

- “Concesión Eléctrica”, registra un avance real acumulado de 62,15% respecto a un avance programado

acumulado de 92,50%. El avance real en el periodo fue de 0,45%. El ítem asociado actualmente en

ejecución corresponde a “Tramitación Decreto Concesión”, llegando a un avance real acumulado de

49,30% respecto a un avance programado acumulado de 100,00%. Durante el periodo se registró un

avance de 0,9%, lo que se debe a que 6 predios de la línea de un total de 205 obtuvieron informe de

conformidad de la SEC y dictación del respectivo decreto por parte del Ministerio de Energía.

Se mantiene lo informado en periodos anteriores respecto a que la principal causa del atraso en esta partida

(“Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”), se debe al menor avance real acumulado respecto

al programado en la actividad “Negociación de Servidumbres”. De acuerdo con lo informado por Eletrans II

S.A. el avance de esa actividad se regularizaría una vez obtenida la concesión eléctrica de la línea.

Durante el periodo, con fecha 03.11.2017 la SEC mediante Resolución Exenta N°21048 declaró admisible la

solicitud de concesión eléctrica definitiva presentada por el Adjudicatario para establecer la denominada

“Variante Culiprán Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”. Lo anterior implica que la cantidad de

tramos en los cuales Eletrans II S.A. había dividido la concesión de la línea disminuye a 20 tramos, ya que la

variante Culiprán, actual tramo 7, reemplazó a los anteriores tramos 7 y 8.

El Ministerio de Energía a través del Decreto Supremo N°112 promulgado el 17.11.2017 y publicado el

04.01.2018 otorgó a Eletrans II S.A. la concesión definitiva del tramo 4 de la línea.

En relación con el estatus de los decretos de concesión de otros tramos de la línea, se tiene que:

o Tramo 4: Se encuentra con informe emitido por la SEC y con D.S. elaborado por el Ministerio de Energía.

o Tramos 5, 9 y 13: Se encuentran con informe emitido por la SEC y con D.S. elaborado por el Ministerio de Energía, a la espera de firma por parte del Sr. Ministro para despacharlo a Contraloría.

o Tramo 11: el informe fue despachado por la SEC, actualmente en revisión por parte del Ministerio de Energía.

o Tramos 6, 12, 14, 15, 16 y 18: La SEC se encuentra trabajando en los respectivos informes, para posterior envío al Ministerio de Energía.

Eletrans II S.A. ha solicitado a la SEC Comisión Tasadora para 9 tramos de un total de 20 en que actualmente

se encuentra dividida la Solicitud de Concesión.

Como información complementaria para esta partida, en la Tabla N°3 se muestra el resumen de los tramos

presentados en la solicitud de división de la concesión definitiva y el grado de avance de negociación, al 31

de diciembre de 2017.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


Tabla N°3: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea AMRA

SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL

TRAMO N° DE

PREDIOS N° DE

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL TRAMO

(m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL

TRAMO OBSERVACIONES

(ver Tabla 4)

TRAMO 1 19 24 27.543,00 40,40% 19 40,40% 2

Notificaciones a propietarios

completadas por Adjudicatario

TRAMO 2 5 4 2.535,00 3,70% 1 1,00% 1

Solicitud Concesión

Admitida por la SEC

TRAMO 3 5 8 1.418,00 2,10% 5 2,10% 2



TRAMO 4 7 1 663 1,00% 0 0,00% 6 Decreto por el

Ministerio envido a contraloría

TRAMO 5 3 1 1.208,00 1,80% 0 0,00% 6 Decreto por el


TRAMO 6 1 1 826 1,20% 0 0,00% 5 Conformidad de

la SEC

Variante Culiprán

160 129 23.745,00 34,80% 124 19,20% -

Solicitud Concesión en

trámite de Admisión por la

SEC

TRAMO 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Unificado con

Variante Culiprán

TRAMO 9 1 1 293 0,40% 0 0,00% 6 Decreto por el


TRAMO 10

1 1 830 1,20% 0 0,00% 1


Admitida por la SEC

TRAMO 11

1 1 359 0,50% 0 0,00% 6 Decreto por el


TRAMO 12

2 2 210 0,30% 0 0,00% 5 Conformidad de

la SEC

TRAMO 13

1 1 106 0,20% 0 0,00% 6 Decreto por el


TRAMO 14

1 1 361 0,50% 0 0,00% 5 Conformidad de

la SEC

TRAMO 15

1 1 - 0,00% 0 0,00% 5 Conformidad de

la SEC


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL

TRAMO 16

1 1 154 0,20% 0 0,00% 5 Conformidad de

la SEC

TRAMO 17

1 2 72 0,10% 0 0,00% 1


Admitida por la SEC

TRAMO 18

1 10 184 0,30% 0 0,00% 5 Conformidad de

la SEC

TRAMO 19

1 8 566 0,80% 0 0,00% 1


Admitida por la SEC

TRAMO 20

1 1 442 0,60% 0 0,00% 1


Admitida por la SEC

TRAMO 21

2 2 6.699,00 9,80% 2 9,80% 2



TOTAL 215 200 68214 100% 151 72,50% -

Tabla 4: Indicación para “Estado del Tramo”. Nº ESTADO DEL TRAMO

1 Solicitud Concesión admitida por la SEC

2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario

3 Última oposición de los propietarios presentada

4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada

5 Conformidad de la SEC

6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría

7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial

8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados

9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados

10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados

e) Respecto a la partida “Seguros” esta se encuentra finalizada en septiembre de 2014.

f) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, registró avance real acumulado de 99,92%

respecto de un 100,00% de avance acumulado programado; durante el periodo no se registró avance.

Queda pendiente el envío de la ferretería del cable conductor, lo cual no se realizará hasta obtener la RCA

del proyecto, debido a que podría ser necesario realizar cambios al trazado de la línea, circunstancia que

podría modificar el tipo de estructura y su respectiva ferretería.

g) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, durante el periodo no registró avance

encontrándose retrasada respecto con la reprogramación del inicio de esta partida (01-12-2016), la cual

tiene un avance programado acumulado de 56,97%.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


h) Respecto a la partida “Entrada en Operación”, no hay actividades en ejecución, siendo esto concordante con

el avance programado para el periodo reportado en el presente informe.

i) Hitos Relevantes:

En relación al Hito Relevante N° 2, durante el periodo no se ha obtenido respuesta formal a la aprobación o

rechazo a la solicitud de modificación de este Hito Relevante, así como tampoco de los Hitos Relevantes N°3

y N°5, por lo que se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades competentes.Respecto de

los Hitos Relevantes N°1 y N°4, estos se cumplieron en periodos anteriores.

A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades del proyecto:

Tabla 5: Cuadro de Avance de Actividades del Proyecto

Actividades Inicio

Programado Actividad

Fin Programado

Actividad


Avance Acumulado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,00% 90,00%

Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación 16-10-2013 16-10-2013 100,00% 100,00%

Movilización (organización, recursos iniciales) 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Cttos.) 15-11-2013 14-12-2013 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Subestaciones 14-01-2014 27-02-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión 14-01-2014 27-02-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental 15-12-2013 13-01-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Inspección Técnica de Obras 14-01-2014 12-02-2014 100,00% 0,00%

Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,00% 100,00%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 71,74%

Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,00% 100,00%

Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,00% 60,00%

Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable 30-11-2016 30-11-2016 100,00% 0,00%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 02-04-2014 20-06-2018 99,38% 83,88%

Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,00% 100,00%

Estudios de Títulos 02-04-2014 21-03-2016 100,00% 100,00%

Negociación de Servidumbres 02-04-2014 31-03-2017 100,00% 72,46%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias 02-04-2014 31-03-2017 100,00% 73,70%

Otras servidumbres legalmente constituidas 11-06-2014 26-11-2016 100,00% 70,00%

Concesión Eléctrica 08-09-2015 20-06-2018 92,50% 62,15%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva 08-09-2015 08-09-2015 100,00% 100,00%

Tramitación Decreto Concesión 09-09-2015 19-06-2017 100,00% 49,30%

Decreto de Concesión 20-06-2017 20-06-2017 100,00% 0,00%

Imposición Servidumbre 21-06-2017 20-06-2018 0,00% 0,00%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,00%

Suministros de Equipos y Materiales 11-11-2015 03-04-2017 100,00% 99,92%

Preparación de Bases de Licitación Suministros 11-11-2015 10-12-2015 100,00% 100,00%

Equipos y Materiales Subestaciones 11-12-2015 03-04-2017 100,00% 100,00%

Equipos Primarios 11-12-2015 03-04-2017 100,00% 100,00%

Equipos Control, Protección y SSAA 10-01-2016 20-10-2016 100,00% 100,00%

Equipos Comunicaciones 09-02-2016 19-12-2016 100,00% 100,00%

Equipos y Materiales Línea de Transmisión, Seccionamiento y Normalización

11-12-2015 27-02-2017 100,00% 99,76%

Estructuras 11-12-2015 07-02-2017 100,00% 100,00%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


Actividades Inicio

Programado Actividad

Fin Programado

Actividad


Avance Acumulado

Real

Conductor 10-01-2016 27-02-2017 100,00% 100,00%

Aisladores 09-02-2016 02-02-2017 100,00% 100,00%

Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas 07-08-2016 02-02-2017 100,00% 95,00%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 56,97% 0,00%

Movilización a Obra e Instalación de Faena 01-12-2016 17-03-2017 100,00% 0,00%

Construcción Obras Civiles SE Alto Melipilla Troncal 01-01-2017 14-06-2017 100,00% 0,00%

Marco de Líneas 15-06-2017 13-08-2017 100,00% 0,00%

Subestación GIS 15-06-2017 12-10-2017 100,00% 0,00%

Caminos de Acceso 21-12-2016 28-06-2017 100,00% 0,00%

Fundaciones Estructuras de la Línea 26-03-2017 19-04-2017 37,40% 0,00%

Seccionamiento Línea 2x220 kV Rapel – Cerro Navia 01-06-2017 11-11-2017 100,00% 0,00%

Entrada en Operación 06-06-2018 13-10-2018 0,00% 0,00%

A continuación, se adjunta la curva S del proyecto.

Figura 1: Curva S Proyecto Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

Respecto al Hito Relevante N°2, reprogramado inicialmente para el 30 de noviembre de 2016, el cual no fue

cumplido debido al retraso en la obtención de la RCA, Eletrans II S.A. no ha tenido respuesta a su carta N° GG-

EII0127/2016 dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicita, por razones de fuerza mayor, la modificación

del D.S. N°6T de fecha 09 de septiembre de 2013, y a consecuencia de ello se solicita además la modificación de

fechas de cumplimiento de los Hitos Relevantes N°3 y N°5 que se verán directamente afectados.

En función de ello, con fecha 18.08.2017 el equipo auditor emitió el Informe de Modificación de Hito Relevante

N°2 de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Coordinador, quedando a la espera de la resolución

final por parte de las autoridades competentes.

8. ESTADO DEL PROYECTO:

De las actividades desarrolladas por el equipo auditor, se informa que respecto a:

8.1. Características Técnicas del Proyecto

En el periodo anterior, con fecha 12.10.2017, Eletrans II S.A. envió al equipo auditor la carta N° ST2 EEN006 2017,

a través de la cual se entregó el documento N° ST2-AMRA-LT4-E-IN-400 Rev.0 “Estudio de cumplimiento Artículo

3-22 NTSyCS”, de la revisión de dicha documentación el equipo auditor no tiene comentarios al respecto.

8.2. Cronograma del Proyecto

El equipo auditor verificó, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales reportados

por la empresa Eletrans II S.A. respecto a las actividades del cronograma del proyecto, detectando que:

El proyecto presenta un avance real acumulado inferior al avance programado, debido a que las partidas

“Construcción Montaje y Pruebas”, “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, “Suministros de

Equipos y Materiales”, “Estudio de Impacto Ambiental” y “Adjudicación y Estudios Preliminares”, presentan

atraso respecto al avance programado vigente.

El equipo auditor considera que los atrasos actuales en las partidas “Adjudicación y Estudios Preliminares”,

“Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Suministros de Equipos y Materiales” no

representan un riesgo asociado al no cumplimiento de los plazos comprometidos para el proyecto.

El retraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” provocó el incumplimiento del Hito Relevante Nº 2, en

consecuencia, no se logrará el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5, por lo cual el proyecto no se podrá

poner en operación en la fecha programada (14.10.2018). ELETRANS II S.A. formalizó una solicitud de nuevas fechas

para el cumplimiento de los Hitos mencionados, lo que actualmente se encuentra en etapa de análisis por parte de la

autoridad. Para la entrada en operación el Adjudicatario solicitó como nueva fecha el 30.04.2020 (Hito Relevante

N°5), lo que implica un atraso de 562 días. A la fecha no se ha recibido respuesta a la solicitud de modificación de

plazo del Hito Relevante N°2.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


8.3. Gestiones ante Organismos Públicos

Durante el periodo no se registraron gestiones ante organismos públicos.

8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto

Se mantiene la siguiente estructura organizacional presentada por Eletrans II S.A. para el proyecto.

8.4.1. Administración General del Proyecto:

Se mantiene el señor Cristián Maldonado como Jefe de Proyecto, quien es apoyado en la gestión del

proyecto por las siguientes empresas:

- Empresa Heredia y Santana quienes tienen la función de “Project Management Office”

- Empresa ESINEL quienes tienen la función de revisión de ingeniería.

- Empresas Poch Ambiental S.A., SGA, Entorno Social y Ambios, quienes tienen la función de la Gestión

Ambiental del proyecto.

- Empresa Plan OK, quienes realizan la función de Gestión Documental

- Empresa NYSA, quienes realizan la función de Gestión de Servidumbre y Concesión

8.4.2. Ingeniería, Suministros de Equipos y Materiales, Construcción, Montaje, Pruebas y Entrada en Operación:

La empresa Eletrans II S.A. tiene adjudicada estas actividades a las siguientes empresas:

- Proyecto Nueva línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel a la empresa Alumini.

- Proyecto Ampliación S/E Rapel 220 kV a la empresa ABB.

- Proyecto S/E Alto Melipilla 220 kV a la empresa ABB.

9. CONCLUSIONES:

De acuerdo con las actividades realizadas y a las evidencias obtenidas durante el periodo informado, el equipo

auditor concluye que, hasta la fecha, el proyecto presenta un avance inferior al programado. Los eventos

descritos y relacionados con las actividades de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” imposibilitaron el

cumplimiento del Hito Relevante Nº 2, por lo que el proyecto no se podrá poner en operación en la fecha

programada (14.10.2018). Actualmente se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades, de la

aprobación o rechazo de la solicitud de modificación de la fecha de cumplimiento tanto del Hito Relevante N°2

como también de los Hitos N°3 y N°5.

Si bien la fecha de modificación de Hito Relevante N°2 a la fecha del presente informe no ha sido aprobada,

actualmente se visualiza un posible incumplimiento a dicho plazo solicitado, debido a la emisión de un nuevo

ICSARA (ICSARA N°3) por parte de la autoridad ambiental, cuyo alcance de acuerdo a lo informado por el

Adjudicatario es tal, que existe la posibilidad real de que Eletrans II S.A. solicite una ampliación de plazo para dar


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 05-02-2018


respuesta a las observaciones formuladas por los organismos involucrados, lo que significaría un nuevo retraso

dado los plazos legales para la revisión de dichas aclaraciones.

10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 26-01-2018 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.

0 05-02-2018 Final Se emite en versión final sin realizar modificaciones de acuerdo a correo electrónico enviado el 05-02-2018 por el Coordinador Eléctrico Nacional.

11. ANEXOS

- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.

- Anexo 2: “Documentos Verificados”.

- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual noviembre 2017”.

- Anexo 4: “Indicadores Principales diciembre 2017”.

informe auditoria tecnica version final informe de …...melipilla - rapel rev 2 _. - informe...

Documents