republica del peruzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/2000… · web viewcon datos...

17

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONALCP 0036-2012-MTC/20

BASES INTEGRADAS DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE

OBRA1

CONCURSO PÚBLICO Nº 0036-2012-MTC/20

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:

“CONTRATACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA QUE SUPERVISARÁ LA OBRA: “REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYÁN - CHURÍN, TRAMO: HUAURA - SAYÁN - PUENTE TINGO”

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultor de obra: La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras.

54


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

17


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta antes del inicio de la presentación de propuestas. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

http://www.rnp.gob.pe/

54


1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.7. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que

tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada

por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el

17


vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.9. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

54


En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos

17


que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

1.13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

54


1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde:

i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

17


1.14. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

54


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

17


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1 DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garantía de fiel cumplimiento. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la

propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 DE LAS GARANTÍAS

3.3.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de consultoría de obras, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

54


3.4 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.6 ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

17


Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.9 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.10 PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.11 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

54


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

17


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL

RUC N° : 20503503639

Domicilio Legal : Jr. Zorritos Nº 1203, piso 3 A, Cercado de Lima.

Teléfono/Fax : 01-6157800 - Anexo: 4114

Correo electrónico: [email protected]

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto contratar el servicio de consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayán - Churín, Ttramo: Huaura - Sayán - Puente Tingo”.

1.3 VALOR REFERENCIAL2

El valor referencial asciende a S/. 37 137 743.92 (Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y Siete Mil, Setecientos Cuarenta y Tres con 92/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre 2012.

El valor referencial comprende todas las etapas del servicio: Etapa de Revisión del Estudio, Etapa de Supervisión de Obra y Etapa de Recepción y Liquidación de Contratos.

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior (incluye IGV)

Límite Superior (incluye IGV)

S/. 37 137 743.92 (Treinta y Siete Millones Ciento Treinta

y Siete Mil, Setecientos Cuarenta y Tres con 92/100

Nuevos Soles)

S/. 33 423 969.53 (Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil, Novecientos

Sesenta y Nueve con 53/100 Nuevos Soles)

S/. 37 137 743.92 (Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y

Siete Mil, Setecientos Cuarenta y Tres con 92/100

Nuevos Soles)

1.4 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 979-2012-MTC/20 del 21 de noviembre de 2012.

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Con Recursos Ordinarios

1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de Precios Unitarios de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO2 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor

referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

54


El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Ochocientos Veintidós (822) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

La Consultoría de Obra se ejecutará a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Entidad, teniendo en consideración los siguientes plazos:

Etapa de Revisión del Estudio 30 días calendarioEtapa de Supervisión de Obra 720 días calendarioElaboración del Informe Final, Revisión y Liquidación del Contrato de Obra.

72 días calendario

1.9 COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 20,00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles)

1.10 BASE LEGAL - Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012- Ley Nº 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2012.- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado,..- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE- Decreto de Urgencia N° 016-2012 - Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia

económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional.- Ley N° 29873- Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de

Contrataciones del Estado.- Decreto Supremo N° 138-2012-EF - Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC - Formulas Polinómicas.- Decreto Supremo Nº 011-89-VC - Sobre las Valorizaciones de Obra.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

17


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN3

Convocatoria 17.12.2012Registro de Participantes 18.12.2012 AL 15.02.2013Formulación de Consultas a las Bases: 18.12.2012 AL 26.12.2012Absolución de Consultas a las Bases: 04.01.2012Formulación de Observaciones a las Bases 07.01.2013 AL 11.01.2013Absolución de Observaciones a las Bases 18.01.2013Integración de las Bases 14.02.2013Presentación de Propuestas - El acto público se realizará en la Sala de

Licitaciones piso 3 – A 10:00 a.m.21.02.2013

Calificación y Evaluación de Propuestas 22.02.2013 AL 28.02.2012Otorgamiento de la Buena Pro - El acto público se realizará en la Sala de

Licitaciones piso 3 – A 10:00 a.m01.03.2013

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en un concurso público, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Unidad de Procesos de Selección de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203 piso 3 A, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del Concurso Público N° 0036-2012-MTC/20, (Según Anexo Nº 16), pudiendo remitir adicionalmente el archivo digital en formato MS WORD al correo electrónico: [email protected]; accionar que no lo exime de su obligación de presentarlas con las formalidades antes señaladas.

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

mailto:[email protected]

54


2.4 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Licitaciones de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203 piso 3A, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de un Notario.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0036-2012-MTC/20, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentará en un (1) original y 2 copias4.

4 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

SeñoresPROVIAS NACIONALJr. Zorritos N° 1203Att.: Comité Especial

CONCURSO PÚBLICO N° 0036-2012-MTC/20Denominación de la convocatoria: “CONTRATACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA QUE SUPERVISARÁ LA OBRA: “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYÁN - CHURÍN, TRAMO: HUAURA - SAYÁN - PUENTE TINGO”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SeñoresPROVIAS NACIONALJr. Zorritos N° 1203Att.: Comité Especial

CONCURSO PÚBLICO N° 0036-2012-MTC/20Denominación de la convocatoria: “CONTRATACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA QUE SUPERVISARÁ LA OBRA: “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYÁN - CHURÍN, TRAMO: HUAURA - SAYÁN - PUENTE TINGO”

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

17


El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:Documentación de presentación obligatoria:

a)Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los

consorciados. (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección6 (Anexo Nº 2), los documentos que servirán para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos se detallan en los literales e, f, g, h, i, j y k de la Documentación de presentación obligatoria

c)Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42º del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que

sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e)Declaración jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

f)Nómina del personal profesional propuesto. (Anexo Nº 06), con la documentación que acredite los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto: Título Profesional, se presentará copia simple de: (i) los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia en la especialidad del profesional propuesto; todos los documentos deberán indicar expresamente el período de cada servicio consignado que evidencie la experiencia mínima en la especialidad.

Para el Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos de obra se deberá acreditar la capacitación en control gubernamental de obras públicas y la normativa vigente en contrataciones del estado; para el Especialista en Relaciones Comunitarias se deberá acreditar el conocimiento en gestión de proyectos.

En caso de Consorcio, se deberá presentar una sola nómina del personal profesional asignado a la Obra.

g)Declaración Jurada de compromiso del personal propuesto (Anexo Nº 07)El Postor deberá presentar este anexo por cada profesional propuesto para cada uno de los cargos requeridos.

h)Recursos a emplear en la supervisión de la carretera según (Anexo N° 14)

i)Declaración jurada del Postor indicando que los profesionales propuestos se encuentran colegiados y habilitados y previo al inicio del servicio presentará la colegiatura y el certificado de habilidad

5 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

6 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

54


correspondiente.

j)Declaración Jurada indicando que las maquinarias equipos y vehículos propuestos tienen una antigüedad no mayor a 10 años.

k)Para sustentar que cuenta con el personal técnico y auxiliar mínimo para la prestación del servicio será suficiente la presentación de una Declaración Jurada simple que deberá presentar en la propuesta técnica

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68º del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: (i) los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto; todos los documentos deberán indicar expresamente el período en la especialidad de cada servicio consignado.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: diplomas constancias o certificados de estudios en los que los centros de capacitación (Que se encuentre facultada a brindar servicios de capacitación y emitir certificados) hayan extendido a los profesionales respectivos indicando las horas lectivas de duración de los cursos, seminarios. Anexo N° 10

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas, deberá desarrollar los ítems solicitados.(Declaración jurada libre)

e) Determinación del Centro Institucional de Arbitraje (Anexo N° 13)

La solución de las controversias del contrato que derive de este proceso de selección se resolverá según lo indicado en la Cláusula Vigésimo Cuarta de la Proforma del Contrato.

De conformidad con dicha cláusula, en caso deba recurrirse al arbitraje, se tratará del tipo institucional. En tal sentido, las normatividades posibles de aplicación son:

17


1. Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y reglas complementarias.2. Reglamento de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica

Universidad Católica del Perú y reglas complementarias.3. Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje

(SNCA-CONSUCODE), aprobado mediante la Resolución N° 016-2004/CONSUCODE/PRE y reglas complementarias, a cargo de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE.

Por reglas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

Se precisa que el sometimiento al Reglamento y reglas complementarias alcanza también a la organización, administración y decisión del Centro Institucional respectivo.

Para efectos de la escogencia del Centro Institucional, los postores deberán adjuntar el Anexo N° 13. En caso los postores no adjunten el referido Anexo o no indiquen el nombre de uno de los Centros antes referidos, la solución de las controversias se someterá a la organización, administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA7

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 11).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

Se adjuntará el detalle de la propuesta económica (ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA) que incluye el desagregado de los servicios en las tres etapas. (Anexo Nº 12).

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro de los márgenes establecidos en el artículo 33°de la Ley y el artículo 39º de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

7 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

54


Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.80c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El Postor ganador de la Buena pro conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, deberá presentar los siguientes documentos:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Carta fianza para efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato c) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.d) Código de Cuenta Interbancario (CCI). e) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la

propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.g) Copia de DNI del Representante Legal;h) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; i) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;j) Copia del RUC de la empresa y/o Consorcio, de corresponder;k) Plan de Trabajo propuesto, Organización y Funciones, y Cronograma de Utilización de

Personal.l) Calendario Referencial de Pagos.m) Bases Integradas y Términos de Referencia, debidamente visadas por el Postor Ganador.n) Declaración jurada del adjudicatario indicando que los profesionales propuestos se encuentran

colegiados y habilitados y previo al inicio del servicio presentarán la colegiatura y el certificado de habilidad correspondiente.

o) En caso que en el Equipo técnico este conformado por Profesionales extranjeros, deberá presentar copia de los documentos que certifiquen el inicio del trámite para la obtención del registro y Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos, ante el Colegio de Ingenieros del Perú.

IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías por los postores o contratistas cumplen

17


con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, se debe precisar que para la suscripción de contrato será necesario acreditar la habilidad de los profesionales propuestos.

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna de la entidad deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Trámite Documentario de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203 1er. Piso.

IMPORTANTE:

La siguiente disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo:

2.9 ADELANTOS

“PROVIAS NACIONAL otorgará un adelanto directo por el máximo de 30% del monto del contrato original.

El Contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Siete (07) días calendario adjuntando a su solicitud la garantía por Adelantos8 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.”

2.10 FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de ejecución de la Obra, y de acuerdo al avance mensual.

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la Unidad Gerencial de Obras y Administración de PROVÍAS NACIONAL.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

2.11 PLAZO PARA EL PAGO

8 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

54


La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

2.12 REAJUSTE DE LOS PAGOS

En los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional los pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Po]

Donde:Pr = Monto de la Valorización reajustada.Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha

correspondiente a la PropuestaIr = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha correspondiente a

la PropuestaIa = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto.A = Adelanto en Efectivo entregado.C = Monto del Contrato Principal

17


CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYÁN - CHURÍN, TRAMO: HUAURA - SAYÁN - PUENTE TINGO

(Km. 00+000 al Km. 99+283)La Carretera Huaura – Sayán – Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo, forma parte de la Ruta Nacional PE - 18 con una longitud total de 99.283 Kms., y se ubica en el departamento de Lima.

La Carretera Huaura – Sayán – Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo, se inicia en la localidad de Huaura a 350 m.s.n.m. y tiene como fin el Puente Tingo, que es el ingreso a la localidad de Churín, a 2,121 m.s.n.m.

Mediante Resolución Ministerial N° 196-2008-MTC/01 del 22.Feb.2008, se aprueba el nuevo texto del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional a suscribirse entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional de Lima, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., y la Empresa Minera Los Quenuales S.A.

De conformidad al Convenio, con fecha 07.Oct.2008, se firma el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, entre, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Empresa Minera los Quenuales S.A. y CPS de Ingeniería S.A.C. para realizar la ejecución del Estudio Técnico a Nivel de Factibilidad y Definitivo del Proyecto denominado “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán – Churín”.

Mediante Resolución Directoral N° 484-2012-MTC/20 del 18.Jul.2012, PROVIAS NACIONAL aprueba el Estudio de Factibilidad del Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán – Churín”.

Mediante Resolución Directoral N° 774-2012-MTC/20 del 28.Set.2012, PROVIAS NACIONAL aprueba: “Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán – Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo, con una longitud de 99.283 km..

Que, mediante Resolución Directoral N° 283-2012-MTC/16 de fecha 10 de setiembre de 2012, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el Informe Final del estudio de Impacto ambiental del Estudio Definitivo del Proyecto.

Que, con fecha 26 de setiembre de 2012, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones registró en el Banco de Proyectos del SNIP, la ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión – OPI/DGPM (Formato SNIP 15 y 16) del Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán – Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo” (SNIP 34470).

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias Nacional, está encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte como construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de transportes relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes la Red Vial Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración económica y social del país.

54


En tal sentido, para realizar el seguimiento y control de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán - Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo, la Unidad Gerencial de Obras requiere contratar la Supervisión de la Obra en mención, la cual deberá ser realizada de acuerdo a los Términos de Referencia descritos a continuación.

2. OBJETO DEL SERVICIO Y FINALIDAD PÚBLICA

El OBJETO DEL SERVICIO es realizar el seguimiento y control de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán - Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo, el objeto de los presentes Términos de Referencia es determinar las pautas que servirán de base para que la persona natural, jurídica, empresa consultora o consorcio que se seleccione pueda desarrollar el presente servicio referido al control y supervisión de la obra precitada, en concordancia con los Expediente Técnico aprobados, las Actualizaciones de Presupuestos y los presentes Términos de Referencia.

La FINALIDAD PÚBLICA es Supervisar la correcta ejecución de la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán - Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo”, la misma que se encuentra enmarcada en el Plan Operativo Institucional.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR

El consultor suministrará los servicios necesarios para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán - Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo”. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado a la supervisión, inspección, control técnico, control de la conservación del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con los Diseños y Especificaciones del Expediente Técnico correspondiente, velando por la calidad de las obras.

El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento. Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión, Control y Liquidación de la Obra, obliga a:

a. Revisar el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y Formular oportunamente las

recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

b. Efectuar un Estudio de Tránsito (Volumen y composición) y de velocidades previo a la ejecución de la Obra, que se incluirá en el Informe de Revisión del Expediente Técnico de Obra. Plazo del Estudio de Tránsito es de (veinte) 20 días calendario.

c. Durante la etapa previa a la Ejecución de la Obra y Recepción de Obra, el Supervisor tomará en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental del MTC, y velar por el cumplimiento de las recomendaciones descritas en el CIRA de la vía.

d. Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general, en caso de existir discrepancias con el Contratista, ejecutará los trazos y niveles topográficos correspondientes.

e. Revisar los estudios de suelos, y verificar la ubicación y disponibilidad de canteras y áreas del depósito para material excedente, fuentes de agua, drenaje, puentes y pontones, y arqueológico; y en caso necesario, proponer alternativas o soluciones oportunamente, al inicio de los trabajos.

f. Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAO), el Calendario de Utilización del Adelanto Directo, Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos que el Contratista presenta a PROVIAS NACIONAL

17


antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión.

El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT - CPM), el cual deberá considerar la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

g. Controlar la utilización del Adelanto Directo que se entregará al Contratista, cuyo propósito es la movilización de personal, equipo y gastos iniciales en la ejecución del Contrato de Obra.

h. Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico correspondiente, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Protección del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamentación vigentes, así como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizándose por velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida según las Especificaciones Técnicas.

i. Controlar adecuadamente el equipo de construcción y de laboratorio, la administración de seguridad de construcción y de tránsito, planificación y monitoreo del cronograma de obra y de la ruta crítica.

j. Controlar el avance las Obras a través de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.

k. Ejecutar el control físico económico y financiero de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de computación.

l. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor irá efectuando la verificación de metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas del Presupuesto de Obra, así como, ir progresivamente practicando la pre liquidación de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente al avance de la Obra.

m. Velar porque los informes y/o expedientes sobre adicionales se presenten según la normatividad vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los correspondientes deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del período previsto en la normatividad que rige la contratación de obras, y respetando el Art. 207 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 aprobado con D.S. N° 184-2008-EF. Los expedientes de presupuestos adicionales deben tramitarse oportunamente ante PROVIAS NACIONAL, a fin de no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones imprevisibles.

n. Vigilar y hacer que los Contratistas cumplan con las normas de seguridad tanto del tráfico como del personal involucrado en el desarrollo de la obra. El control deberá ser diurno y nocturno.

o. Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales, equipos y el sistema de trabajo, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán además, llevar un control especial e informar a PROVIAS NACIONAL sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria con ingreso temporal al país.

p. Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

54


q. Recomendar y asesorar a PROVIAS NACIONAL en lo referente a Sistemas Constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

r. Emitir opinión técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las obras.

s. Ejecutará la verificación de la viabilidad del proyecto a las variaciones del presupuesto de ejecución de obra producidos por adicionales. Dicho trabajo se ejecutara dentro del marco del SNIP.

t. Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales, arqueológicos y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Obra.

u. Efectuar un Estudio de Tránsito (volumen, composición, carga por eje), velocidades y de cargas al final de la obra ejecutada, que se incluirá en el Informe Final. Plazo del Estudio de Tránsito es de (treinta) 30 días calendario.

v. Efectuar el control del pavimento terminado (evaluación deflectométrica y de rugosidad), antes de la Recepción de Obra.

w. Ser miembro del Comité de Recepción en la Recepción de Obra, ó participar como Asesor del Comité de Recepción.

x. Elaborar el Informe Final, revisar y efectuar las correcciones que estime pertinentes a la Liquidación de Obra presentada por el Contratista y presentar la Liquidación de Contrato de Supervisión.

y. Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

3.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR

A continuación se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su Propuesta. La relación de actividades es de aplicación tanto para Obras de Carretera y Estructuras, como para otro tipo de estructura que se supervise.

3.1.1 Actividades Previas a la ejecución de las obras

3.1.1.1 La revisión del Proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo, por lo que de proponer modificaciones, éstas deberán ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra, y mejorar la calidad del Proyecto original. Debe efectuarse dentro de los treinta (30) primeros días de iniciado los servicios del Consultor, debiendo elaborar un Informe de Revisión como Informe Inicial, que deberá ser presentado previo al inicio de la Obra.

3.1.1.2 Revisión del Expediente Técnico, de los aspectos principales y/o críticos del Proyecto, estudio de suelos y canteras, estado y disponibilidad del terreno y canteras, verificación de niveles, PIs, Bench Mark, estructuras, obras de arte y drenaje, clasificacion de suelos, estabilidad de taludes, areas determinadas críticas y otros aspectos que el Supervisor considere importante. Tiene como finalidad detectar cuanto antes los incompatibilidades que puedan existir en el Expediente Técnico y entre este y el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores costos. Toda complementación al Proyecto debe contar con el pronunciamiento del Proyectista.

3.1.1.3 El personal profesional considerado para desempeñarse en la etapa Revisión y Verificación del Expediente Técnico, deberá conformar el equipo que se proponga para efectuar la etapa de Supervisión y Control de Obras.

17


3.1.1.4 Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras y botaderos; dentro de la etapa de revisión; para cuyo efecto, comunicará a PROVIAS NACIONAL a fin de que se ejerza ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes necesarios para el proyecto. Cuando aquéllas estuvieran en explotación por terceros y teniendo en cuenta que el Estado otorga concesiones para la explotación y no la propiedad de los mismos, agotará todas las gestiones para obtener una transacción, de tal manera que no se originen por este motivo ampliaciones de plazo en la ejecución de las Obras. Es necesario informar sobre esta disponibilidad, ya que permitirá conocer la problemática concerniente para informar a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales en forma oportuna antes de la intervención de canteras y botaderos nuevos.

3.1.1.5 Ejecutar durante veinte (20) días calendario (previo a la ejecución, al inicio del servicio), un Estudio de Tránsito, que comprenda conteos volumétricos, clasificación por tipo de vehículos y el estudio de velocidades medias de operación por tipo de vehículo. Para ello, empleará las estaciones de conteo y velocidades utilizadas en el Estudio Definitivo. El citado estudio formará parte del Informe de Revisión.

3.1.1.6 Revisión y Verificación del Estudio de Impacto Ambiental, del Plan de manejo socio-ambiental y de las especificaciones ambientales para construcción de carretera.

3.1.1.7 El ingeniero especialista en la liberación de predios de la supervisión deberá cumplir con realizar las siguientes actividades de apoyo en coordinación permanente con la Oficina PACRI y CIRAs – PROVIAS NACIONAL, oficina responsable de la liberación de predios e interferencias para la ejecución de obras:

1. Asesorar y proponer soluciones para la liberación de Áreas afectadas por la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera, así como en la adquisición de predios hasta el Derecho de Vía (De requerirse).

2. Apoyar en absolver consultas de los propietarios y/o posesionarios en temas vinculados a la liberación de Áreas.

3. Identificar y evaluar nuevas afectaciones en el tramo de la construcción, de acuerdo al avance de los trabajos de replanteo, debiendo alcanzar información técnica de las características del predio.

4. Apoyar en la suscripción de la Ficha Técnica de Afectación5. Mantener actualizado el cuadro general de afectados (Formato proporcionado por

Provias Nacional) en lo que respecta al número de afectado, su ubicación y su condición, asimismo toda variación en el número de afectados debe contar con el sustento técnico necesario el cual debe ser consignado en la columna de observaciones.

6. Presentar mensualmente las Fichas Técnicas de Avance del proyecto que deben contener el avance de liberación, y las dificultades que se hubieran presentado para el cumplimiento de las labores.

7. Gestionar la liberación y reubicación temporal de afectados de viviendas ubicadas dentro del área de influencia de la carretera.

8. Participar conjuntamente con los peritos de la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, en las inspecciones de campo en cada uno de los predios afectados (viviendas y plantaciones).

9. Dar asistencia técnica en la demolición de las viviendas reubicadas, que hayan sido indemnizadas.

El especialista legal en liberación de predios deberá cumplir con realizar las siguientes actividades, todas ellas en coordinación con la Oficina PACRI y CIRAs – PROVIAS NACIONAL:

1. Asesorar a los afectados respecto a la documentación necesaria a presentar o complementar con el fin de realizar los trámites de compensación de sus predios afectados.

2. Apoyar en la suscripción de actas de compromiso con los nuevos afectados, o con aquellos que no pudieron ubicarse durante las etapas previas de implementación del Pacri.

54


3. A solicitud del equipo Pacri, apoyar en el requerimiento de información en las oficinas de Registros Públicos, COFOPRI, Municipio y otros, con el fin de complementar información de predios en trámite de compensación. Los gastos serán asumidos por Provias Nacional.

4. Apoyar en la Recopilación de la documentación legal de los nuevos afectados identificados durante los trabajos de replanteo, o de aquellos que no pudieron ser ubicados en las etapas previas de implementación del Pacri. (Cada uno de ellos debe incluir el documento de la tenencia del predio y el D.N.I de los afectados, constancias de posesión, de comunero hábil según corresponda).

5. Determinar la condición jurídica de cada uno de ellos. En caso de no contar con la documentación requerida para los fines de la entidad, coordinar con el afectado, su obtención.

6. Participar conjuntamente con el equipo PACRI en reuniones informativas y de coordinación con las autoridades y afectados, en la Implementación de Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario - PACRis

El especialista en Relaciones Comunitarias cumplir con realizar las siguientes actividades, todas ellas en coordinación con la Oficina PACRI y CIRAs – PROVIAS NACIONAL:

1 Se encarga de prevenir y/o resolver los conflicitos que puedan suscitarse llevando a cabo la elaboración de mapeos de stakeholders, el diagnostico socioeconómico de las comunidades y recoger las expectativas de la población, interviniendo para mejora la COMUNICACIÓN entre la entidad, la empresa y las comunidades locales.

2 Deberá conformar el “Componente de Acompañamiento Técnico en los temas de liberación de predios durante el proceso constructivo de la obra”.

3.1.1.8 Apoyar en la gestión ante el Instituto Nacional de Cultura para obtener la autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico durante la ejecución de obra (período de excavación, apertura de accesos, movimiento de tierras, explotación de cantera, habilitación y recomposición de material excedente, habilitación de campamentos, patios y otras áreas auxiliares), de existir la necesidad de habilitar nuevas áreas auxiliares (nuevas canteras no contempladas en el Expediente técnico de obra) deberá obtener la autorización por parte del INC a cargo de un Profesional en Arqueología permanente para dichos trabajos en la vía y áreas auxiliares que intervendrá el contratista.Los derechos que pueda corresponder al INC, deben ser comunicados inmediatamente por EL SUPERVISOR a la Entidad para el pago respectivo.

3.1.1.9 Participar en la entrega del Terreno al Contratista.

3.1.1.10El SUPERVISOR contará en obra con un Cuaderno de Registro del Personal Técnico y Administrativo (todo el personal asignado) en el cual deberán registrar su asistencia dicho personal en forma diaria, cuya copia deberá ser presentada como sustento en la valorización de la Supervisión.

3.1.2 Actividades durante la ejecución de las obras

3.1.2.1 Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y laboratorio y personal del Contratista. Deberá controlar que durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

3.1.2.2 Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción

propuestos por el Contratista, este método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del Supervisor exigir (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el Contratista

17


disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido. Revisión y aprobación del plan de seguridad vial propuesto por el contratista para la ejecución de las obras. Revisión y aprobación de los lugares de apoyo a las obras (canteras, botaderos, campamentos, plantas de chancado, plantas de asfalto, etc.) y los planes respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos por el contratista. Informar en dos (02) originales oportunamente a DGASA - MTC respecto a los cambios de canteras y botaderos nuevos, antes de la intervención en éstas.

3.1.2.3 Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción.

3.1.2.4 Recomendación sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, así como de diseños complementarios necesarios; informando el impacto que éstas tendrán sobre el costo y plazo de ejecución y la implicancia de no realizar las modificaciones propuestas.

3.1.2.5 Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas, Plan de manejo socioambiental y reglamentación técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar eventuales impactos socioambientales no incluidos dentro del Plan de manejo socioambiental y que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto y plantear las medidas correctivas para solucionarlos. Verificar si el Contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

3.1.2.6 Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas. Teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

3.1.2.7 Asesorar y apoyar en la gestión para la obtención de autorizaciones del INC - Regional, de áreas que no estén especificadas en el CIRA - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. Se refieren a todas las acciones necesarias a efectuar por el Especialista de Arqueología de la Supervisión para la obtención de autorizaciones y/o Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA por parte del INC, de las áreas auxiliares (canteras, botaderos, patios de máquinas, etc.) que no fueron autorizadas inicialmente, previamente a su intervención, tal como están detallados en los Términos de Referencia de la Supervisión, así como de todas las acciones necesarias a efectuar por el Especialista de Arqueología de la Supervisión para la formulación y gestión del Plan de Monitoreo Arqueológico de corresponder

3.1.2.8 Establecer las medidas de mitigación y/o planes de contingencia de acuerdo a la legislación de Patrimonio Cultural en caso de hallazgo fortuito.

3.1.2.9 Control de calidad de la obra, de medio ambiente, de seguridad. Realizar pruebas de control de calidad de suelos, materiales y agua (Ensayos de laboratorio indicadas en las Especificaciones Técnicas del Estudio y/o en el Manual de Ensayo de Materiales EM-2000). Realizar ensayos de laboratorio.

3.1.2.10Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar.

3.1.2.11El Supervisor ejecutará pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridos durante la ejecución de las obras, así como pruebas específicas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño, además de ello el Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista.

3.1.2.12Efectuar la verificación de metrados de obra, paralelamente a la ejecución de la Obra, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada

54


una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra, para ir progresivamente realizando la pre-liquidación de obra.

3.1.2.13Ejecutar la verificación de la viabilidad del proyecto por cada incremento del presupuesto de ejecución de obra, debido a la aprobación de presupuestos adicionales de Obra, en el marco de lo establecido por el SNIP.

3.1.2.14Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la construcción, exigiendo la señalización correspondiente y la coordinación con las autoridades sobre la ejecución de las obras. Verificar si el Contratista ha previsto la información de los trabajos a los usuarios.

3.1.2.15Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.

3.1.2.16Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.

3.1.2.17Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y autoridades locales de la información relacionada al proyecto y su desempeño. Garantizar buenas prácticas de relación entre el equipo contratista y el personal local.

3.1.2.18Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión.

3.1.2.19El Supervisor controlará y verificará adecuadamente el avance de obra, las plantas de chancado y asfalto, equipo de construcción y laboratorio, administración de seguridad en la construcción y de tránsito, planificación y monitoreo del comportamiento y de la ruta crítica y el sistema de información y reportes del Proyecto.

3.1.2.20Es obligación del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra, incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares y deberá alertar a PROVIAS NACIONAL, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas.

3.1.2.21Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde.

3.1.2.22 De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realización resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar a un Presupuesto Adicional de Obra, la Supervisión dentro del plazo previsto en el Art. 207° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF), evaluará y dará conformidad (con la opinión del proyectista cuando se requiera) al expediente técnico presentado por el Contratista, presentándolo para su trámite de aprobación. Para el caso de Presupuestos Deductivos elaborará y/o presentará el expediente técnico correspondiente.Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse y tramitarse con la antelación necesaria para no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones imprevisibles.

3.1.2.23 Notificar al Contratista y a PROVIAS NACIONAL cualquier violación a los diseños de ejecución, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construcción, Plan de manejo socio-ambiental (si los hubiera) y normas aplicables vigentes.

3.1.2.24 En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe verificar que se presente el sustento del metrado total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal del caso, (Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas legales). La planilla de metrados deberá ir acompañada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificación, así como las hojas de cálculo correspondientes.

17


3.1.2.25Cuando se produzcan modificaciones en los Expedientes Técnicos, se solicitará la opinión del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

3.1.2.26EL SUPERVISOR de Obra debe pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada una de los trabajos que componen el adicional, fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su no ejecución evitaría alcanzar la finalidad del contrato.

3.1.2.27Un Deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad programada siempre y cuando sea en las mismas progresivas replanteadas donde se realiza la sustitución.

3.1.2.28EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad esté vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y competente, a fin de que los expedientes de aprobación reflejen claramente los hechos que ocasionaron la formulación de los mismos.

3.1.2.29EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los casos en que los metrados adicionales requieran sustentarse en ensayos de laboratorio, EL CONTRATISTA deberá efectuar como mínimo una cantidad de ensayos tal que asegure un grado de confianza de 65% en la representatividad de la muestra con respecto al universo elegido, tomando como universo elegido, el metrado propuesto como metrado adicional del lote, tramo o sector que se analiza en el presupuesto adicional propuesto.

3.1.2.30EL SUPERVISOR debe informar a PROVIAS NACIONAL el progreso del trámite de los expedientes que le presenta el Contratista, hasta su aprobación.

3.1.2.31Programar y coordinar reuniones semanales con el Contratista y periódicamente con las comunidades o Municipios Locales para lograr que la Obra se ejecute de acuerdo a lo programado.

3.1.2.32Sostener con los funcionarios de PROVIAS NACIONAL, una permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato. Tanto a nivel de Oficina de Lima como de Obra, para cuyo efecto deberá contar con los medios de comunicación pertinentes que garanticen una fluida y permanente comunicación.

3.1.2.33Informar a PROVIAS NACIONAL en los aspectos técnicos, administrativos y legales, en las controversias que se susciten con el Contratista y/o terceros.

3.1.2.34En el caso de consultas y/o reclamos del Contratista, que excedan su nivel de decisión, tramitar estos emitiendo opinión técnica y legal en el plazo máximo de cuatro (04) días, en concordancia al Art. 196º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. Nº 184-2008-EF.

3.1.2.35Preparación de Fichas Quincenales e Informes de Avance Mensuales.

3.1.2.36Remisión de los Informes Especiales para PROVIAS NACIONAL, cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.

3.1.2.37Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato. Este archivo o copia se entregará a PROVIAS NACIONAL con la Liquidación de Obra.

3.1.2.38Recomendar a PROVIAS NACIONAL la aplicación de penalidad que deben aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales.

3.1.2.39Los informes técnicos que emita el Supervisor deberán estar suscritos por el (los) especialista(s) responsable(s), y el Jefe de Supervisión.

54


3.1.2.40 Durante el proceso constructivo de la carretera surgen nuevas afectaciones tanto en viviendas, terrenos de cultivos, plantaciones e infraestructura pública, lo cual debe ser identificado por la supervisión mensualmente, incluyendo en el informe:

1. Identificación e inventario de predios afectados por modificaciones del eje, y ejecución de la vía, debe tenerse en cuenta que las afectaciones de edificaciones son con respecto a la secciones transversales de la carretera.

2. Levantar información técnica de las nuevas afectaciones identificadas, para lo que deberá elaborar croquis de distribución, detalle de los elementos de construcción, acabados, antigüedad estado de conservación, y vistas fotográficas que permitan elaborar los expedientes técnicos para valuación. En el caso de plantaciones permanentes (árboles) se debe elaborar ficha técnica indicando la variedad, cantidad, diámetro y altura para el caso de especies forestales y variedad y edad en el caso de las especies frutales. En el caso de cultivos, temporales, se debe indicar las especies, edad y áreas afectadas. En todo caso se debe documentar gráficamente las afectaciones.

3. Levantar información legal de los predios a incluir como afectados, según coordinación con el ingeniero especialista en liberación de predios.

4. Actualizar el plano clave donde se pueda apreciar el mosaico de las propiedades liberadas que se encuentran comprendidas dentro del área de construcción, además también se debe visualizar el trazo del eje, límites de las áreas de construcción y del Derecho de Vía.

5. Resumen de los problemas sociales y las consultas realizadas por los afectados, así como las ocurrencias acaecidas en obra, que estén relacionadas con la Implementación del Plan de Compensación Y reasentamiento Involuntario.

6. Elaborar un Plan de Contingencias conjuntamente con el PACRI (Provias Nacional) para establecer los procedimientos y acciones básicas que se deberán tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada, efectiva y con los recursos necesarios la eventualidad de incidentes y/o estados de emergencia que pudieran ocurrir durante las fases de construcción de la carretera (taludes inestables, derrumbes después de la conformación de la plataforma). Este plan debe ser preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que comprende el proyecto.

7. Realizar seguimiento a las variaciones del trazo o modificaciones del eje o secciones transversales aprobadas del proyecto con el fin de realizar la modificación, exclusión o inclusión de predios afectados y por consiguiente de los expedientes individuales para valuación comercial ante la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda.

A continuación se detallan los tipos de contingencias que podrían suceder durante la ejecución del proyecto de la ejecución de la carretera en sus fases de construcción y operación:

Nuevas Vivienda afectadasPueden ser por afectaciones parciales o por fallas estructurales de la vivienda por cambios y adecuación de la carretera, para esto se debe tener en cuenta las siguientes soluciones:

a. Reubicación temporal a través de Alquileres de viviendasb. Construcción de módulos típicosc. Reparación y restauración de viviendasd. Expediente de Indemnización

Variación del área de afectación de terrenos o nuevos terrenos afectados.

e. Elaboración de expediente técnico individual f. Para Indemnizar afectaciones de cultivos de Pan Llevar se puede compensar con

semillas y agroquímicos, ú otros relacionados a los cultivos

17


3.1.3 Actividades de Recepción de la Obra, Informe Final, revisión de la Liquidación del Contrato de Obra y presentación de la Liquidación de Contrato de Supervisión durante la ejecución de las obras

3.1.3.1 Participación y seguimiento de los asuntos técnicos y administrativos que se

encontraran pendientes.

3.1.3.2 En un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra, mediante anotación efectuada en el cuaderno de Obra, la supervisión dará cuenta de este pedido a PROVIAS NACIONAL, con opinión clara y precisa sobre si la obra concluyó o no y en que fecha se produjo el término.

3.1.3.3 PROVIAS NACIONAL designará un Comité de Recepción dentro de los siete (7) días siguientes de la recepción de la comunicación del supervisor.

3.1.3.4 El Supervisor presentará a PROVIAS NACIONAL, en un plazo de cinco (05) días antes de la Recepción de Obra, un Informe del Estado Situacional de la Obra ejecutada en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra terminada, señalando la metodología empleada en los ensayos realizados, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones; y la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales.

En dicho informe situacional, se incluirá también el resumen de los resultados de las constataciones y verificación de viabilidad a que dieron lugar los adicionales de obra producidos durante la ejecución del proyecto, además incluirán los datos de la carretera o tramo, para la aplicación del programa HDM-IV. El tramo se podrá dividir en sectores homogéneos, cuya estructura de pavimento o refuerzo colocado sea similar.

3.1.3.5 El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar suscritos por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el representante legal del Contratista.Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado por cada partida.

3.1.3.6 El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y Planos post - construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la documentación a PROVIAS NACIONAL, debidamente firmada por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor, así como por el representante legal del Contratista; también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra.

3.1.3.7 En caso excepcional si el Contratista no elabora la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y planos post - construcción, el Supervisor procederá a elaborarlos, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.

3.1.3.8 Con la liquidación del contrato de obra, el Contratista deberá haber presentado al Supervisor los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción de la carretera) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revisión y conformidad.

3.1.3.9 El Comité de Recepción junto con el Contratista y la Supervisión procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y ambientales, y efectuará las pruebas que consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación.

3.1.3.10 Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista o su Residente y el Supervisor. En el acta se incluirán las observaciones, si las hubiera.

54


3.1.3.11 De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del Supervisor en contrario.

3.1.3.12 El Supervisor mantendrá informado a PROVIAS NACIONAL, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo máximo es el estipulado en el Art. 210° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF.

3.1.3.13 Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción de la obra. El Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el Acta.

3.1.3.14 El Supervisor revisará y se pronunciará, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista, o de ser el caso proyectando otra, o dará conformidad a la liquidación de contrato de obra presentada y suscrita por el representante legal del Contratista y la remitirá a PROVIAS NACIONAL dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la liquidación de obra presentada por el Contratista.

3.1.3.15 Una vez que la liquidación del contrato de obra presentada por el Supervisor, haya sido revisada por PROVIAS NACIONAL, se procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación del Contrato de Obra.

3.1.3.16 En caso que el Contratista no entregue la liquidación de Contrato de Obra en el plazo previsto en el Art. 211º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. Nº 184-2008-EF, es responsabilidad del Supervisor proyectar la liquidación correspondiente en idéntico plazo.

3.1.3.17 El Informe Final que presente el Supervisor, deberá ser entregado dentro de los 40 días calendario, siguientes a la Recepción de Obra.

3.1.3.18 El Informe Final incluirá un Estudio de Tránsito, que comprenderá conteos

volumétricos, estudio de velocidades medias de operación por tipos de vehículos, estudio de carga y presión de llantas por tipo de vehículo pesado, cálculo de ejes equivalentes y número de repeticiones de EE para 10 y 20 años; determinando comparaciones y conclusiones respecto al Estudio de Tránsito realizado para el Inicio de la Obra. El Informe Final incluye el control del pavimento terminado (evaluación deflectométrica y de rugosidad), antes de la recepción de Obra.

3.1.3.19 El Informe Final incluirá recomendaciones para la conservación de las Obras, incluyendo la mejor alternativa de mantenimiento vial.

3.1.3.20Si la Entidad observa la liquidación presentada por el Supervisor, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

3.1.3.21En el caso que el Supervisor no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los Artículos 214° y/o 215° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

3.1.3.22 Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF.

3.2 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

17


3.2.1 El Supervisor, como ofertante de su Propuesta Técnica, a cargo del control y conformidad de la elaboración del expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental.

3.2.2 El Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad de las

Obras, realizando las pruebas de control requeridas.

3.2.3 El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la conservación del medio ambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a que hubiere lugar.

3.2.4 Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por PROVIAS NACIONAL, las autoridades de tránsito y el plan de seguridad vial presentado por el contratista.

3.2.5 Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvíos e instrucciones de

tránsito vehicular en los principales medios de comunicación, supervisar que el Contratista señale adecuadamente y oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los carteles informativos de obra.

3.2.6 El Supervisor será responsable de la entrega de valorizaciones, y revisión de la Liquidación

de Obra en los plazos y condiciones fijados. 3.2.7 Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de

Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral.Inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados. Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.

3.2.8 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,

comunicando a PROVIAS NACIONAL los vencimientos con un mes de anticipación.

3.2.9 El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

3.2.10 Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto Directo otorgado al Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.

3.2.11 En el caso de que la Obra requiera de presupuestos adicionales, se procederá de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF y la Directiva Nº 002-2010-CG/OEA "Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra". La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser informada por el Supervisor o alertada por el Contratista, a fin que su ejecución se desarrolle en el calendario de ejecución de obra.

Se presentarán los expedientes de los Presupuestos Adicionales, Presupuestos Deductivos y Ampliaciones de Plazo con su respectivo archivo magnético en CD con toda la información completa que sustente dichos expedientes a fin de que la entidad pueda efectuar un control interno eficiente y eficaz y así facilitar el posible control posterior que se efectúe. Estos expedientes deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisión y el Ejecutor de Obra.En caso que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el primer párrafo, se aplicará la penalidad correspondiente.

3.2.12 Por ningún motivo el Supervisor valorizará Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada.

54


3.2.13 El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.

3.2.14 Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, si no además, las que conforme a Ley le corresponden.

3.2.15 El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios.

3.2.16 En el caso de Empresas Asociadas, éstas son solidariamente responsables frente a PROVIAS NACIONAL.

3.2.17 EL SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería y control de las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de construcción requerida.

3.2.18 EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato.

3.2.19 EL SUPERVISOR mantendrá actualizados el Archivo y Registro de toda la información técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, así mismo irá verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir practicando progresivamente la Liquidación de Obra. El Supervisor adjuntará una versión electrónica debidamente ordenada e hipervinculada de toda la información presentada.

3.2.20 Es responsabilidad de la Supervisión el ingreso de información de los avances de la obra al sistema de control de Proyecto vía Web - Internet, para la cual se le habilitará un módulo de ingreso especial.

3.2.21 Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregará el archivo documentado. Presentando previamente a la Recepción de LA OBRA, un Informe Situacional de LA OBRA y Supervisión, incluyendo las mediciones para el control de calidad, resumen o análisis estadístico de los ensayos de control de calidad, resumen de valorizaciones, los metrados finales de obra, planos generales y de secciones típicas, que reflejen fielmente el estado final de la obra, así como el resumen del estado económico de LA OBRA.

3.2.22 Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con LA OBRA, EL SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por PROVIAS NACIONAL.

3.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 3.3.1 El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución de la Obra.

3.3.2 En su Propuesta Técnica, el Consultor, con conocimiento del Expediente Técnico, programación y calendario puede proponer las pruebas y ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de la construcción.

3.3.3 El Supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad o en caso de ensayos no rutinarios podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; no se encomendará los ensayos al laboratorio del MTC. Para la ejecución de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberán contar con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y el Supervisor realizará las gestiones y pagos pertinentes para este fin. En cualquier caso, el Supervisor será el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

17


3.3.4 El Supervisor propondrá a PROVIAS NACIONAL, para su aprobación, los formatos que se usarán para el Control de la Obra.

3.3.5 La Supervisión está obligada a realizar la verificación y el control de calidad de la Obra se

efectuará de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas para Construcción de Carreteras del MTC, última versión (EG-2000), en las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales del Expediente Técnico y cuando no estuviese especificado, se regirá por las normas AASHTO.

3.3.6 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones

Técnicas y Ambientales, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista está en la obligación de terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato. Sin embargo, el Supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados.

3.3.7 Informe Final Se tomará en cuenta lo siguiente:

3.3.7.1 Dentro de los 40 días calendario siguientes a la recepción de la obra, el Supervisor presentará el Informe Final que incluirá el análisis y/o resultado estadístico de los ensayos en subrasante y de cada capa del pavimento, incluido el control de calidad y un juicio sobre la capacidad estructural del pavimento terminado, que incluirá a) control de calidad en las obras de drenaje; b) obras de arte en general, comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas; c) reporte sobre las actividades de protección y recuperación ambiental adoptadas; d) juicio crítico sobre el fiel cumplimiento de lo especificado en los documentos ambientales contractuales y, de ser el caso, en los planes de instalación y recuperación ambiental propuestos por el contratista; e) informe del estado situacional de la obra; y f) estudio de tránsito post ejecución de obra.

3.3.7.2 Este Informe Final será presentado a PROVIAS NACIONAL con el resumen de los resultados

de las constataciones y verificación de viabilidad a que dieron lugar los adicionales de obra producidos durante la ejecución del proyecto, así como con los datos de la carretera o tramo, para la aplicación del programa HDM-IV (de acuerdo a loa normativa sobre el particular). El tramo se podrá dividir en sectores homogéneos, cuya estructura de pavimento o refuerzo colocado sea similar.

4. PRODUCTO A OBTENER

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El Supervisor deberá presentar a PROVIAS NACIONAL, toda documentación debidamente foliada, en original más una (01) copia (puede ser impresa usando ambas caras del papel, y solo a requerimiento de la Entidad se presentarán más copias, siendo las fotografías y cuadros a color), y acompañada de la versión digital con formato hipervinculado.

El Supervisor deberá presentar a PROVIAS NACIONAL la siguiente documentación, como resultado de la prestación de servicios:

4.1 INFORME INICIAL (deberá ser entregado a los 30 días de iniciado el servicio)

4.1.1 Incluirá el Informe de Revisión del Expediente Técnico de Obra, formulará las conclusiones y recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones y/o modificaciones, indicando los adicionales y/o deductivos que podrían presentarse dentro del periodo de ejecución.

4.1.2 Presentará el informe sobre el desarrollo de la obra en el que incluirá el Estudio de Tránsito y de velocidades, realizado al inicio del servicio.

4.2 FICHAS QUINCENALES de acuerdo al modelo que le proporcionará PROVIAS NACIONAL, al que se adjuntará fotografías y las hojas del cuaderno de obra correspondientes al periodo de la ficha respectiva, con una impresión del reporte de haber ingresado la información

54


correspondiente al Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones - SAD MTC. Deben ser entregadas el primer día hábil de la quincena siguiente a la que corresponde.

4.3 VALORIZACIONES MENSUALES por avances del Contratista. Deben contener la documentación que respalde los metrados valorizados (planillas y planos), los reajustes, las amortizaciones y las deducciones; cuadro comparativo de avance programado y avance real ejecutado; opinión y conformidad sobre los resultados de las pruebas de control de calidad y/o pruebas específicas, efectuadas en el periodo de valorización.Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.

4.4 INFORMES MENSUALES de las actividades Técnico - Ambientales - Económico - Administrativo de las Obras, los cuales deberán ser entregados dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al que corresponde el informe, debiendo contener lo siguiente:

a. PRIMER VOLUMEN (mínimo 40 páginas)

a.1 Información General (05 páginas)Debe contener lo siguiente:Ficha resumen de información mensual:Con datos referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; montos presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas de suscripción del contrato, entrega de los adelantos en efectivo y de materiales, entrega de terreno, inicio de la obra, ampliaciones de plazo fecha de finalización actualizada; montos valorizados del contrato principal/adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada).

También se incluirán datos referidos a la Supervisión, concurso, contrato; montos de propuesta económica negociada, adicionales, deductivos, fechas de suscripción del contrato, entrega del adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado.

Además, se incluirán referencias de la coordinación del proyecto de parte de PROVIAS NACIONAL, Contratista y Supervisión, con indicación de direcciones, teléfonos, fax, e-mail, tanto en Lima como en obra.

Gráfico resumen de obra:Se presentará en tamaño A-3, contendrá un gráfico del tramo con indicación de ubicación de los campamentos de supervisión y obra, canteras, ubicación de las plantas de asfalto y chancadoras; ubicación del tramo dentro de la red vial del Perú; datos del proyecto (longitud y principales características técnicas); pagos mes a mes del contratista y supervisión; porcentaje de avance valorizado; principales recursos utilizados (equipos, personal y materiales) por el Contratista y personal de la Supervisión.

a.2 Información de Obra (20 páginas)

Debe contener lo siguiente:Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas: incluirá descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto y toda información que contribuya a que PROVIAS NACIONAL tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.

Estado de avance físico de la obra: incluirá una breve descripción de los métodos de construcción propuestos y/o ejecutados por el Contratista, incluidas las obras de mitigación, medidas de protección y recuperación ambiental de las áreas de apoyo a las obras y un registro de índices de seguridad y accidentes de obra; detalle gráfico del estado de avance físico de las partidas del proyecto; cálculo de avance físico equivalente en kilómetros; plan y frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente.

17


Estado de avance económico de la obra: incluirá los avances económicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparación con el avance programado vigente; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance programado vigente (global).

Estado financiero de la obra: incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta al Contratista, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista, relación de cartas fianzas vigentes, pronóstico del costo final de la obra.

Recursos utilizados por el Contratista: incluirá un organigrama del Contratista, relación del personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra, canteras y puntos de agua.

a.3 Información de Supervisión (10 páginas) Debe contener lo siguiente:

Actividades desarrolladas por el Supervisor: incluirá una breve descripción de las actividades desarrolladas por el Supervisor, en cuanto al control técnico, control de calidad y control económico - financiero de la obra, dificultades y soluciones adoptadas; Informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes; Plan y frentes de trabajo para el mes siguiente.

Estado financiero de la Supervisión: incluirá cuadro resumen de pagos a cuenta efectuadas al Supervisor; Relación de cartas fianzas vigentes, pronóstico del costo final de la Supervisión.

Recursos utilizados por el Supervisor: incluirá Organigrama del Supervisor; Relación del personal profesional, técnico y auxiliar; Relación de vehículos y equipos.

a.4 Panel fotográfico (05 páginas)Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que revistan características especiales. Adicionalmente, se adjuntará un (01) CD en formato VCD, que muestren el estado de avance de las Obras.

b. SEGUNDO VOLUMEN (Anexos)

b.1 Anexo Control Ambiental: incluirá Informe de protección y recuperación ambiental del entorno de la obra; Variación diaria de precipitación pluvial, determinación de la máxima, mínima y promedio del mes; Variación diaria de temperatura, determinación de la máxima, mínima y promedio del mes; resultados del monitoreo de la calidad de las aguas, el aire y nivel de ruido; Otros factores ambientales y/o naturales que afecten el desarrollo normal de la obra.

b.2 Anexo Inspección y control de calidad: incluirá Certificado de calidad de los materiales según lo requerido en las Especificaciones Técnicas de obra; Ensayos y pruebas de laboratorio, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados y análisis estadístico, comparando resultados con los índices admisibles. En caso que los resultados no cumplieran con lo requerido por las Especificaciones Técnicas se deberá indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

b.3 Anexo Cuaderno de Obras: incluirá copia del cuaderno de obras, anotaciones efectuadas en el mes correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren más importantes; relación que incluya la numeración de las anotaciones y hojas del cuaderno de obra entregadas en informes mensuales anteriores.

b.4 Anexo Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por la Supervisión: incluirá listado resumen de las comunicaciones recibidas de PROVIAS NACIONAL, del Contratista y de Terceros, también incluirá el listado resumen de las comunicaciones emitidas a PROVIAS NACIONAL, al Contratista y a Terceros, en cada caso se debe resaltar los aspectos que el Supervisor considere relevante o pendientes de solución.

b.5 Anexo de Información de Monitoreo Arqueológico. b.6 Anexo Información miscelánea que tenga relación con la obra.

54


b.7 Se incluirá un anexo que contenga una copia desglosable del cuaderno de obra correspondiente al mes del Informe Mensual.

4.5 INFORMES ESPECIALES: Deberán ser presentados dentro del plazo de tres (03) días

hábiles de solicitado, o en el plazo que señale PROVIAS NACIONAL.

4.5.1 Informes solicitados por PROVIAS NACIONAL dentro de plazo antes indicado. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, PROVIAS NACIONAL establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.

4.5.2 Informe de oficio sin que lo pida PROVIAS NACIONAL cuando se trata de asuntos

que requieran decisión o resolución de PROVIAS NACIONAL promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a PROVIAS NACIONAL importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia. En los Informes Mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada.

4.6 INFORME FINAL (Deberá ser entregado dentro de los 40 días calendario, siguientes a la

Recepción de la Obra).

Adicionalmente a lo señalado en el Numeral 3.3.8, deberá contener lo siguiente:

4.6.1 La medición final de la obra, distinguiendo los trabajos.El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas, el análisis de los rendimientos de los equipos utilizados en obra según su antigüedad, el desagregado del costo de operación de los mismos.

4.6.2 Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada y Planos Post-Construcción

(“Conforme de Obra”) presentados por el Contratista. El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental.

4.6.3 Estudio de Tránsito, de carga, presión de llantas, cálculo de EE, número de

repeticiones y de velocidades post - obra.El Estudio de Control del pavimento terminado (Evaluación deflectométrica y de rugosidad).

4.6.4 Recomendaciones para la conservación de las obras de la carretera y estructuras.

4.6.5 Un archivo electrónico, editado profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de la obra.

4.7 LIQUIDACIÓN DE OBRA.

Dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida la liquidación de obra presentada por el Contratista, el Supervisor presentará a PROVIAS NACIONAL, para aprobación, el Informe de revisión y conformidad de la Liquidación del Contrato de Obra; en caso necesario proyectará la liquidación del Contrato de Obra.

5. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR (RECURSOS HUMANOS Y FISICOS)

5.1 El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

5.2 El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad y programación de sus recursos establecida en el Cuadro de Utilización de Recursos Personal de su Propuesta, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

5.3 Los profesionales que conformen el equipo del supervisor deberán acreditar los títulos

profesionales correspondientes. Además, los referidos profesionales y el personal técnico,

17


deberán evidenciar documentadamente la experiencia para los cargos a desempeñar en el Proyecto, así como, de la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante los certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú y Colegios Profesionales del Perú correspondientes.Para demostrar que el personal profesional propuesto cumple con las profesiones solicitadas, bastará con adjuntar copia simple del título profesional, copia simple del diploma de colegiatura emitido por el Colegio Profesional correspondiente y la habilidad solo será necesario para el inicio de la obra.Los CVs del personal técnico, no serán presentados en la propuesta técnica sino durante la etapa de ejecución del servicio.Podrán presentarse copias simples de los Documentos requeridos. Cuando se trate de profesionales extranjeros, el Postor que haya obtenido la Buena Pro entregará a PROVIAS NACIONAL, el cargo de la solicitud oficial de colegiación ante el Colegio de Ingenieros del Perú y o Colegios Profesionales del Perú, el que será reemplazado posteriormente por el Certificado otorgado por estos, cuando se inicien sus servicios.

5.4 EL SUPERVISOR a través del Jefe de la Supervisión con residencia permanente en LA

OBRA, actuará como representante de PROVIAS NACIONAL ante EL CONTRATISTA, y en tal sentido, cumplirá las siguientes funciones:

5.5.1 Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demás

documentos contractuales durante la ejecución de la Obra, tomando oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

5.5.2 Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por PROVIAS NACIONAL.

5.5.3 Atender a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL y de los Órganos del Sistema Nacional de Control que visiten la Obra, en lo que respecta a informes y documentación que soliciten.

5.5 Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por

el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.

5.6 Para el caso del personal técnico - administrativo del Consultor que trabaje para el Proyecto se deberá considerar su eventual trabajo en días domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando así lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato para PROVIAS NACIONAL.

5.7 Para la prestación de los servicios de Supervisión y Control, EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica. Cualquier cambio deberá proponerse a PROVÍAS NACIONAL con una anticipación de diez (10) días calendario, a fin de obtener la aprobación correspondiente. Los cambios estarán sujetos a la penalidad establecida en el numeral 20, salvo que el cambio obedezca a razones de fuerza mayor debidamente acreditadas. El nuevo personal propuesto deberá cumplir con lo requerido en los Términos de Referencia para cada caso.

5.8 En el caso que EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal profesional propuesto sin autorización de PROVIAS NACIONAL, éste puede dar por resuelto el Contrato conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

5.9 EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de PROVIAS NACIONAL. Las pólizas, así como sus correspondientes recibos de pago de primas, estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de no pago de la valorización hasta que no se presente los recibos de pago de primas. La demora en el pago no generará intereses ni daños a PROVIAS NACIONAL.

5.10 EL SUPERVISOR para el adecuado cumplimiento de sus servicios, deberá considerar al personal técnico y al personal auxiliar y de servicios que se indica en el numeral 5.16 de los presentes TDR.

5.11 EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de la

Supervisión cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS

54


NACIONAL. Inmediatamente EL SUPERVISOR propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Los costos adicionales que demanden la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán responsabilidad de EL SUPERVISOR.

5.12 El Supervisor con relación al Contratista, se considerará como representante de PROVIAS NACIONAL.

5.13 PROVIAS NACIONAL podrá solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier

momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

5.14 El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, lentes de seguridad, protector contra polvo o gases, el implemento que los identifique, etc. De igual manera, durante el tiempo que dure la visita, deberá proporcionar a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL y otros visitantes, los implementos de seguridad necesarios.

5.15 El Supervisor deberá poner a disposición de la obra un equipo de topografía, laboratorio, vehículos equipados con radio transmisor - receptor, y equipos de comunicaciones (inclusive para el funcionario que designe PROVIAS NACIONAL) para asegurar una eficiente comunicación de su oficina de obra con el especialista de obra a cargo.

5.16 El personal profesional mínimo que EL SUPERVISOR dispondrá en obra es el siguiente:

N° CANT CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

1 01 Jefe de Supervisión Ingeniero Civil

Jefe de Supervisión de Obras de Rehabilitación, Mejoramiento y/o Construcción de Carreteras en General con cuatro años de experiencia mínima en supervisión de Obras similares, también será válido el cargo de Jefe de supervisión de tramo.

2 02 Especialista Coordinador de Tramo (**) Ingeniero Civil

Coordinador de Tramo con seis (06) meses de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares. Se aceptará los siguiente cargos: Jefe de tramo, coordinador de tramo, Jefe de Obra, Jefe de Supervisión y residente de obra

3 01 Especialista Asistente de Supervisión (**)

Ingeniero Civil o Ing. De Caminos Canales y Puertos(****)

Asistente de Supervisión con seis (06) meses de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares. Se aceptará los siguientes cargos: Jefe de Asistencia Técnica; Residente de Obra, Jefe de Supervisión; Jefe de Supervisión Adjunto

4 02 Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización

Ingeniero Civil - Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización con un año de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares.

Además será válida la experiencia en los siguientes cargos:

- Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial- Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial,

Seguridad Vial y Señalización- Ingeniero de Topografía y Explanaciones- Ingeniero Supervisor de Trazo y Topografía.- Ingeniero Especialista en Diseño Vial.- Ingeniero Especialista en Trazo y Topografía.- Ingeniero Especialista en topografía, trazo,

diseño vial, seguridad vial y señalización- Ingeniero Especialista en topografía, trazo,

diseño vial, seguridad vial y señalización- Ingeniero Supervisor Especialista en Trazo y

TopografíaDebiendo precisar que para acreditar la experiencia del especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización por tratarse de dos especialidades deberá acreditar de la siguiente manera:

17


1) Con dos certificados, uno por cada especialidad en ejecución y/o supervisión de obras similares,

2) Con un certificado como mínimo, siempre que el personal propuesto haya prestado servicio en ambas especialidades a la vez, en ejecución y/o supervisión de obras similares.

5 02Especialista Asistente en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización

Ingeniero Civil

Especialista o Asistente de Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización con seis (06) meses de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares. Se aceptará los siguientes cargos: Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Especialista en Topografía y Diseño Vial, Especialista en Seguridad Vial y Señalización, asistente en topografía, trazo y diseño vial, también se podrá acreditar experiencia con los cargos que se han validado para el Especialista de Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización

6 02 Especialista de Suelos y Pavimentos Ingeniero Civil

Suelos y Pavimentos con un año de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares.En relación al Especialista de Suelos y Pavimentos, se confirma también los siguientes cargos para los RTM y son los siguientes:- Ingeniero Supervisor en Suelos y Pavimentos- Ingeniero Supervisor Especialista en Suelos y Pavimentos

- Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos - Ingeniero de Suelos y Pavimentos- Ingeniero en Suelos, Asfalto y Pavimentos

7 02 Especialista Asistente de Suelos y Pavimentos Ingeniero Civil

Especialista o Asistente de Suelos y Pavimentos con seis (06) meses de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares.

8 01 Especialista en Geología - Geotecnia

Ingeniero Geólogo, Ingeniero Civil o Geotecnista

Ingeniero Geólogo o Geotecnista con un año de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares, así como en Estudios Definitivos en obras similares. También se aceptará Ingeniero Civil con experiencia en Geotecnia con un año de experiencia mínima en Ejecución y/o Supervisión de Obras Similares.En relación al Especialista en Geología - Geotecnia, se confirma también los siguientes cargos para los RTM y son los siguientes:- Supervisor Especialista en Geología y Geotecnia - Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia- Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia en

estudio a nivel de factibilidad y definitivo.- Ingeniero de Geología y Geotecnia de Estudios

definitivos de ingeniería de obras similares.- Ingeniero de Geología y Geotecnia- Especialista en Geología y Geotecnia en estudios

definitivos de carreteras similares.- Ingeniero Supervisor Especialista en Geología y

Geotecnia

Además se tendrá en cuenta su experiencia en Geología y Geotecnia con un año de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de obras similares, así como en Estudios Definitivos en obras similares.

9 02 Especialista en Estructuras y Obras de Arte Ingeniero Civil

Estructuras y Obras de Arte con un año de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares.En relación al Especialista en Estructuras y Obras de Arte, se confirma también los siguientes cargos para los RTM y son los siguientes:- Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte - Ingeniero Especialista en Estructuras y Obras de

54


Arte - Especialista en Estructuras y Obras de Arte - Ingeniero Supervisor (en Servicios de Supervisión

de Puentes en General)- Supervisor de Obras (en Servicios de Supervisión

de Puentes en General)- Ingeniero supervisor de puentes y obras de arte.- Ingeniero Especialista en Puentes y Obras de Arte

10 02 Especialista Asistente en Estructuras y Obras de Arte Ingeniero Civil

Especialista o Asistente en Estructuras y Obras de Arte con seis (06) meses de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares.

11 01 Especialista en Hidrología y Drenaje Vial Ing. Civil o Agrícola

Hidrología y Obras de Drenaje Vial con un año de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares así como en Estudios Definitivos en obras similares.En relación al Especialista en Hidrología y Drenaje Vial, se confirma también los siguientes cargos para los RTM y son los siguientes:- Ingeniero Especialista en Hidrología y Drenaje

Vial - Ingeniero Especialista en Hidrología, Hidráulica y

Drenaje Vial- Ingeniero en Hidrología y Drenaje Vial- Especialista en Hidrología e Hidráulica - Especialista en Hidrología y Drenaje- Especialista en Hidrología y Drenaje Vial

12 02 Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones Ingeniero Civil

Metrados, Costos y Valorizaciones con un año de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras en similares.Los cargos válidos también podrán ser los siguientes:- Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y

Valorizaciones- Ingeniero Especialista de Metrados, Costos y

Valorizaciones- Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones- Ingeniero en Metrados, Costos y Presupuestos - Ingeniero de Costos y Presupuestos- Ingeniero de Metrados y Valorizaciones- Ingeniero Especialista en Metrados y

Valorizaciones- Especialista en Metrados, Costos y

Valorizaciones - Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos

y Valorizaciones

13 02Especialista Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones

Ingeniero Civil

Especialista o Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones con seis (06) meses de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras en similares. Se aceptara los siguiente cargos: Especialista en Metrados Costos y valorizaciones, Asistente de Metrados , Costos y Valorizaciones, Especialista en Metrados y Valorizaciones Especialista en Metrados y Costos.

14 01 Especialista en TráficoIngeniero Civil, Ingeniero de Transporte o Economista

Estudios de Tráfico con 6 meses de experiencia mínima en ejecución de estudios de tráfico.En relación al Especialista en Tráfico, se confirma también los siguientes cargos para los RTM y son los siguientes:- Ingeniero Especialista en Tráfico - Especialista en Tráfico - Ing. Especialista en Tráfico y Carga - Especialista en Estudio de Tráfico - Ingeniero/a de Tráfico

17


- Especialista en Estudio de Tráfico y Carga

Dichos estudios deben efectuarse en Supervisiones de Obras (Estudios Ex y Post Construcción), Estudios Definitivos y de Preinversión (Estudio de Factibilidad).

15 02 Especialista en Control de Calidad (***) Ingeniero Civil

Control de calidad con 0.5 años de experiencia mínima en ejecución o supervisión o Estudios de Obras similares, también se aceptará la experiencia en el cargo de suelos y pavimentos. Se acepta los cargos: Jefe de Control de Calidad, Especialista en Control, Asesor de Calidad, Jefe de área, Ing de control de calidad DE OBRAS SIMILARES.

16 02 Especialista en Impacto Ambiental para Obras Viales Profesional

Especialista en Evaluaciones de Impacto Ambiental o en Impacto Ambiental o Especialista Ambiental en Proyectos viales con un año de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares.también será válida su experiencia como:- Ingeniero Ambientalista- Especialista Ambientalista- Profesional Especialista en Medio Ambiente- Ingeniero Supervisor de Medio Ambiente.- Especialista en Impacto Ambiental- Especialista en Evaluaciones de Impacto

Ambiental- Supervisor Ambiental, Especialista en Medio

Ambiente- Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental- Ingeniero Supervisor Ambiental.

17 02Especialista Asistente en Impacto Ambiental para Obras Viales

Profesional

Especialista en Evaluaciones de Impacto Ambiental o en Impacto Ambiental o Especialista Ambiental en Proyectos viales con seis (06) meses de experiencia mínima en ejecución y/o supervisión de Obras similares. Se aceptara los siguientes cargos Especialista en Impacto Ambiental, Asistente en Impacto Ambiental, Asistente Ambiental..

18 01 Especialista en Evaluación Económica (*)

Economista o Ing. Civil, Ing. Economista

Evaluación Económica con 6 meses de experiencia mínima en Evaluación Económica de obras similares.Respecto al Especialista en Evaluación Económica, se confirma que los siguientes cargos serán válidos para los RTM:- Especialista en Evaluación Económica de obras

similares - Especialista en Evaluación de Proyectos Viales - Especialista en Economía de Transportes - Economista de Transportes- Ingeniero de Evaluación Técnico Económica con

HDM- Ingeniero Especialista en Evaluación Económica

con HDM- Ingeniero Especialista en Economía de

Transportes, Costos y Presupuestos con HDM

Estos especialistas deben tener: 0.5 años de experiencia mínima en Evaluación Económica en ejecución y/o supervisión de obras similares.Se acepta también en estudios definitivos siempre que se haya utilizado el HDM III o HDM IV; para evaluación de carreteras similares.

19 01 Especialista en Seguridad de Obra

Ingeniero Civil o Ingeniero Metalúrgico y de Materiales o Ingeniero de Minas o Ingeniero Industrial o Arquitecto o Ingeniero Ambiental

Seguridad de Obra con 0.5 años de experiencia mínima en Estudios y/o ejecución y/o supervisión de Obras similares, también se podrá acreditar con experiencia en el cargo de Especialista en Impacto Ambiental.

54


o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Geólogo o Geólogo

20 01 Especialista en liberación de predios Ingeniero o Arquitecto

Ingeniero o Arquitecto, con experiencia de liberación de áreas en proyectos viales, mínimo de un (01) año.También se acepta experiencia en Estudios de Pre-inversión, estudios de Inversión y/o Estudios Definitivos de Infraestructura vial (carreteras).También se acepta como experiencia los cargos de:a) Especialista en Expropiaciones de obras viales

urbanas b) Especialista en PACRI en obras vialesc) Ingeniero Especialista en PACRId) Especialista en Expropiaciones y

Reasentamientos, Responsable de Reasentamiento,

e) Ing. Especialista en temas de PACRI.f) Especialista en Afectaciones Prediales en

Proyectos Viales,g) Especialista en temas de PACRI.

21 01 Especialista legal en liberación de predios Abogado

Abogado, con experiencia en saneamiento físico legal mínimo de un (01) año. Se acepta el cargo: Especialista en Afectaciones prediales – Análisis legal.

22 01 Especialista en Relaciones Comunitarias

Profesional de: Relacionista Industrial o Ciencias Sociales o Sociología o Antropología o Servicio Social o Historia o Comunicación Social o Ing. Ambientalista o Economista

Experiencia de un (01) año en Relaciones Comunitarias, trabajos en el área social específicamente con comunidades campesinas o nativas y en procesos de intervención exitosos, con conocimiento en gestión de proyectos.También se aceptará la experiencia en Estudios de Pre-inversión, estudios de Inversión y/o Estudios Definitivos de Infraestructura vial (carreteras).Los cargos válidos también serán los siguientes:- Responsable de las Relaciones Comunitarias- Coordinación de las Relaciones Comunitarias en

obra- Resolución de Conflictos y afectaciones con las

comunidades- Responsable social en la zona de influencia.- Especialista en Aspecto Socio culturales- Especialista en Aspectos Sociales.- Especialista de Línea de Base Social y proceso de

participación ciudadana- Especialista Social

23 01 Especialista en Arqueología (**) Arqueólogo

Lic. en Arqueología, con 6 meses de experiencia mínima en plan de monitoreo arqueológico y/o Proyecto de Evaluación Arqueológica para infraestructura Vial, se aclara que el plan de monitoreo arqueológico debe ser para ejecución y supervisión de obras de infraestructura vial. También se acepta experiencias en Estudios Definitivos de obras viales para este especialista. Se aceptará el cargo de: Arqueólogo, Arqueólogo - Director Especialista, especialidad de arqueología.

24 01Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra (**)

Ingeniero Civil

Especialista en administración de contratos de obra con una experiencia mínima de 6 meses de experiencia en obras similares, con capacitación mínima de 24 horas y/o experiencia en control gubernamental de obras públicas, con capacitación de la normativa vigente de contrataciones del Estado mínimo de 16 horas. Asimismo, será válida su experiencia como Coordinador de Obra y Coordinador de Supervisión en obras similares, para acreditar la capacitación en Control Gubernamental de Obras Públicas, también serán válidos los cursos en: Supervisión de Obras, Prestaciones Adicionales de Obra y Supervisión,

17


realizados en la Contraloría General de la República, o curso de Control Gubernamental efectuadas en instituciones u otros centros de capacitación especializados en el rubro, que dentro de sus Estatutos se encuentren facultados para este fin.

Se aclara que solo en el caso que dichos certificados sean emitidos por los propios postores, estos deberán demostrar documentalmente mediante su estatuto o similar que dicho servicio forma parte de sus actividades con dos (02) años mínimos anteriores a la presentación de propuestas.

Cada participante es responsable de la veracidad de la documentación presentada, pudiendo ser materia de control posterior para la verificación de la información.

(*) El profesional no necesariamente debe estar en obra, solo se contratará sus servicios cuando se requiera. (**) Las labores del Especialista serán definidas por la Unidad Gerencial de Obras de PROVÍAS NACIONAL(***)El Especialista en Control de Calidad, no solamente lo será en el área de suelos y pavimentos, sino también controlará la calidad de los materiales de construcción que ingresen a la obra, tales como: Acero de construcción, concreto, agregados como piedra chancada, arena y que se cumpla con la calidad solicitada en las especificaciones técnicas.(****)Respecto al Título de Caminos Canales y Puertos este deberá estar convalidado por la autoridad competente en el Perú

Definición de Obras Similares: Se considera como Obras Similares a las obras de Construcción o Rehabilitación o Mejoramiento o la combinación de los términos anteriores, de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa fuera del ámbito urbano.

El Personal de Apoyo Profesional, el Personal Técnico y el Personal Auxiliar y de Servicios que el Postor deberá considerar para la prestación del servicio, será el siguiente:

a1.- Personal de Apoyo Profesional (*)

Ing. Civil Asistente en Trazo, Topografía, Diseño vial, Señalización y Seguridad Vial 2.00 Ing. Civil Asistente en Suelos y Pavimentos 2.00 Ing. Asistente en Estructuras y Obras de Arte 2.00 Ing. Civil Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones 2.00 Profesional Asistente en Impacto Ambiental de Obras Viales 2.00 b.- Personal Técnico Cantidad Topógrafo 4.00 Asistente de Topógrafo 12.00 Nivelador 4.00 Asistente de Nivelador 8.00 Técnico de Suelos y Asfalto 2.00 Jefe de Laboratorio 2.00 Técnico Laboratorista 6.00 Técnico de Viga Benkelman 2.00 Técnico en Computo/ Dibujo 4.00 Controlador (Suelos y Obras de Arte) 8.00 Cadista 6.00 c.- Personal Auxiliar y de Servicios Administrador 2.00 Secretaria (Campo) 3.00 Auxiliares de Suelos y Pavimentos 8.00 Auxiliares de Laboratorio 8.00 Auxiliares de Topografía 12.00 Auxiliares de Viga Benkelman 2.00 Conserje/Guardián 3.00

54


(*) El personal de Apoyo profesional indicado deberá estar incluido en el anexo 06, toda vez que forma parte de los 24 profesionales detallados

Para sustentar que cuenta con el personal técnico y auxiliar mínimo para la prestación del servicio será suficiente la presentación de una Declaración Jurada simple que deberá presentar en la propuesta técnica.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

La prestación de los servicios tendrá una duración de 822 días calendario (27meses + 12 días calendario), incluyendo el período de revisión del proyecto y liquidación final, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de PROVIAS NACIONAL.

El servicio será brindado como sigue:

Etapa de Revisión del Estudio 30 días calendarioEtapa de Supervisión de Obra 720 días calendarioElaboración del Informe Final, Revisión Liquidación del Contrato Obra 72 días calendario

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El consultor suministrará los servicios necesarios para la Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán - Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo, la misma que forma parte de la Ruta Nacional PE - 18, que se ubica en el departamento de Lima.

8. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO

De acuerdo a los alcances del rol contractual; el Supervisor será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios.

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN

Procedimiento Clásico (según SEACE-OSCE)

10. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación considerado para el presente proceso es el sistema de precios unitarios, debiendo señalar, en concordancia con el Artículo 40° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que los Postores formularán sus propuestas ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan en relación a su ejecución real, así como, por un determinado plazo de ejecución.

11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde (según SEACE-OSCE)

12. FÓRMULA DE REAJUSTE

Los Pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el Artículo Nº 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Po] Donde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada.Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la

fecha del Valor ReferencialIr = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.

17


Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor Referencial

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto.A = Adelanto en Efectivo entregado.C = Monto del Contrato Principal

13. FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuarán mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de ejecución de la Obra, de acuerdo al monto que resulte de descontar al monto total de la Propuesta Económica, el monto correspondiente a la Etapa de Liquidación de Contratos de Obra y supervisión, correspondiendo el pago en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en los presentes Términos de Referencia.

El monto de los servicios será cancelado como sigue:

- A la aprobación del Informe Inicial de Revisión del Proyecto.- Por la valorización mensual que corresponda, sobre la base de los servicios efectivamente

prestados y debidamente evidenciados en la Supervisión de la ejecución de la Obra, y en conformidad con la Propuesta Técnica y Económica con que se otorgó la Buena Pro.Las valorizaciones de EL SUPERVISOR serán respaldadas por la presentación oportuna de los informes mensuales y fichas quincenales, correspondientes a los meses valorizados.

- A la aprobación del Informe Final, Revisión de la Liquidación de Obra y Liquidación del Contrato dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato.(Etapa de Liquidación).

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

14.1 El Consultor presentará la liquidación del contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. Provias Nacional deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida. Si Provias Nacional observa la liquidación presentada por el Consultor, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por Provias Nacional. En el caso que el Consultor no acoja las observaciones formuladas por Provias Nacional, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

14.2 Cuando el Consultor no presente la liquidación en el plazo indicado, Provias Nacional deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del Consultor; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida.

Si el Consultor observa la liquidación practicada por Provias Nacional, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes.

En el caso de que Provias Nacional no acoja las observaciones formuladas por el Consultor, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

15. ADELANTOS

PROVÍAS NACIONAL podrá abonar como adelanto directo máximo del 30% del monto del Contrato, para los gastos iniciales del Servicio de Supervisión. El adelanto se dará previa presentación de una Carta Fianza dentro de los siete (7) días posteriores a la firma del contrato, la CARTA FIANZA deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, sin beneficio de excusión; extendida a la orden de PROVÍAS NACIONAL, por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.Provias Nacional otorgará el adelanto directo en un plazo no mayor de treinta (30) días de presentada la solicitud por el Supervisor de la Obra.

54


El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las Valorizaciones.

16. INFORMACION QUE PROPORCIONARÁ PROVIAS NACIONAL

PROVIAS NACIONAL proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible con relación al Proyecto.

17. FACULTADES DEL SUPERVISOR

17.1 El Supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de Construcción EG - 2000, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, le aplicará las multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los Documentos del Contrato de Obra.

17.2 El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de PROVIAS NACIONAL.

17.3 Poderes de excepción del Supervisor. No obstante lo anterior, sí durante el proceso de elaboración y construcción se produjeran

contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, el Supervisor por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a PROVIAS NACIONAL en el más breve plazo.

18. CONDICIONES GENERALES

18.1 La provisión de oficinas, mobiliario, transporte, equipo, sistema de comunicación, copiado, informática, topografía y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra, será responsabilidad de éste.

18.2 PROVIAS NACIONAL podrá destacar personal en un número adecuado (uno o dos) para trabajar con los equipos de la Supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo.El personal que pudiera destacar PROVIAS NACIONAL sólo requerirá que el Supervisor le provea el alojamiento, en condiciones similares al que provea a su personal.Los viáticos y sueldos del personal destacado estarán a cargo de PROVIAS NACIONAL.

18.3 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter

reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de PROVIAS NACIONAL.

18.4 El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por PROVIAS NACIONAL para informar o asesorar en asuntos concernientes al Proyecto.

18.5 El Supervisor deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento de PROVIAS NACIONAL en todas las actividades relacionadas al Proyecto, de modo que no genere mayores costos a la obra.

18.6 El Supervisor efectuará una revisión de las Especificaciones Especiales y Ambientales de Construcción, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño y protección ambiental. En caso contrario, el Supervisor está obligado a informar a PROVIAS NACIONAL y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

18.7 El Supervisor hará una revisión de la suficiencia de los diseños considerados para la protección de la obra. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados.Asimismo, revisará los ensayos, sondajes y resultados de las pruebas tomadas durante el desarrollo del Proyecto, debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorización de PROVIAS NACIONAL.

17


18.8 El Supervisor deberá realizar las pruebas y ensayos necesarios para certificar la correcta ejecución de la obra. Igualmente el Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista. Tanto el Supervisor como el Contratista utilizarán sus propios Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el Laboratorio del Contratista y/o que los ensayos los haga en forma conjunta.

En caso de requerirse ensayos especiales, éstos serán previamente autorizados por PROVIAS NACIONAL.

18.9 El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período de tiempo del Contrato de Supervisión y posibles ampliaciones del plazo.

18.10 El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a PROVIAS NACIONAL todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra. Se incluirá una copia digitalizada de toda la información presentada en archivos con índice hipervinculado de manera de identificar rápidamente cualquier documento. Esta entrega de Información no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la Obra.

18.11 PROVIAS NACIONAL controlará la labor del Supervisor a través del Administrador de Contrato y funcionarios designados expresamente para cumplir tales funciones.

18.12 El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL para la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida.

18.13 El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe PROVIAS NACIONAL quienes verificarán la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado al Proyecto; así como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su Contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago.

18.14 El Supervisor ingresará la información de los avances de obra al Sistema de Control de Proyecto vía Web - Internet, para lo cual se habilitará un módulo especial de ingreso.

19. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos están establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso de conformidad con lo establecido en el Art. 165º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. Nº 184-2008-EF.

20. OTRAS PENALIDADES20.1 Si PROVIAS NACIONAL observara cualquier partida de una valorización, esta será

absuelta y regularizada en la Valorización siguiente, caso contrario se aplicará una penalidad del 1% del monto del Contrato original.

20.2 Se aplicará una penalidad del 2.0% del Contrato original, por los siguientes conceptos:

20.2.1 Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago (como por ejemplo: valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la aprobación de PROVIAS NACIONAL; por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder; si el Supervisor no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de PROVIAS NACIONAL; entre otros supuestos según la normativa de contrataciones vigente)

54


20.2.2 Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere con el fin de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

20.3 Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumirá el 100 % de dichos costos.

20.4 Las penalidades por todos los conceptos (ítem 19 y 20) serán aplicadas hasta un máximo equivalente al Diez por ciento (10% para cada caso) del monto del contrato vigente. Si el supervisor supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el Contrato; además se comunicará al tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a fin que imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, según sea el caso, igualmente en este caso se ejecutará la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato.

20.5 En caso el Supervisor no contara con los recursos (personal y equipo) ofertados para el control de la obra se le aplicará una Penalidad equivalente al 10 % de la Valorización del mes en el que se detecta la falta.

20.6 De verificarse que durante la prestación del servicio, el Supervisor presta servicios con personal profesional distinto al ofertado en su propuesta, sin que este hecho haya sido previamente autorizado pro PROVIAS NACIONAL se le aplicará una penalidad equivalente al 10% del saldo a pagar a dicho personal.

20.7 Los cambios de personal profesional de EL SUPERVISOR por pedido expreso de PROVIAS NACIONAL que tengan origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones, tendrá una penalidad del 10% del saldo a pagar a dicho personal.

21. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

INSPECCION PREVIA

No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, a efectos de preparar una Oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el servicio en armonía con las normas de ingeniería, se pone en consideración de los postores que realicen una inspección del lugar materia del servicio.La presentación de Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta como para su ejecución dentro del plazo previsto.

21.1 RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD CONSULTANTE 21.1.1 PROVIAS NACIONAL proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que

realice éste con otros sectores, para la ejecución de la obra.

21.1.2 PROVIAS NACIONAL estandarizará el índice de los Informes entregados por el Supervisor.

89


FORMATO Nº 7 - RECURSOS A EMPLEAR EN LA SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA

“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA – SAYÁN - CHURÍN, TRAMO: HUAURA – SAYÁN – PUENTE TINGO”

1.- Equipo mínimo de topografía y de laboratorio A.- EQUIPO DE TOPOGRAFIA (04)

Estación Total (04), la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos

Prismas (04), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y 2000 metros

Winchas metálicas de 30 y 50 metros (04) Niveles y miras (04)

B.- EQUIPO DE LABORATORIO (02) Juego de mallas : de 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 10, Nº 16,

Nº 20, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 80, Nº 100, Nº 200 y accesorios (02) Horno termostático (02) Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (02) Aparato casagrande con respectivo acanalador (02) Balanza de 3 brazos de precisión de capacidad de 300 gr. y sensibilidad al 0.1 gr. (02) Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronce, etc.) (02) Equipo equivalente de arena, compactación y CBR (02) Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras),

(prensa, moldes, escantillones, mallas grandes de 3/4", 3/8” y Nº 4, pisón, etc.) (02) Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato

perforado, mallas Nº 10 y 20, cincel, comba, etc.) (03) Equipo para medir espesores y compactación (Diamantina) (02) Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones, bandejas,

balanzas de 20 Kg con aproximación de 1 gr.) (02) Equipo Completo de Control Granulométrico (02) Equipo Marshall completo y equipo de lavado asfáltico para control de asfalto.(centrifuga,

moldes, pizón, equipo para ensayo marshall) (02) Termómetros blindados (06) Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con cemento

Pórtland (02) Rugosímetro (Merlín) (02) Viga Benkelman, para medir la Deflectometria (02) Esclerómetro para ensayos in-situ

El equipo de laboratorio deberá permanecer en el lugar de la prestación de los servicios de supervisión.

2.- Equipos de Informática (indicando Software a utilizar, se deberá detallar el nombre, tipo, cantidad de lo según el Anexo Nº 14 de las bases).Se indicará el equipo y útiles de oficina que estará destinado para ejecutar el servicio, el que incluirá como mínimo treinta y tres (33) equipos de cómputo.

3.- Vehículos operadosEl equipo mínimo constará de veintiuno (21) Camionetas Pick Up Doble Cabina, doble tracción (operadas), camión volquete de dos ejes y dos (02) camionetas Tipo Combi (equipadas con radio).

Las maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de diez (10) años.

Solo será necesario presentar el Anexo N° 14 el cual será utilizado como Declaración Jurada de las maquinarias, equipos y vehículos que deben presentar. A su vez, el Postor deberá también adjuntar otra Declaración Jurada indicado que sus maquinarias, equipos y vehículos tienen una antigüedad no mayor de 10 años.

90


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, se consigna los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN

A. EXPERIENCIA DELPOSTOR………………………………………………………….30 puntos

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD……………………………………..10 puntos

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso (supervisiones de obras en general), durante un periodo de quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (02) Veces el Valor Referencial de la Contratación.

Dado que las supervisiones de obra usada en países extranjeros toman nombre diferente, se aceptan como sinónimos del término “Supervisión de obras”, los términos “Dirección de Obras”, “Inspección de Obras”, “Asistencia Técnica de Obras”, “Fiscalización de Obras” “Control de Obras” y Vigilancia de Obras”; “Interventoría de Obras”, siempre y cuando se presente documento adicional que permita verificar la equivalencia de dichos términos; se demuestre que las funciones que realizaron son las solicitadas en el presente concurso.

Respecto a Obras Similares para la aplicación de los criterios de evaluación, se precisa que éstas están referidas a las obras de Construcción o Rehabilitación o Mejoramiento de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento Superficial Bicapa fuera del ámbito urbano, en concordancia a lo señalado en las Bases Administrativas del concurso público.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente; como por ejemplo, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

Serán considerados válidos para acreditar la experiencia todos los contratos de Supervisiones de Obras en general concluidos durante el período de tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y los últimos quince (15) años anteriores a dicha fecha.

En caso presenten para la evaluación de Experiencia, un contrato que involucre la Elaboración de Estudios y Supervisión de Obras, el postor deberá acreditar el monto desagregado de la supervisión de obra para considerar como válido dicho Contrato, toda vez que la elaboración del Estudio no es un servicio objeto de la presente convocatoria.

Si el contrato corresponde a un servicio dividido en varios tramos, estos serán considerados como un único servicio prestado.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el

89


porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.

Nota:La fecha de la Resolución que aprueba la Liquidación Final del Contrato de Supervisión no es la fecha de culminación del servicio. (Dato que se necesita para actualizar el monto del contrato culminado).La fecha de culminación o término de servicio es la fecha de presentación de Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra o la fecha de presentación del Informe Final de Obra (el último evento de ellos).La calificación se efectuará sobre servicios concluidos, no aceptándose recepciones o servicios parciales.

Metodología para su asignación

El puntaje se hará sobre la base de la sumatoria de los montos de los documentos presentados por el postor y que hayan sido considerados como válidos por el Comité Especial.

El cálculo se realizará de acuerdo a las siguientes reglas:Si el monto sumado es igual o mayor a dos (2) veces el valor referencial, es decir igual o mayor a S/. 74 275 487,84 al postor se le otorgará un puntaje de diez (10) puntos. En caso que el postor no alcance el monto señalado, la fórmula que se aplicará para determinar su puntaje será la siguiente:

Pi =Monto Acumulado x 10 S/. 74 275 487,84

Donde:

Pi = Puntaje del Postor

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD…………………..……..20 puntos

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la contratación.


Se considerará servicio similar a:

Supervisiones de obras de construcción o rehabilitación o mejoramiento o la combinación de los términos anteriores, de carreteras a nivel de asfaltado en caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa (TSB) fuera del ámbito urbano.

90


Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, como por ejemplo, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

Serán considerados válidos para acreditar la experiencia todos los contratos correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, concluidos durante el período de tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y los últimos diez (10) años anteriores a dicha fecha.

En caso presenten para la evaluación de Experiencia, un contrato que involucre la Elaboración de Estudios y Supervisión de Obras, el postor deberá acreditar el monto desagregado de la supervisión de obra para considerar como válido dicho Contrato, toda vez que la elaboración del Estudio no es un servicio objeto de la presente convocatoria.

Si el contrato corresponde a un servicio dividido en varios tramos, estos serán considerados como un único servicio prestado.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.


El puntaje se hará sobre la base de la sumatoria de los montos de los documentos presentados por el postor y que hayan sido considerados como válidos por el Comité Especial.

El cálculo se realizará de acuerdo a las siguientes reglas:Si el monto sumado es igual o mayor a uno (1) veces el valor referencial, es decir igual o mayor a S/. 37 137 743,92 al postor se le otorgará un puntaje de veinte (20) puntos. En caso que el postor no alcance el monto señalado, la fórmula que se aplicará para determinar su puntaje será la siguiente:

Pi =Monto Acumulado x 20 S/. 37 137 743,92

Donde:

Pi = Puntaje del Postor

89


B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (38 Puntos)

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO……………..30 puntos

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en supervisiones y/o ejecución de obras similares o Estudios Definitivos según corresponda. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes:

Definición de Obras Similares: Se considera como Obras Similares a las obras de Construcción o Rehabilitación o Mejoramiento o la combinación de los términos anteriores, de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento Superficial Bicapa fuera del ámbito urbano.


De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Para el presente factor de evaluación, será válida aquella experiencia adquirida dentro de los últimos 15 (Quince) años de la fecha de presentación de propuestas, en caso el documento que acredita la experiencia del personal propuesto señale que ésta hubiese iniciado fuera del periodo de antigüedad previsto y concluido dentro de aquél, deberá considerarse únicamente aquella comprendida dentro del periodo de antigüedad, es decir, dentro de los quince (15) años anteriores a la fecha de presentación de propuestas.

Los cargos y trabajos que se solicitan en los Requerimientos Técnicos Mínimos del personal propuesto serán considerados para acreditar la experiencia del personal en los criterios de evaluación.

El tiempo de experiencia de los Requerimiento Técnico Mínimo (RTM) no tiene asignado puntaje porque no es objeto de calificación, siendo estos RTM de cumplimiento obligatorio para que la propuesta técnica sea admitida. El tiempo de la experiencia superior a los RTM si tiene puntaje. Asimismo, con un solo certificado puede calificar los RTM y el factor de evaluación, siempre y cuando se cumpla ambas exigencias.

Acreditación:

El Postor deberá proporcionar información de su personal propuesto en el ANEXO N° 06, sujeto a calificación, de acuerdo al ANEXO Nº 10, deberá adjuntar el sustento correspondiente a la información consignada.

La experiencia del personal propuesto podrá ser acreditada con la presentación de: (i) copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia en la especialidad del profesional propuesto, todas los documentos deberán indicar expresamente el período de cada servicio consignado.

Respecto a la acreditación de la experiencia del personal, en caso de consorcio se considerará valido el certificado emitido por el consorcio y firmado por el representante legal del consorcio. Asimismo se considerará que, el certificado sea firmado por el representante legal de una de las empresas que formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa.

90


En el caso de certificados emitidos por Personas Jurídicas que hayan participado en forma individual se aceptará certificados suscritos por Gerente General y/o Representante Legal y Jefe y/o Gerente de Recursos Humanos.


La asignación de puntajes se realizará del siguiente modo:

1. JEFE DE SUPERVISIÓN:a) Por un tiempo efectivo igual o superior a seis (6) años: 10 Puntosb) Por un tiempo efectivo igual a cuatro (4) años: 00 Puntos

2. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, TRAZO, DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN (1):

a) Por un tiempo efectivo igual o superior a tres (3) años: 04 Puntosb) Por un tiempo efectivo igual a un (1) año: 00 Puntos

3. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS (1):a) Por un tiempo efectivo igual o superior a tres (3) años: 04 Puntosb) Por un tiempo efectivo igual a un (1) año: 00 Puntos

4. ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA - GEOTECNIA:a) Por un tiempo efectivo igual o superior a dos (2) años: 02 Puntosb) Por un tiempo efectivo igual a un (1) año: 00 Puntos

5. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE (1):a) Por un tiempo efectivo igual o superior a tres (3) años: 02 Puntosb) Por un tiempo efectivo igual a un (1) año: 00 Puntos

6. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL :a) Por un tiempo efectivo igual o superior a dos (2) años: 02 Puntosb) Por un tiempo efectivo igual a un (1) año: 00 Puntos

7. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES (1)a) Por un tiempo efectivo igual o superior a dos (2) años: 04 Puntosb) Por un tiempo efectivo igual a un (1) año: 00 Puntos

8. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES.a) Por un tiempo efectivo igual o superior a tres (3) años: 02 Puntosb) Por un tiempo efectivo igual a un (1) año: 00 Puntos

Se aclara que no se calificará al Especialista en Control de Calidad y al Especialista en Seguridad de Obra.

En todos los casos para tiempos intermedios se calculará el puntaje, por Interpolación lineal.

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO………….08 puntos

B.2.1 CAPACITACIÓN:

Criterio:

Se evaluará en función del tiempo de capacitación, con una antigüedad no mayor a ocho años

En cuanto a las Maestrías y/o Doctorados en Ingeniería Vial, Maestría de Transportes, Diplomado en Ingeniería Vial y/o Transportes y Segunda Especialización en Ingeniería Vial y/o Transportes que estén referidas específicamente a aspectos técnicos de

89


ingeniería, serán válidas hasta quince años antes a la fecha de presentación de propuestas y será de acuerdo a lo solicitado para cada especialista.

En el caso de maestrías y/o doctorados, especializaciones referidas a gestión pública y otros que involucre el conocimiento de normativa de contrataciones del estado, relacionados con obras, serán válidas hasta cinco años antes a la fecha de presentación de propuestas y será de acuerdo a lo solicitado para cada especialista.

Independientemente de la nomenclatura o literatura empleada en la emisión del certificado de los cursos solicitados, estos deberán estar orientados a la capacitación en los temas solicitados para cada Especialista propuesto. Lo que se requiere es que los profesionales acrediten capacitación básicamente en los cursos contenidos en las Bases del concurso público propias de su ESPECIALIDAD; sin perjuicio de ello, a continuación se detalla una relación de cursos para cada especialidad, sin ser limitativos por el nombre

Personal propuesto como:

Jefe de Supervisión, Capacitaciones en:- Ley de Contrataciones del Estado aplicadas a obras públicas - Supervisión de obras públicas y presupuestos adicionales de obras.- Gestión de Proyectos Viales - Gestión de Proyectos aplicando el MS Project.- CURSO LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO Y SUS

MODIFICACIONES APROBADAS APLICADAS A OBRAS PÚBLICAS.- CURSO LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APLICADA A OBRAS PÚBLICAS, SU

REGLAMENTO Y SUS MODIFICATORIAS 2012- CURSO SUPERVISIÓN DE OBRAS VIALES- GERENCIA DE PROJECTOS “MS PROJECT”

Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y señalización Capacitaciones en:- Diseño y Trazo Geométrico de Carreteras- Diseño y seguridad Vial.- Topografía aplicada a la construcción de carreteras (Topografía y/o Señalización).- Diseño y SIG para carreteras.- Diseño Vial y Señalización de Carreteras- Topografía y señalización- Obras de Infraestructura Vial y/o Diseños de carreteras.- CURSO EN TOPOGRAFÍA, TRAZO Y/O, DISEÑO VIAL Y SEGURIDAD VIAL- CURSO DE SEGURIDAD VIAL TRAZO Y/O, DISEÑO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL- INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGHWAY GEOMETRIC DESIGN- CURSO CLIP WINDOWS. TRAZADO DE OBRAS LINEALES (PARA CARRETERAS)

Especialista de Suelos y Pavimentos Capacitaciones en:- Mecánica de suelos- Diseño de Pavimentos- Mecánica de Suelos, Geotecnia y pavimentos.- Diseño y Construcción de Pavimentos.- Dinámica de Suelos- Pavimentos en Obras Viales- Análisis y diseño de pavimentos de Concreto.- Actualidad y Gestión de Pavimentos Flexibles

Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones, Capacitaciones en:- Programación de Obras: Ms Project- Liquidación de Obras- Metrados y Presupuestos- Valorizaciones y liquidaciones de Obras- Metrados, Costos, Presupuestos, Valorizaciones y liquidaciones de obras.- Software S10 2010.- Ley de Contrataciones aplicadas a obras públicas

90


- CURSO DEL SOFTWARE S10, MODULO DE PRESUPUESTOS VERSION 2.0 PARA WINDOWS.

- CURSO LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES APROBADAS APLICADO A OBRAS PÚBLICAS - CURSO DEL SOFTWARE S10, MODULO DE VALORIZACIONES VERSION 2005.- CURSO DEL SOFTWARE S10, MODULO DE PRESUPUESTO VERSION 2005.- PROGRAMACIÓN DE OBRAS: MS PROJECT Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS- CONTROL DE OBRAS CON MS PROJECT.

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de Constancias, certificados u otros documentos según corresponda.

Los cursos o seminarios deberán ser dictados por Universidades, Institutos u otras Instituciones especializadas en el rubro que dentro de sus estatutos se encuentre facultada a brindar servicios de capacitación y emitir certificados, la cual podrá ser objeto de fiscalización posterior por parte de la Entidad.

Respecto a los cursos o seminarios, son válidas las constancias emitidas como expositor en Cursos o Seminarios, Conferencias, Congresos, Capacitaciones, Fórums y SIMPOSIUMS, siempre y cuando se acredite la participación con horas lectivas de acuerdo a lo solicitado para cada especialista.

No se aceptará certificados emitidos por el postor

Metodología

Jefe de Supervisión HORAS LECTIVAS (HL)- Más de 20 HL: 02 puntos- Más de 10 HL hasta 20 HL: 01 punto

Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y señalización en:HORAS LECTIVAS (HL)- Más de 20 HL: 02 puntos- Más de 10 HL hasta 20 HL:01 punto

Especialista de Suelos y Pavimentos en:HORAS LECTIVAS (HL)- Más de 15 HL: 02 puntos- Más de 10 HL hasta 15 HL:01 punto

Especialista en Metrados Costos y ValorizacionesHORAS LECTIVAS (HL)- Más de 15 HL: 02 puntos- Más de 10 HL hasta 15 HL:01 punto

Para los especialistas se aceptarán todo tipo de cursos que totalicen como mínimo las horas lectivas correspondiente, siempre y cuando dichos cursos estén referidos y/u orientados a los cursos indicados en el criterio, independientemente de la semántica empleada en la emisión del certificado y/o constancia.

El tiempo solicitado podrá ser acreditado con cualquiera de los cursos que se detalla para cada especialista, así como también que el tiempo requerido podrá ser sustentado con dos o más cursos que forman parte de la relación que se consigna en las bases

Para ser válido el certificado, deberá indicar necesariamente la cantidad de horas dictadas.

89


C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS (20 puntos)

C.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRAS…………………….16 puntos

Criterio:

Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra complementario o adicional a lo solicitado en los rubros anteriores de la presentes bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros: I) Control de la Calidad, II) Control de Plazos III) Control Económico de la Obra, y IV) Facilidad de Telecomunicaciones para el mejor Control Técnico Administrativo por PROVIAS NACIONAL

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada, para la cual el postor utilizando su capacidad de síntesis desarrollará como máximo en cinco páginas por rubro o veinte páginas en total el factor indicado, si se presenta más páginas se evaluará las veinte primeras.

Metodología

a. Describa y analice los 4 rubros señalados. 16 puntosb. Describa y analice los 3 rubros señalados. 12 puntosc. Describa y analice los 2 rubros señalados. 08 puntosd. Describa y analice un 1 rubro señalado. 04 puntos

C.2. GESTIÓN DE CALIDAD………………………………….04 puntos

Criterio:

Elegir a empresas consultoras que cuenten con una adecuada certificación de gestión de calidad de aplicación interna, aspecto que conllevará a mejorar el servicio ofertado.

En caso de ser un Consorcio, cado uno de sus integrantes deberán cubrir con la presentación de dicho certificado, sin embargo, en la medida que los miembros del consorcio aporten actividades que no se encuentren vinculadas de manera directa con la supervisión de la obra, como recursos o financiamiento, no sería necesario en dicho caso que el miembro del consorcio que no va a participar en la ejecución técnica de la Supervisión objeto de la convocatoria, cuente con la Certificación ISO 9001 en Supervisión de Obras Viales y/o Transporte, o también Supervisión de Obras.

Se debe tener en claro que el o los miembro(s) del Consorcio que realizará la parte técnica de la Supervisión, deberán contar necesariamente con la certificación ISO 9001.

Acreditación:

Se acreditará mediante la Certificación de ISO 9001 vigente. Dicha certificación será en Supervisión de Obras y ser emitido por una entidad certificadora.


Metodología:

a. Presenta Certificado ISO 9001 04 puntos.

90


b. No presenta Certificado ISO 9001 00 puntos

D. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (12 Puntos)

D.1 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN………………………………………….03 puntos

Criterio:

Se otorgará puntaje al postor, en función al conocimiento que muestre respecto al servicio requerido, y al grado de identificación de las dificultades en el desarrollo del servicio y a las medidas de solución propuestas.

Se puede acceder al expediente técnico de la Obra en el siguiente link:

http://www.proviasnac.gob.pe/frmConcursosyLicitaciones.aspx?idmenu=937

Acreditación:

El Consultor que describa y analice lo precisado en el criterio, respecto a los 06 tópicos principales del proyecto: 1. Zonas críticas; 2. Sectores de sección vial inseguros (puntos negros); 3. Canteras; 4. DME y fuentes de agua; 5. Sistema de drenaje; 6. Relación socio ambiental con poblaciones aledañas y Características del servicio operativo actual.

Metodología:El Consultor que describa y analice 6 tópicos………03 puntos El Consultor que describa y analice 4 ó 5 tópicos..... 02 puntosEl Consultor que describa y analice 2 ó 3 tópicos…. 01 puntosEl Consultor que describa y analice 1 tópico……..….00 puntos

D.2: DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PLAN PARA EJECUTAR EL SERVICIO 03 puntos

Criterio:

Se otorgará puntaje al postor en función a la metodología de trabajo sobre los procedimientos sistematizados de trabajo, control de los servicios prestados, aseguramiento de la calidad y de seguridad industrial. Acreditación:

Mediante la presentación de procedimientos a emplear que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia

El Postor debe indicar en su propuesta, los mecanismos que propone desarrollar máximo en cinco páginas por mecanismo, que le permitan asegurar la calidad del servicio ofertado; por lo que no necesariamente se refiere a la presentación de una certificación ISO.

Metodología:

a) El Consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que evidencie: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados 03 puntos

b) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 3 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio 02 puntos

http://www.proviasnac.gob.pe/frmConcursosyLicitaciones.aspx?idmenu=937

89


c) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 1 ó 2 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio 01 punto

d) El Consultor cuya metodología no permita el cumplimiento de los términos de referencia o no evidencie el cumplimiento de los mecanismos básicos de ejecución del servicio 00 puntos

D.3 PROGRAMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO…………….06 puntos

Criterio:

Se otorgará el máximo puntaje de seis (06) puntos, al postor que presente una programación secuencial de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipo para todas las fases, así como las responsabilidades que le serán asignadas al personal profesional, técnico y auxiliar que participará en el servicio

Acreditación:

La programación debe ser presentada de acuerdo a los 4 cuadros siguientes, los cuales deben resultar coherentes entre sí:

Cuadro N° 1: Relación de actividades previas, durante y posterior a la ejecución de la obra Cuadro N° 2: Utilización de recursos y personal Cuadro N° 3: Programación GANTT y PERT - CPM Cuadro N° 4: Matriz de asignación de responsabilidades

MetodologíaSe calificará de la siguiente manera:El Consultor que presente cuatro (04) ítems citados.….… 06 puntosEl Consultor que presente tres (03) ítems citados..……... 04 puntosEl Consultor que presente dos (02) ítems citados………… 02 puntosEl Consultor que presente un (01) ítems citados…………. 01 puntosLos cuadros que presenten incoherencias o desfases entre sí, no serán calificados.

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

90


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRANº -2012-MTC/20

Conste por el presente documento, el Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión de Obra), que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, con RUC Nº 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos Nº 1203, 3er. Piso, Cercado de Lima, Perú, a quien en adelante se denominará PROVIAS NACIONAL, debidamente representado por su Director Ejecutivo, (INDICAR), con DNI N° (INDICAR) designado por Resolución Ministerial Nº (INDICAR) del (INDICAR), y de la otra parte, el (INDICAR), con domicilio legal en (INDICAR), con RUC Nº (INDICAR), con facsímil N° (INDICAR), con dirección electrónica: (INDICAR), representado legalmente por el (INDICAR), identificado con DNI N° (INDICAR), lo cual se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se le denominará EL SUPERVISOR, y que suscriben en los términos y condiciones siguientes.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha (INDICAR), PROVIAS NACIONAL convocó el proceso de selección correspondiente al Concurso Público Nº 0036-2012-MTC/20, para seleccionar a la firma consultora que supervisará la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayán - Churín, Ttramo: Huaura - Sayán - Puente Tingo”; a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, cuyo Valor Referencial es de S/. (………………….. Nuevos Soles), incluido los impuestos correspondientes (INDICAR), con precios referidos al mes de Octubre 2012.

1.2 Con fecha (INDICAR),el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del proceso de selección señalado precedentemente, el mismo que en adelante se denominará LA SUPERVISIÓN DE OBRA, a EL SUPERVISOR, por el monto total de su propuesta económica ascendente a la suma de (INDICAR), incluido los impuestos correspondientes9 (INDICAR); cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato; el que se ejecutará con financiamiento proveniente de recursos (INDICAR).

CLÁUSULA SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL

2.1 El proceso de selección de EL SUPERVISOR, fue convocado con arreglo a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que en lo sucesivo se denominarán: La Ley y el Reglamento, respectivamente. (INDICAR SI CORRESPONDE OTRA NORMA DE SER EL CASO)

2.2 Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

2.3 Forman parte integrante del presente Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión de Obra), los Términos de Referencia, las Bases Integradas, así como la Propuesta Técnica y Económica de EL SUPERVISOR.

2.4 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato de Consultoría de Obra (Expediente Técnico) es el siguiente:

2.4.1 El presente Documento Contractual - Términos de Referencia.

9 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

89


2.4.2 Bases Integradas (Absolución de Consultas, Observaciones)2.4.3 Propuesta Técnica y Económica de EL SUPERVISOR.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato EL SUPERVISOR se obliga a realizar para PROVIAS NACIONAL el Servicio de Consultoría de Obra (Supervisión de Obra) indicado en el numeral 1.1 de la Cláusula Primera del Contrato, en concordancia con el Expediente Técnico de LA OBRA, Términos de Referencia, Bases Integradas, su Propuesta Técnica y Económico, revisadas y aceptadas por PROVIAS NACIONAL, y bajo los términos y condiciones estipulados en el Contrato.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA, DURACIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

4.1 El Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión de Obra) tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del presente documento y rige hasta el consentimiento de la liquidación de LA SUPERVISIÓN DE OBRA, y se efectúe el pago correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 149° del Reglamento.

4.2 Durante la vigencia del Contrato, los plazos se computarán en días calendario, de conformidad con lo establecido en el artículo 151° del Reglamento.

4.3 El plazo de la prestación del servicio es de 822 (Ochocientos Veintidós) días calendario, incluyendo el periodo de revisión del proyecto y liquidación final, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de PROVIAS NACIONAL, teniendo en consideración los siguientes plazos:

Etapa de Revisión del Estudio 30 días calendarioEtapa de Supervisión de Obra 720 días calendarioElaboración del Informe Final, Revisión y Liquidación del Contrato de Obra. 72 días calendario

4.4 Las actividades de EL SUPERVISOR se iniciarán solamente cuando medie una orden explícita de inicio; la que será notificada oficialmente a EL SUPERVISOR, por PROVIAS NACIONAL; la cual no estará supeditada a la entrega del Adelanto Directo.

CLÁUSULA QUINTA: PAGO DEL CONTRATO

Todos los pagos que PROVIAS NACIONAL deba realizar a favor de EL SUPERVISOR por los servicios materia del presente Contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; y será de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia (INDICAR), y de conformidad con lo establecido en los artículos 180° y 181° del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTES

6.1 Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49° del Reglamento, las valorizaciones del componente en moneda nacional que presente EL SUPERVISOR se reajustarán de acuerdo a la fórmula siguiente:

Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Po]

Donde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada.Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la

fecha correspondiente a la PropuestaIr = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha

correspondiente a la PropuestaIa = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto.A = Adelanto en Efectivo entregado.

90


C = Monto del Contrato Principal

6.2 El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortización del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables sólo hasta la cancelación del Adelanto Directo.

6.3 Las valorizaciones de EL SUPERVISOR, serán respaldadas por la presentación oportuna de los Informes correspondientes.

6.4 Tratándose de un Contrato de Servicios de ejecución continuada, los pagos efectuados a EL SUPERVISOR se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación final del Contrato, si fuera el caso.

CLÁUSULA SEPTIMA: ASPECTOS ECONÓMICOS

7.1 La afectación presupuestaria de gastos del presente Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión de Obra) se atenderá con la siguiente Estructura Funcional Programática, otorgada mediante Informe Nº (INDICAR) de la Oficina de Programación, Evaluación e Información de fecha (INDICAR), con cargo al Presupuesto aprobado con Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 y Resolución Ministerial N° 613-2010-MTC/01 del 28.12.2010, la cual se detalla a continuación:

Unidad Ejecutora : 007 PROVIAS NACIONAL Sector : 36 Transportes y Comunicaciones

Pliego : 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Función : 15 TransportePrograma Funcional : 033 Transporte TerrestreSub-Programa Funcional : 0064 Vias Nacionales

Programa : Proyecto : Componente :Nemónico/Meta : Fte. Fto. : Cadena de Gasto :

7.2 Las partes expresan su conocimiento pleno de que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de éste son financiadas con recursos (INDICAR), por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y de ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

7.3 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por PROVIAS NACIONAL, no serán reconocidos.

CLÁUSULA OCTAVA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

El plazo del presente Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión de Obra) podrá ampliarse por las siguientes causales, acorde a lo establecido en el artículo 175° del Reglamento:

1. Cuando se aprueba el Adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, EL SUPERVISOR ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

2. Por atrasos o paralizaciones no imputables a EL SUPERVISOR.

89


3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación de EL SUPERVISOR por culpa de la Entidad; y

4 Por caso fortuito ó fuerza mayor.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 202º de EL REGLAMENTO, que indica “En virtud de la ampliación otorgada (al contratista), la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta (el de Supervisión) y vinculados directamente al contrato principal”.

CLÁUSULA NOVENA: ADICIONALES Y REDUCCIONES

El importe del presente Contrato de Consultoría de Obra, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, así como por las causales indicadas en la Cláusula Octava del Contrato, debidamente justificadas, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por PROVIAS NACIONAL, y en concordancia con lo establecido en los artículos 174° y 175º del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍAS

10.1 PROVIAS NACIONAL podrá exigir a EL SUPERVISOR la entrega oportuna de aquellas Garantías (Cartas Fianza) que considere indispensables para la ejecución el presente Contrato, acorde a lo establecido en los artículos 155° al 164° del Reglamento, y conforme al procedimiento establecido en dichas normas legales.

10.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser equivalente al 10% del monto del Contrato, incluido el I.G.V, y extendida a favor de PROVIAS NACIONAL, a través de una Carta Fianza, solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática emitida y ejecutable en la ciudad de Lima. Su otorgante (fiador solidario) debe ser una entidad autorizada para operar en el país y para emitir este tipo de instrumentos, por la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, y de ser el caso, la Garantía por el monto diferencial de la Propuesta será al sólo requerimiento escrito de PROVIAS NACIONAL, y deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra. Su original permanecerá en custodia en Tesorería de la Unidad Gerencial de Administración.

10.3 PROVIAS NACIONAL ejecutará la Garantía si no fuese renovada oportunamente por EL SUPERVISOR ó cuando se presente cualesquiera de las causales tipificadas en el artículo 164° y lo previsto en el artículo 165° del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: ADELANTOS

11.1 PROVIAS NACIONAL ha previsto entregar Adelantos Directos a EL SUPERVISOR, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30 %) del monto del Contrato Original. La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en los Términos de Referencia que forman parte de las Bases Integradas, y en concordancia con lo establecido en los artículos 171° y 172° del Reglamento.

11.2 PROVIAS NACIONAL sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases Integradas y solicitados por EL SUPERVISOR, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Dicha Garantía estará representada por una Carta Fianza.

11.3 EL SUPERVISOR presentará su factura por el Adelanto Directo actualizado por una sola vez, con el último índice reconocido a la fecha de facturación

11.4 Las renovaciones de la Garantía hasta la amortización final del Adelanto Directo, se harán por un monto igual al saldo del Adelanto Directo pendiente de amortización, incluido el I.G.V,

90


debidamente reajustado por la aplicación del Índice de precios al por Mayor que publica el INEI, con el último índice conocido, a la fecha de renovación.

11.5 El Adelanto Directo será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales, hasta su total cancelación, debiendo estar totalmente amortizado en la última valorización. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones se hará la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto en Directo otorgado, según la fórmula del numeral 6.1 de la Cláusula Sexta del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PERSONAL DE EL SUPERVISOR

12.1 Para la prestación de los servicios, EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para considerar un evento como caso fortuito o fuerza mayor deberá analizarse cada caso en concreto, el cual deberá cumplir los tres requisitos de manera concurrente (Extraordinario, Imprevisible e Irresistible) debidamente comprobados. Dicho análisis y eventual aprobación deberá se efectuado por el Administrador del Contrato.

Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá proponer el cambio de personal a PROVIAS NACIONAL con diez (10) días naturales de anticipación, el mismo que debe cumplir por lo menos con las calificaciones profesionales establecidas en las Bases Integradas, a fin de obtener la aprobación correspondiente. Los 10 días de anticipación solicitados para el cambio de profesionales serán computados después de producidas las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resulten no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL. Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto.

12.3 En caso que EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal propuesto sin autorización de PROVIAS NACIONAL, éste podrá dar por resuelto el Contrato, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad correspondiente.

12.4 EL SUPERVISOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

12.5 EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de LA SUPERVISIÓN DE OBRA, cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL. Inmediatamente EL SUPERVISOR propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL SUPERVISOR.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DE EL SUPERVISOR

13.1 Prestar sus servicios de conformidad con los términos del presente Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión de Obra), las Bases Integradas, Términos de Referencia, su Propuesta Técnica y Económica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Ejecución de Obra.

13.2 Iniciar los servicios al día siguiente de la comunicación efectuada por PROVIAS NACIONAL.

89


13.3 No transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato de Consultoría de Obra, salvo autorización expresa de PROVIAS NACIONAL.

13.4 Mantener actualizado el archivo y registro de toda información técnica, administrativa y, contable y financiera relacionada con LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

13.5 Cumplir oportunamente con la presentación de los Informes señalados en los Términos de Referencia (INDICAR SEGÚN CORRESPONDA), según los alcances estipulados en el referido documento, y al finalizar los servicios materia de este Contrato, devolverá a PROVIAS NACIONAL toda la documentación recibida del mismo, a título de préstamo, para la realización de LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

13.6 Atender en plazos razonables, todos los informes que solicite PROVIAS NACIONAL, y que no se encuentren incluidos específicamente en este Contrato.

13.7 La documentación que se genere durante la ejecución de LA SUPERVISIÓN DE OBRA constituirá propiedad intelectual de PROVIAS NACIONAL. Se compromete, a no utilizarla para fines distintos a los de LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ni durante su ejecución ni después de la recepción del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por PROVIAS NACIONAL.

13.8 Es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de LA SUPERVISIÓN DE OBRA, materia del presente Contrato de Consultoría de Obra, por un plazo no menor al establecido en los Términos de Referencia, contado a partir de la conformidad otorgada por PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 50º de la Ley.

13.9 EL SUPERVISOR es responsable por los errores y/u omisiones y sus consecuencias, cometidas por él o sus empleados, detectados en LA SUPERVISIÓN DE OBRA conforme a las Normas del Sistema Nacional de Control.

13.10 EL SUPERVISOR, no podrá en ningún caso exonerarse de su responsabilidad por los servicios realizados que hubiera sido encontrados defectuosos, ni negarse a subsanarlos.

13.11 La revisión de los documentos y planos por parte de PROVIAS NACIONAL, durante la ejecución LA SUPERVISIÓN DE OBRA, no exime a EL SUPERVISOR de la responsabilidad final y total del mismo. ELSUPERVISOR no podrá alegar a su favor que PROVIAS NACIONAL, acepto LA SUPERVISIÓN DE OBRA o devolvió las Garantías.

13.12 En caso de incumplimiento o de cumplimiento parcial tardío o defectuoso, PROVIAS NACIONAL podrá iniciar el procedimiento de resolución contractual o aplicar las penalidades conforme lo señalado en el presente Contrato, o de iniciar las acciones legales correspondientes.

13.13 Establecer residencia permanente en LA OBRA, como representante de PROVIAS NACIONAL ante EL CONTRATISTA, y vela por la correcta ejecución de LA OBRA.

13.14 Revisar y efectuar al término de LA OBRA las correcciones que estime pertinentes a la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra que presente EL CONTRATISTA. Asimismo, revisará y aprobará los Planos de Post Construcción y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborará EL CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia, Bases Integradas de la Consultoría de Obra.

13.15 Atender a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL, y a los de la Contraloría General de la República que visiten LA OBRA oficialmente, para examinar la documentación e informes que sean solicitados.

13.16 Incorporar al servicio, la infraestructura, recursos, equipos y software, entre otros, que hubiera incluido en su Propuesta Técnica.

90


13.17 En caso de producirse deficiencias en las obras ejecutadas cuya responsabilidad, sea de ELSUPERVISOR, éste asume por el presente Contrato; la responsabilidad integral de esas deficiencias dentro del alcance de su Propuesta; pudiendo exigir PROVIAS NACIONAL el pago de la indemnización correspondiente, solamente si se ha logrado acreditar fehacientemente su responsabilidad.

13.18 EL SUPERVISOR será responsable de la absolución satisfactoria de las observaciones, que sobre los documentos y Servicios de su competencia, efectúen PROVIAS NACIONAL y los Organismos de Control.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL SUPERVISOR

14.1 EL SUPERVISOR presentará a PROVIAS NACIONAL:

- Informe de Revisión del Expediente Técnico de LA OBRA.- Valorizaciones Mensuales por Avances y Reintegros de EL CONTRATISTA.- Ficha Quincenal de Avance.- Informes Mensuales de Obra.- Informes Especiales (en este grupo se encuentran comprendidos los Informes sobre

solicitudes de Ampliación de Plazo que formule EL CONTRATISTA)- Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación del Contrato de Ejecución de

Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión de Obra.

14.2 El contenido mismo y las especificaciones de cada uno de los informes serán según los Términos de Referencia. Toda la documentación será impresa usando ambas caras del papel y se presentará acompañada con texto hipervínculo.

14.3 Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos de EL CONTRATISTA, serán presentadas a PROVIAS NACIONAL, en original y Una (01) copia anillada, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en las Bases Integradas de Selección, acorde a lo establecido en los Artículos 180° y 181° de EL REGLAMENTO acompañando cada ejemplar con la respectiva justificación de los metrados, cuyo diseño y características serán definidas por EL SUPERVISOR.

14.4 EL SUPERVISOR remitirá en el primer día hábil de cada quincena una ficha también quincenal, de acuerdo con el formato que le proporcionará PROVIAS NACIONAL. A dicha ficha se adjuntará dos (2) fotografías de LA OBRA y/o archivos digitales de fotografía, correspondiente al período de la quincena inmediata anterior.

14.5 Los Informes Mensuales de LA OBRA, serán presentados de conformidad a los requerimientos de PROVIAS NACIONAL; en donde se indicará detalladamente la descripción de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construcción y recursos utilizados, valorizaciones, cronogramas de avance físico, incidencias en la labor de EL CONTRATISTA, comentarios y recomendaciones de EL SUPERVISOR las que estarán de acuerdo a lo normado por PROVIAS NACIONAL. Se presentará en original más una (01) copia anilladas debiendo entregarse en un plazo que no exceda de los primeros diez (10) días del mes siguiente al cual corresponde.

14.6 La Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra y la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra, serán acorde con lo establecido en los Artículos 179º y 211º de EL REGLAMENTO. EL SUPERVISOR orientará a El Contratista a fin que la Liquidación de LA OBRA cuente con una parte literal que describa todo el proceso administrativo de LA OBRA y otra parte de cálculos numéricos conteniendo los cuadros indicados por PROVIAS NACIONAL.

14.7 El SUPERVISOR deberá presentar el Informe Final en original y dos (2) copias, y su entrega se hará efectiva dentro de los Cuarenta (40) días, contados a partir de la Recepción de LA OBRA.

89


14.8 Paralelamente a la ejecución de LA OBRA, EL SUPERVISOR irá efectuando la verificación de los metrados de LA OBRA, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las Partidas conformantes del Presupuesto de LA OBRA, así como deberá ir elaborando las correspondientes valorizaciones de LA OBRA, con precios ofertados para ir progresivamente practicando la pre-liquidación de LA OBRA.

14.9 EL SUPERVISOR, no está autorizado para aprobar la ejecución de obras adicionales ni modificar las condiciones contractuales de EL CONTRATISTA, salvo lo indicado en el Art. 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; bajo causal de resolución de contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente técnico correspondiente. Ello no generará necesariamente mayor costo de Supervisión, ni extenderá el plazo de LA OBRA.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL

15.1 Proporcionar o facilitar a EL SUPERVISOR toda la información necesaria y disponible con relación al Estudio.

15.2 Colaborar con EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice éste ante otros sectores para la prestación del Servicio.

15.3 Fiscalizar a EL SUPERVISOR y verificar la correcta prestación de los Servicios, la participación del personal de EL SUPERVISOR asignado al Servicio, así como la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su Contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago. Los Informes de estos funcionarios respaldarán el pago de las valorizaciones a EL SUPERVISOR.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

16.1 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.2 En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días;

16.3 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

16.4 Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

16.5 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

16.6 La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda

90


CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO

17.1 El proceso de resolución del presente Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión de Obra), se sujetará a lo establecido en el inciso c) del artículo 40° y artículo 44° de la Ley, y conforme a lo dispuesto en los artículos 167°, 168°, 169° y 170° del Reglamento.

17.2 Si EL SUPERVISOR demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades de ejecución de LA SUPERVISIÓN DE OBRA, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateralmente el presente Contrato.

17.3 Si EL SUPERVISOR no cumpliera con las obligaciones asumidas en el presente Contrato y, siendo notificado por escrito no procediera a ajustarse a las estipulaciones del mismo en el plazo que se le otorgue para tal efecto o si el monto de la penalidad, en aplicación de la fórmula señalada precedentemente alcanza el diez por ciento (10%) del monto del contrato, PROVIAS NACIONAL podrá dar por finalizada la prestación.

17.4 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, acorde a lo dispuesto en la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, y de ser el caso el Art. 27º, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL SUPERVISOR, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: NULIDAD DEL CONTRATO

Son causales de declaración de nulidad de oficio del Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión de Obra) las previstas en el artículo 56° de la Ley, para lo cual PROVIAS NACIONAL cursará Carta Notarial a EL SUPERVISOR, adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad del Contrato; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes EL SUPERVISOR que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje.

CLÁUSULA VIGESIMA: OTRAS PENALIDADES

Procede igualmente la aplicación de penalidades distintas a las mencionadas en el artículo 165° del Reglamento, las cuales deberán estar establecidas en el presente Contrato y las Bases, en virtud de lo estipulado en el artículo 166º del Reglamento, según el detalle siguiente:

20.1 Si PROVIAS NACIONAL observara cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la Valorización siguiente, caso contrario se aplicará una penalidad del 1% del monto del Contrato original.

20.2 Se aplicará una penalidad del 2.0% del Contrato original, por los siguientes conceptos:

20.2.1 Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago (como por ejemplo: valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la aprobación de PROVIAS NACIONAL; por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder; si el Supervisor no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de PROVIAS NACIONAL; entre otros supuestos según la normativa de contrataciones vigente).

89


20.2.2 Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere con el fin de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

20.3 Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumirá el 100 % de dichos costos.

20.4 Las penalidades por todos los conceptos (Cláusulas 16 y 20) serán aplicadas hasta un máximo equivalente al Diez por ciento (10% para cada caso) del monto del contrato vigente. Si el supervisor supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el Contrato; además se comunicará al tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a fin que imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, según sea el caso, igualmente en este caso se ejecutará la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato.

20.5 En caso el Supervisor no contara con los recursos (personal y equipo) ofertados para el control de la obra se le aplicará una Penalidad equivalente al 10 % de la Valorización del mes en el que se detecta la falta.

20.6 De verificarse que durante la prestación del servicio, el Supervisor presta servicios con personal profesional distinto al ofertado en su propuesta, sin que este hecho haya sido previamente autorizado pro PROVIAS NACIONAL se le aplicará una penalidad equivalente al 10% del saldo a pagar a dicho personal.

20.7 Los cambios de personal profesional de EL SUPERVISOR por pedido expreso de PROVIAS NACIONAL que tengan origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones, tendrá una penalidad del 10% del saldo a pagar a dicho personal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

21.1 Las partes han convenido en considerar como caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impiden la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Artículo 1315º del Código Civil).

21.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

21.3 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

21.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los Servicios, en razón de las circunstancias de caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados sobre la bases de los Términos de Referencia y de las condiciones y precios pactados en el presente Contrato, estos se determinará por acuerdo entre las partes contratantes, de conformidad a lo indicado en el Art. 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

21.5 En caso de resolución del Contrato, EL SUPERVISOR entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días, toda la información relacionada con sus Servicios, así como la liquidación correspondiente, que incluirá las sumas pendientes de pago.

90


CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

22.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 176° del Reglamento, la recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de PROVIAS NACIONAL.

22.2 La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.

22.3 De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a EL SUPERVISOR un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

22.4 Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

22.5 La recepción conforme de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

22.6 Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago de EL SUPERVISOR. Efectuado el pago culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación respectivo.

22.7 Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179° del Reglamento, el procedimiento de Liquidación es el siguiente:

23.1 EL SUPERVISOR presentará a PROVIAS NACIONAL la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por EL SUPERVISOR.

Si PROVIAS NACIONAL observa la liquidación presentada por EL SUPERVISOR, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por PROVIAS NACIONAL.

En el caso que EL SUPERVISOR no acoja las observaciones formuladas por PROVIAS NACIONAL, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215° del Reglamento.

89


23.2 Cuando EL SUPERVISOR no presente la liquidación en el plazo indicado, PROVIAS NACIONAL deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo de EL SUPERVISOR; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida.

Si EL SUPERVISOR observa la liquidación practicada por PROVIAS NACIONAL, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por EL SUPERVISOR.

En el caso de que PROVIAS NACIONAL no acoja las observaciones formuladas por EL SUPERVISOR, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215° del Reglamento.

23.3 Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve mediante conciliación y arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Una vez que la liquidación haya quedado consentida, no procede ninguna impugnación, salvo las referidas a defectos o vicios ocultos, las que serán resueltas mediante conciliación y arbitraje, de acuerdo con el plazo señalado en el artículo 52° de la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

24.1. Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, y demás que por su naturaleza sean excluidas por Ley.

24.2Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177° y 181° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado.

24.3. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a Conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

24.4 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes someterán a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tales efectos, cualquiera de las partes deberá, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes de concluida la conciliación, iniciar el arbitraje. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de conciliación.

24.5. Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración y Reglamento y normas complementarias del………………………….

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

24.6. De conformidad con el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado se somete a Arbitraje las controversias, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato. No se someterá a arbitraje las controversias

90


derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato, entre ellas, las que se reclamen por vía de enriquecimiento sin causa.

24.7. Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

24.8. En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

24.9. Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

24.10. En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

24.11. En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, según las formalidades y plazos establecidos en cada Centro Institucional.

24.12. Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.

24.13. Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

24.14. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

24.15. En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

24.16. Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN, sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir o no ponerse de acuerdo, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: SEGUROS

25.1 Antes del inicio de LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL SUPERVISOR deberá obtener todos los seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el

89


objeto del presente Contrato haya sido concluido, debiendo EL SUPERVISOR informar el estado de pagos de la póliza mensualmente.

25.2 Las Pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación, con las características siguientes:

25.3 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de acuerdo al Decreto Supremo N° 003-95-SA.

25.4 Seguro de Vida Ley, para obreros y empleados según Decreto Legislativo N° 688-91.

25.5 Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez (permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 remuneraciones).

25.6 La vigencia de las Pólizas de Seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato, hasta la recepción final del objeto del Contrato. No se pagarán Valorizaciones si las Pólizas no se encuentran vigentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO LEGAL

26.1 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, PROVIAS NACIONAL y EL SUPERVISOR ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato, y en la Declaración Jurada de datos presentada en su Propuesta Técnica. Cualquier variación de domicilio para ser considerada como valida, debe comunicarse notarialmente con tres (3) días hábiles de anticipación a su vigencia

26.2 Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado; por escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio deberá ubicarse en el área urbana de la sede principal de PROVIAS NACIONAL que realizó el proceso de selección. En caso no se comunique el cambio de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ámbito señalado, las notificaciones y comunicaciones cursadas al último domicilio se reputarán como válidas.

CLÁUSULA VIGESIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

27.1 La conformidad de recepción de la prestación por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

27.2 De conformidad con el mencionado artículo 50° de la Ley, el plazo de responsabilidad de EL SUPERVISOR respecto de la calidad técnica y por los vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus resultados, así como por el perjuicio económico que ello produzca a PROVIAS NACIONAL, se establece en siete (7) años contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50º de la Ley. aprobación del Expediente Técnico correspondiente, comprendiéndose, entre otros, la responsabilidad por omisiones, errores ó deficiencias, métodos inadecuados ó incorrectos y las conclusiones erradas del Expediente Técnico producto de su contrato.

27.3 Las responsabilidades derivadas del párrafo precedente serán exigibles mediante el arbitraje, de conformidad con el artículo 52° de la Ley, para lo cual EL SUPERVISOR acepta consentir la participación del Ejecutor de Obra y del Supervisor de Obra en el proceso arbitral.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES

28.1 Para los fines del presente Contrato de Consultoría de Obra, constituyen formas válidas de comunicación las que se efectúen a través de los medios electrónicos, como son: fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL SUPERVISOR en la introducción del presente Contrato y/o en la declaración jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica.

90


28.2 Para este fin la Cédula de Notificación como Anexo N° (INDICAR), con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

28.3 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, en el domicilio físico de EL SUPERVISOR no será obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

28.4 Es de responsabilidad de EL SUPERVISOR mantener activos y en funcionamiento el Facsímile (Fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, de Fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en conocimiento de PROVIAS NACIONAL en forma indubitable.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CL AUSULA TRIGÉSIMO: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación forman parte integrante de éste:

Anexos Documentos01 Testimonio de Constitución de la Empresa02 Poder de Representante Legal03 Bases Integradas04 Propuesta Técnica y Económica05 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato06 Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el OSCE07 Cédula de Notificación08 Estructura de la Propuesta Económica09 Relación de Profesionales 10 Otros (INDICAR)

De acuerdo con las Bases Integradas, la Propuesta Técnico y Económica, las disposiciones del presente Contrato de Consultoría de Obras, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, ……………..

PROVIAS NACIONAL EL CONSULTOR

89


FORMATOS Y ANEXOS

90


FORMATO N° 110

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, ………………………………[CONSIGNAR FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO Nº 0036-2012-MTC/20Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el CONCURSO PÚBLICO Nº 0036-2012-MTC/20, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.11

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

10 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

11 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

89


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :Correo :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

90


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de consultoría de obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, se requiere la presentación de los documentos para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en la documentación de presentación obligatoria en el contenido del sobre correspondiente a la propuesta técnica.

89


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

90


ANEXO Nº4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO Nº 0036-2012-MTC/20, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

89


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


90


ANEXO Nº 06NOMINA DEL PERSONAL PROPUESTO


A continuación se presenta la relación del Personal Profesional propuesto para la realización de la Supervisión de la Obra: …………………………………………..; que será asignado por el tiempo previsto para su ejecución.

CARGONOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN

FRACCION DE

DURACIÓN DEL

SERVICIO

….

El que suscribe, _________________________________________, Representante Legal de ___________________________________________________, se compromete que para el servicio materia del concurso se asignará al personal indicado y que se cuenta con el Compromiso de Participación del personal que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.

Asimismo se adjuntará la documentación que acredite los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto: Título Profesional, declaración jurada de cada uno de los profesionales que se encuentren colegiados y habilitados, Constancias o Certificados que evidencie la experiencia mínima en la especialidad,

Para el Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos de obra deberá acreditar la capacitación de ser el caso.

Nota:

Previo al inicio del servicio el postor deberá presentar la colegiatura y habilidad vigente de los profesionales, En cumplimiento de la disposición del OSCE literal 3.1 del Pronunciamiento Nº 419-2012/DSU.




89


ANEXO Nº 07DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES

PROPUESTOS PARA EL SERVICIO


El que suscribe.........................................(nombre del Profesional) con DNI Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la supervisión a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro del Concurso Público Nº 0036-2012-MTC/20, convocado por PROVIAS NACIONAL.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

- Cargo dentro del Proyecto:

- Especialidad:

- Actividad:




Nota: 1.- Deberá ser presentado por todos los profesionales propuestos2.- El Anexo N° 07, debe ir después del Anexo N° 06, en lo que corresponde a

documentación de presentación obligatoria, (nómina de todo el personal propuesto),

92

92


ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA12 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA13MONTO FACTURADO

ACUMULADO14

1

2

3

..

10TOTAL


…..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


El postor podrá adjuntar a los Anexos N° 8 y N° 9 la actualización de sus experiencias. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de finalización del Servicio hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de finalización del Servicio y luego se actualizará a la fecha solicitada, además del porcentaje de participación si es consorciado.

12 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

13 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

14 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

91

91

royecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONALCP 0036-2012-MTC/20

ANEXO Nº 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDADSeñoresCOMITÉ ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO Nº 0036-2012-MTC/20Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA15 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA16MONTO FACTURADO

ACUMULADO17

1

2

3

…

10TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según correspondaEl postor podrá adjuntar a los Anexos N° 8 y N° 9 la actualización de sus experiencias. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de finalización del Servicio hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de finalización del Servicio y luego se actualizará a la fecha solicitada, además del porcentaje de participación si es consorciado.

15 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

16 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

17 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

102


Anexo Nº 10EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el presente anexo por cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido sujeto a calificación. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias.

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:____________________________________

CARGO POR OCUPAR: ____________________________________________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO

OBTENIDO

FECHA DE GRADO (mes –

año)

COLEGIATURA (indicar)Nº Fecha Nº Folio

12…..

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Nº DEORDEN

EXPERIENCIA SOLICITADA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATA

NTE

CARGO DESEMPEÑADO

PERÍODO

Inicio -Término Duración Nº Folio

123..

3. CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO: CAPACITACION

Nº DEORDEN

NOMBRE DE LA CAPACITACION

CENTRO DE ESTUDIOS

PERÍODO Nº FOLIOINICIO -

TÉRMINO DURACIÓN HORAS LECTIVAS

12

...

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberán de anexar

los documentos sustentados, caso contrario se considerará incompleto.

Para sustentar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos relacionados con el personal, se deberá adjuntar la documentación sustentatoria al Anexo N° 10.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


103


ANEXO Nº11

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

El monto de nuestra Propuesta Económica es de: ................(monto en letras) y xx/100 nuevos soles (S/.____(monto en números)___. ), incluido el IGV.

El presupuesto ofertado ha sido elaborado con precios vigentes al mes …………

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

102


ANEXO Nº 12

PLAZO : 822 dias calendarios

Importe S/. Sub Total S/. Total S/.

I ETAPA DE REVISIÓN DEL ESTUDIOA.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)B.- ALQUILERES Y SERVICIOSC.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICOD.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

II ETAPA DE SUPERVISIÓNA.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales) a.-Personal ProfesionalIng. Civil Jefe Supervisión días 1.00 720

Ing. Civil Asistente de la Supervisión días 1.00 720

Ing. Civil Coordinador de Tramo días 2.00 720

Ing. Civil Especialista en Trazo,Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vialdías 2.00 720

Ing. Civil Especialista en Suelos y Pavimentos días 2.00 720

Ing. Especialista en Geología - Geotecnía días 1.00 720

Ing. Estructuras y Obras de Arte días 2.00 720

Ing. Hidrología y Drenaje Vial días 1.00 180

Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones días 2.00 720

Ing. Civil Especialista en Control de Calidad días 2.00 720

Profesional Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales días 2.00 720

Especialista en Evaluación Económica días 1.00 60

Ing. Civil Especialista en Seguridad y Obra días 1.00 720

Especialista en Liberación de Predios días 1.00 720

Especialista Legal en Liberación de Predios días 1.00 360

Especialista en Relaciones Comunitarias días 1.00 360

Especialista en Arqueología días 1.00 540

Ing. Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos de Obra días

1.00 720

b.-Personal Apoyo ProfesionalIng. Civil Asistente en Trazo,Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vialdías 2.00 720

Ing. Civil Asistente en Suelos y Pavimentos días 2.00 720

Ing. Asitente Estructuras y Obras de Arte días 2.00 720

Ing. Civil Asistente en Metrados, Costos y Valorizaciones días 2.00 720

Profesional Asistente en Impacto Ambiental de Obras Viales días 2.00 720

b.-Personal Técnico Topógrafo días 4.00 720

Asistente de Topógrafo días 12.00 720

Nivelador días 4.00 720

Asistente de Nivelador días 8.00 720

Tecnico de Suelos y Asfalto días 2.00 720

Jefe de Laboratorio días 2.00 720

Técnico Laboratorista días 6.00 720

Técnico de Viga Benkelman días 2.00 450

Técnico en Computo/ Dibujo días 4.00 720

Controlador (Suelos y Obras de Arte) días 8.00 720

Cadista días 6.00 720

c.- Personal Auxiliar y de ServiciosAdministrador días 2.00 720

Secretaria (campo) días 3.00 720

Auxiliares de Suelos y Pavimentos días 8.00 720

Auxiliares de Laboratorio días 8.00 720

Auxiliares de Topografía días 12.00 720

Auxiliares de Viga Benkelman días 2.00 720

Conserje/Guardían días 3.00 720

Supervisión de la obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYÁN - CHURÍN, TRAMO: HUAURA - SAYÁN - PUENTE TINGO

Tiempo (Días)DESCRIPCION

VALOR REFERENCIAL

Unidad Cantidad

Costos al mes de Octubre del 2012

103


B.- ALQUILERES Y SERVICIOSa.- Alquileres de oficinas en CampoAlquiler, equipamiento y mantenimiento de Oficinas días 2.00 720

Alquiler, equipamiento y mantenimiento de Vivienda días 2.00 720

b.- Equipos de Topografía, Suelos y PavimentosEquipo de Topografia (completo) días 4.00 720

Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto días 2.00 700

Equipo Viga Benkelman ( Incluye Camion) Gbl 2.00 1

Equipo de Medición de Regularidad Superficial (Rugosimetro) días 2.00 450

Equipo Computo (Computadora, Escaner, y otros) días 30.00 720

Equipo Computo (Computadora, Escaner, y otros) para PACRI días 2.00 720

Equipo Computo (Computadora, Escaner, y otros) para Relaciones Comunitariasdías 1.00 720

c.- Alquiler de Vehículos (Incluidos operador, gasolina y seguros)

Camionetas 4x4 (equipadas con radio) días 19.00 720

Camionetas Tipo Combi (equipadas con radio) días 2.00 720

Camionetas 4x4 (equipadas con radio) para PACRI días 1.00 720Camionetas 4x4 (equipadas con radio) para Relaciones Comunitarias

días 1.00 720

d.- Otros AlquileresComunicaciones (Telefonia e Internet) días 2.00 720

C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICOa.- Pasajes (ida y vuelta)Personal Profesional ( Terrestre ) psje 660.00 1.00

Personal Técnico ( Terrestre ) psje 1,178.00 1.00

Personal Administrativo ( Terrestre ) psje 42.00 1.00

b.-Alimentación del PersonalPersonal Profesional días 23,100

Personal Técnico días 41,220

Personal Administrativo días 1,440

Personal Auxiliar y de Servicios días 25,920

c.- Movilización y Desmovilizacion de Equipo Gbl 1.00

D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINAa.- Utiles de Oficina y Dibujo días 1.00 720

b.- Materiales Fungibles de Topografia y Suelos días 1.00 720

c.- Copias Reproducciones e Impresiónes días 1.00 720

d.- Materiales Fotograficos, etc. días 1.00 720

I I I ETAPA DE LIQUIDACIÓNA.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)B.- ALQUILERES Y SERVICIOSC.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICOD.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINACOSTO DIRECTO (I + I I +II I)

E.- GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS % (IA + I IA + I I IA)

F.- UTILIDAD [(IA+I IA+II IA + E)x %]G.- SUB TOTALH.- IGV (18%) DE GI.- TOTAL S/.

102


I ETAPA DE REVISIÓN DEL ESTUDIOPLAZO:30 dias calendarios

Importe S/.

Sub Total S/. Total S/.

A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes Sociales) 0.00

a.- Personal Profesional 0.00 Ing. Civil Jefe Supervisión días 1.00 30

Ing. Civil Asistente de la Supervisión días 1.00 30

Ing. Civil Coordinador de Tramo días 2.00 30 Ing. Civil Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización.

días 2.00 30

Ing. Civil Especialista en Suelos y Pavimentos días 2.00 30

Ing. Especialista en Geología - Geotecnía días 1.00 20

Ing. Estructuras y Obras de Arte días 2.00 30

Ing. Especialista en Hidrología y Drenaje Vial días 1.00 30


Ing. Especialista enTráfico días 1.00 20

Ing. Especialista en Control de Calidad días 2.00 30

Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales días 2.00 30

Especialista en Evaluación Económica días 1.00 20

Ing. Civil Especialista en Seguridad de Obra días 1.00 30

Especialista en Liberación de Predios días 1.00 30

Especialista legal en Liberación de Predios días 1.00 30

Especialista en Relaciones Comunitarias días 1.00 30

Especialista en Arqueologia días 1.00 30

Ing. Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra días 1.00 30

b.- Personal Técnico 0.00 Topografo días 2.00 30

Técnico de Suelos y Asfalto días 2.00 30

Técnico de Computo/Dibujo días 2.00 30

c.- Personal Auxiliar y de Servicios 0.00 Administrador días 1.00 30

Secretaria días 1.00 30

Auxiliar de Suelos y Pavimentos días 4.00 30

Auxiliar de Topografía días 6.00 30

Auxiliar para Señalización y Tráfico días 4.00 20 Conserje/Guardían días 1.00 30

B.- ALQUILERES Y SERVICIOS 0.00a.- Alquileres de oficinas y Viviendas 0.00 Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas días 1.00 30 Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Vivienda días 1.00 30

b.- Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos 0.00 Equipo de Topografía completo días 1.00 30

Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto días 1.00 30

Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) días 3.00 30

c.- Alquiler de Vehículos (Incluidos Operador, Combustible y Seguros) 0.00 Camionetas 4x4 (equipadas con radio) días 8.00 30

d.- Otros Alquileres 0.00

Comunicaciones (Telefonia e Internet) días 6.00 30

C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO 0.00a.- Pasajes (ida y vuelta) 0.00

Personal Profesional ( Terrestre ) psje 28.00

Personal Técnico ( Terrestre ) psje 6.00

Personal Administrativo ( Terrestre ) psje 1.00

b.-Alimentación del Personal 0.00 Personal Profesional días 750

Personal Técnico días 180

Personal Administrativo días 30

Personal Auxiliar y de Servicios días 440

c.- Movilización y Desmovilizacion de Equipo GLB 1.00 0.00D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0.00

a.- Utiles de Oficina y Dibujo días 1.00 30

b.- Materiales Fungibles de Topografía y Suelos días 1.00 20

c.- Copias Reproducciones e Impresiónes días 1.00 30d.- Materiales Fotograficos, etc. días 1.00 30COSTO DIRECTO (A+B+C+D) 0.00

Personal Unidad CantidadTiempo (dias)

VALOR REFERENCIAL

103


I I I ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOSPLAZO:72 dias calendarios

Importe S/.

Sub Total S/. Total S/.

A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes Sociales) 0.00

a.- Personal Profesional 0.00Ing. Civil Jefe Supervisión días 1.00 72


Ing. Especialista en Tráfico días 1.00 30

Ing. Especialista en Manejo técnico administrativo contratos de obra días 1.00 72

b.- Personal Técnico 0.00Técnico de Computo / Dibujo días 1.00 72

c.- Personal Auxiliar y de Servicios 0.00Administrador días 1.00 72

Secretaria días 1.00 72

Auxiliar para Señalización y Tráfico días 1.00 30Conserje/Guardían días 1.00 45

B.- ALQUILERES Y SERVICIOS 0.00a.- Alquileres de oficinas en Obra 0.00Alquiler, equipamiento y mantenimiento de Oficinas días 1.00 72Alquiler, equipamiento y mantenimiento de Vivienda días 1.00 72

b.- Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos 0.00

Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) días 2.00 72

c.- Alquiler de Vehículos (Incluidos Operador, Combustible y Seguros) 0.00Camionetas 4x4 (equipadas con radio) días 3.00 72

d.- Otros Alquileres 0.00

Comunicaciones (Telefonia e Internet) días 3.00 72

C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO 0.00a.- Pasajes (ida y vuelta) 0.00Personal Profesional (Terrestre) psje 10.00 1Personal Técnico (Terrestre) psje 3.00 1Personal Administrativo (Terrestre ) psje 3.00 1

b.-Alimentación del Personal 0.00Personal Profesional días 318Personal Técnico días 72Personal Administrativo días 72Personal Auxiliar y de Servicios días 147c.- Movilización y Desmovilizacion de Equipo Gbl 1.00 1 0.00D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0.00

a.- Utiles de Oficina y Dibujo días 1.00 45

b.- Copias Reproducciones e Impresiónes días 1.00 72c.- Materiales Fotograficos, etc días 1.00 72COSTO DIRECTO (A+B+C+D) 0.00

Personal Tiempo (dias)

VALOR REFERENCIALUnidad Cantidad

Nota:1. El presente Formato contiene las partidas básicas mínimas del Presupuesto para los servicios

102


materia del Concurso; el postor podrá incrementarlo de acuerdo a su plan de trabajo. El Postor podrá modificar (aumentar, no disminuir) las cantidades y tiempo del Anexo N° 12

2. El presente detalle es el básico solicitado, pudiendo los Postores adecuarlo o completarlo al formular su Propuesta, manteniendo el presente formato. Se deberá detallar los recursos de las 3 etapas del servicio.

3. Se deberá presentar el desagregado de los gastos generales y financieros.4. El Postor dentro de su propuesta económica debe considerar todos los costos necesarios que

demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Concurso, Términos de Referencia y Contrato.

5. Adjunto al presente deberá presentar el detalle de la Etapa de Revisión y Liquidación

103


ANEXO N° 13

Determinación del Centro Institucional de Arbitraje(Presentar en el Sobre N°01)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO N° 0036-2012-MTC/20Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que manifestamos nuestra conformidad con que las controversias contractuales se sometan a la organización, administración, Reglamento y demás disposiciones complementarias18 de:

(Colocar nombre del Centro)

La selección del Centro Institucional de Arbitraje es sin perjuicio de las demás condiciones dispuestas en la “Cláusula (…): Solución de Controversias” de la Proforma del Contrato.

(Fecha),…………………..………

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº 14

18 Por disposiciones complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

102


RECURSOS A EMPLEAR EN LA SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayán - Churín, Ttramo: Huaura -

Sayán - Puente Tingo”.

1.- Equipo mínimo de topografía y de laboratorio A.- EQUIPO DE TOPOGRAFIA (04)

Estación Total (04), la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos

Prismas (04), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y 2000 metros

Winchas metálicas de 30 y 50 metros (04) Niveles y miras (04)

B.- EQUIPO DE LABORATORIO (02) Juego de mallas : de 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 10, Nº 16,

Nº 20, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 80, Nº 100, Nº 200 y accesorios (02) Horno termostático (02) Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (02) Aparato casagrande con respectivo acanalador (02) Balanza de 3 brazos de precisión de capacidad de 300 gr. y sensibilidad al 0.1 gr. (02) Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronce, etc.) (02) Equipo equivalente de arena, compactación y CBR (02) Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras),

(prensa, moldes, escantillones, mallas grandes de 3/4", 3/8” y Nº 4, pisón, etc.) (02) Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato

perforado, mallas Nº 10 y 20, cincel, comba, etc.) (03) Equipo para medir espesores y compactación (Diamantina) (02) Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones, bandejas,

balanzas de 20 Kg con aproximación de 1 gr.) (02) Equipo Completo de Control Granulométrico (02) Equipo Marshall completo y equipo de lavado asfáltico para control de asfalto.(centrifuga,

moldes, pizón, equipo para ensayo marshall) (02) Termómetros blindados (06) Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con cemento

Pórtland (02) Rugosímetro (Merlín) (02) Viga Benkelman, para medir la Deflectometria (02) Esclerómetro para ensayos in-situ

El equipo de laboratorio deberá permanecer en el lugar de la prestación de los servicios de supervisión.

2.- Equipos de Informática (indicando Software a utilizar) se deberá detallar el nombre, tipo, cantidad de lo indicado en el formato 7 de los TDR) Se indicará el equipo y útiles de oficina que estará destinado para ejecutar el servicio, el que incluirá como mínimo treinta y tres (33) equipos de cómputo.

3.- Vehículos operadosEl equipo mínimo constará de veintiuno (21) Camionetas Pick Up Doble Cabina, doble tracción (operadas), camión volquete de dos ejes y dos (02) camionetas Tipo Combi (equipadas con radio).

Las maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de diez (10) años.

Nota:Bastará con la presentación del Anexo 14 para acreditar los recursos indicados en el mismo. (Equipo mínimo de topografía, laboratorio, Informática y vehículos operados), indicando la antigüedad de los mismos; ya que éste tiene carácter de declaración jurada.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

103


ANEXO Nº 15

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS(Fax o correo electrónico)

CEDULA Nº

FECHA DIA..............................MES .............................................. AÑO.............................

DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran)NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)DIRECCIÓN FISICA DEL DESTINATARIO(Según Contrato o documento comunicando cambio)DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO(Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)

ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido)VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique pronunciamiento) DIA MES AÑO

El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico notificada, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

......................................................Notificador

Anexo Nº 16

102


FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

PARTICIPANTE:

Consulta y/u Observación N..................

Referencia(s) de las BasesSección: ............Numeral:.............Página: ..............

Consulta y/u Observación:

republica del peruzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/2000… · web viewcon datos...

Documents