bases de licitacion o...

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

================================================================== LICITACION PÚBLICA LP No. 06/2012

FONDO GENERAL

1

Base de la Licitación Pública

LP No. 06/2012

“UNIFORMES CONFECCIONADOS PARA EL NIVEL SUPERIOR Y TELAS PARA LAS 5 REGIONES DE SALUD Y EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO GENERAL

Señor ofertante:

Favor leer detenidamente las condiciones que deberá cumplir su oferta.




FONDO GENERAL

2

INDICE

Contenido Pág. Condiciones y especificaciones técnicas del suministro requerido

……………………………………………

3-14

Periodo para adendas y consultas

……………………………………………

14

Presentación, Contenido y Apertura de Oferta

……………………………………………

14-25 Vigencia de la oferta

……………………………………………

25

Apertura Publica de Oferta y Cierre de las mismas

……………………………………………

27

Aceptación de bases de Licitación

……………………………………………

29

Prohibiciones

……………………………………………

29 - 33

Evaluación de ofertas

……………………………………………

33-37

Adjudicación

……………………………………………

37 - 38

Plazo para la firma de los contratos

……………………………………………

38 Garantías

……………………………………………

40 - 41

Lugar y Plazo de entrega

……………………………………………

41

Plazo, Forma y trámite de pago

……………………………………………

41

Cesación, extinción, caducidad y revocación del contrato

……………………………………………

43 Sanciones, Multas y solución de conflictos

……………………………………………

43

Aspectos subsanables y Solvencias vigentes para celebrar contrato

……………………………………………

45 Anexos

……………………………………………

47 - 83




FONDO GENERAL

3

1. OBJETO DE LA LICITACION

El Gobierno de El Salvador, representado por el Ministerio de Salud, que en lo

sucesivo se denominará MINSAL y este por medio de la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que en lo sucesivo se

denominará UACI, promueve la presente Licitación Pública LP No. 06/2012,

para el suministro de “UNIFORMES CONFECCIONADOS PARA EL NIVEL

SUPERIOR Y TELAS PARA LAS 5 REGIONES DE SALUD Y EQUIPOS

COMUNITARIOS DE SALUD”. FONDO GENERAL, según detalle y

especificaciones que se establecen a continuación.

2. MARCO LEGAL

Queda entendido que al presentar la oferta, el ofertante acepta sin reserva

alguna la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, todas las disposiciones del Derecho Común aplicables

al caso, y las condiciones de las presentes Bases de Licitación.

3. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

REQUERIDO

La adquisición de “UNIFORMES CONFECCIONADOS PARA EL NIVEL

SUPERIOR Y TELAS PARA LAS 5 REGIONES DE SALUD Y EQUIPOS

COMUNITARIOS DE SALUD”. FONDO GENERAL objeto de esta licitación,

deberá proporcionarse de conformidad a las siguientes condiciones y

especificaciones técnicas:

3.1 UNIFORMES CONFECCIONADOS NIVEL SUPERIOR.




FONDO GENERAL

4

Reglón Código Descripción Unidad

de medida

Cantidad Solicitada

1 80804025 Camisas tipo Polo 100% Algodón, para personal técnico, que en total suman 96. Se entregará 3 camisas por persona, confeccionadas en tela Doble Pique color Heather, 90% Algodón , 10% fibra negra; para personal Técnico, con logo bordado del MINSAL en la parte superior izquierda (medidas 7 cm. de largo por 5 cm de alto), (Segùn Dibujo Anexo 7).

c/u 198

2 80804050 Uniforme para el personal de MOTORISTAS, que en total suman 62. Se entregará 3 camisas por persona, Manga Corta, corte americano, confeccionadas en tela tipo oxford, cuello con ballena, sin botones en el cuello; con botones al frente y distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la talla, ojales de primera calidad, costura de primera calidad, cada camisa traerá una viñeta cosida al cuello, especificando marca, talla en letra (S.,M.,L.,XL.,XXL.,XXXL), deberán venir empacadas en paquetes de 3 unidades en bolsa plástica resistente, con el nombre de la dependencia y la talla visible; lleva logo bordado de MINSAL en bolsa izquierda, según anexo 2, (medidas de logo 7 cm de largo por 5 cm. de alto); con ribete en las mangas; la tonalidad de color aproximado para las camisas será de acuerdo a la clasificación PANTONE TEXTIL: Celeste 284 "U" (Según Dibujo Anexo 8)

c/u 186

3 80804060 Uniforme para personal de MOTORISTA que en total suman 12. Se entregará 3 camisas por persona, Manga Larga, confeccionadas en tela oxford, con dos botones en el puño para regular, con dos paletones de 1 cm. de ancho en el puño, cuello con ballena, sin botones en el cuello, con botones al frente y distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la talla, ojales de primera calidad, costura de primera calidad. Cada camisa traerá una viñeta cosida al cuello, especificando marca, talla en letras (S.,M.,L.,XL.,XXL.,XXL), deberán de venir empacadas en paquetes de 3 unidades en bolsa plástica resistente, con el nombre, de la dependencia y la talla visible, con bolsa al lado izquierdo superior con logo bordado medidas 7 cm. de largo por

5 cm de alto (según muestra y especificaciones Anexo 2) la tonalidad de color aproximado para las camisas

será de acuerdo a la clasificación PANTONE TEXTIL: Celeste 284 "U" (Segun Dibujo Anexo 14)

c/u 36




FONDO GENERAL

5


de medida

Cantidad Solicitada

4 80804100 Gabacha Confeccionada manga corta para personal Técnicoque en total suman 48. Se entregará 3 gabachas por persona, con 4 bolsas tipo parche con doble costura y talle, costura

cargada o pacha, con bolsas simuladas a los laterales, botones ocultos, logo bordado en bolsa izquierda de la parte de arriba (según anexo 2), en la parte de atrás llevará paletòn abierto cincho horizontal de lado a lado, costura entre ambos hombros, confeccionados en tela origen nacional o extrajero tejido plano y largo hasta la rodilla de cada recursos, (Segun Dibujo Anexo 9)

Los colores de la gabachas, segun el detalle siguiente:

Blanco Manga Corta c/u 18 Gris Manga Corta c/u 6 Azul Manga Corta c/u 117 Beige Manga corta c/u 3

Total del Renglon 4 C/u 144

5 80804110 Gabacha Confeccionada para personal de Laboratorio; Manga Larga, con logo

institucional de MINSAL, que en total suman 107. Se entregará 3 gabachas por persona. Según las siguientes especificaciones: Gabacha manga larga con puño elástico al final de la manga, con bolsas falsas a ambos lados, 3 bolsas tipo parche con costura doble, dos abajo y una al lado izquierdo superior con logo bordado medidas de 7 cm. de largo por 5 cm de alto (Según especificaciones Anexo 2), talle costura cargada o pacha, remaches vistos, la parte de atrás llevará paletón abierto cincho horizontal de lado a lado, costura entre ambos hombros, confeccionado en tela origen

nacional o extranjero, tejido plano y largo debajo de la rodilla. (Según dibujo Anexo 10)

Gris Manga Larga c/u 27

Blanco Manga Larga. c/u 294

Total del Renglón 5 c/u 321




FONDO GENERAL

6


de medida

Cantidad Solicitada

6 80804150 Pantalón de lona tipo jeans, para personal técnico y motoristas, que en total suman 183 personas. Se entregará 3 pantalones por persona, según especificaciones siguientes: Color azul Indigo, 100% algodón, con broches metálicos, costuras de refuerzo, en lona 14.5 onz. prelavada y suavizado, con bolsas de manta resistente, con logo bordado, medidas de 7 cm de largo por 5 cm de alto, la leyenda Ministerio de Salud en letras Blancas (Según anexo 2), ubicado en la parte superior de la bolsa delantera izquierda. (Según Dibujo Anexo 11)

c/u 549

7 80804200 Uniforme para el personal de ORDENANZAS FEMENINOS. El Uniforme consta de 2 piezas cada uno, (Falda y Chaqueta) según detalle: UNIFORME No. 1 Chaqueta con cuello, manga corta con bolsas y botones que mejor combinen al frente, Color GRIS OSCURO . FALDA ESTILO A COLOR NEGRO, hasta la rodilla, con pretina pinzas delanteras y traseras, paletón traslapado en la parte trasera y bolsa monedero. (Según dibujo anexo 12)

c/u 13

8 80804250 Uniforme para el personal de ORDENANZAS FEMENINOS, El Uniforme consta de 2 piezas cada uno, (Falda y Chaqueta) según detalle: UNIFORME No. 2 Chaqueta con cuello, manga corta con bolsas y botones que mejor combinen al frente, Color VERDE MEDIO. FALDA ESTILO A COLOR NEGRO, hasta la rodilla, con pretina pinzas delanteras y traseras, paletón traslapado en la parte trasera y bolsa monedero. (Según dibujo anexo 12)

c/u 13

9 80804300 Uniforme para el personal de ORDENANZAS FEMENINOS. El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (Falda y Chaqueta), según detalle: UNIFORME No. 3 Chaqueta con cuello, manga corta con bolsas y botones que mejor combinen al frente, Color CAFE CLARO. FALDA ESTILO A COLOR NEGRO, hasta la rodilla, con pretina pinzas delanteras y traseras, paletón traslapado en la parte trasera y bolsa monedero. (Según dibujo anexo 12)

c/u 13




FONDO GENERAL

7


de medida

Cantidad Solicitada

10 80804350 Uniforme para el personal de ORDENANZAS MASCULINO- El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (camisa y pantalón), según detalle: UNIFORME No. 1 Camisa manga corta Corte Americano Color GRIS. Pantalón de Vestir Color NEGRO, tejido plano con dos paletones a cada lado y con bolsa monedera (Según dibujo anexo 8 y 13)

c/u 7

11 80804355 Uniforme para el personal de ORDENANZA MASCULINO, El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (camisa y pantalón), UNIFORME No. 1 Camisa Manga Larga Corte Americano. Color GRIS, Pantalón de Vestir color Negro, tejido plano con dos paletones a cada lado y con bolsa monedera (Segun Dibujo anexo 13 y 14)

c/u 2

12 80804400 Uniforme para el personal de ORDENANZA MASCULINO, El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (camisa y pantalón), UNIFORME No. 2 Camisa, manga corta Corte Americano. Color VERDE MEDIO, Pantalón de Vestir color NEGRO, tejido plano con dos paletones a cada lado y con bolsa monedera (Según dibujo anexo 7 y 13)

c/u 7

13 80804405 Uniforme para el personal de ORDENANZA MASCULINO, El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (camisa y pantalón), UNIFORME No. 2 Camisa Manga Larga Corte Americano, Color VERDE MEDIO. Pantalón de Vestir Color NEGRO, tejido plano con dos paletones a cada lado y con bolsa monedera. (Segun Dibujos anexos 13 y 14)

c/u 2

14 80804450 Uniforme para el personal de ORDENANZA MASCULINO, El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (camisa y pantalón), UNIFORME No. 3 Camisa manga corta Corte Americano Color CAFÉ CLARO. Pantalón de Vestir color NEGRO, tejido plano con dos paletones a cada lado y con bolsa monedera (Según dibujo anexo 7 y 13)

c/u 7

15 80804455 Uniforme para el personal de ORDENANZA MASCULINO, El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (camisa y pantalón), UNIFORME No.3 Camisa Manga Larga Corte Americano, Color CAFÉ CLARO. Pantalón de Vestir color NEGRO, tejido plano con dos paletones a cada lado y con bolsa monedera. (Segun Dibujo anexo 13 y 14)

c/u 2




FONDO GENERAL

8


de medida

Cantidad Solicitada

16 80804500 UNIFORME CONFECCIONADO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL PPI, que en total suman 14. Se entregará 3 uniformes por persona. El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (guayabera y pantalón), Pantalón Negro y Guayabera Blanca Manga Corta, confeccionadas en dacrón blanco, lleva 2 alforzas completas adelante con botón al inicio y al final y atrás 3 alforzas de la misma guayabera con botón al inicio y al final, 4 bolsas al frente, botones aperlados, abertura a los lados, refuerzos especiales, sin botones en el cuello, con ballena en el cuello, con botones al frente distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la talla, ojales de primera calidad, costura de primera calidad, cada guayabera traerá una viñeta cosida al cuello especificando marca, talla en letras (S.,M.,L.,XL.,XXL.,XXL) vendrán empacadas en bolsa plástica en paquetes de 3, con el nombre de la dependencia y la talla visible. Pantalón de vestir Tejido Plano con dos paletones a cada lado y con bolsa monedera. (Según dibujo anexo 13 Pantalon y 15 Guayabera)

c/u 42

17 80804550 Uniforme para personal de Secretarias, que en total suman 21. El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (falda y chaqueta), Uniforme No. 1, con cuello, manga larga con 3 botones en cada manga y botones que mejor combine al frente, con bolsas tipo ojal, paletón traslapado. Falda estilo A hasta la rodilla, color CELESTE con pretina pinzas delanteras y traseras, paletón traslapado en la parte trasera y bolsa monedero. (Segun Dibujo anexo 16).

c/u 21

18 80804555 Uniforme para personal de Secretarias, que en total suman 60. Uniforme No. 1, El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (CHAQUETA Y PANTALON) Chaqueta con cuello manga larga con 3 botones en cada manga y botones que mejor combine al frente, con bolsas tipo ojal, paletón traslapado. Pantalón de Vestir , con pretina pinzas delanteras y traseras y bolsa monedero, color CELESTE (Segun Dibujo anexo 17)

c/u 60




FONDO GENERAL

9


de medida

Cantidad Solicitada

19 80804600 Uniforme para personal de Secretarias

que en total suman 21. El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (falda y chaqueta).

Uniforme No. 2, con cuello, manga larga con 3

botones en cada manga y botones que mejor combine al frente, con bolsas tipo ojal, paletón

traslapado. Falda estilo A hasta la rodilla,

Color Rojo con pretina pinzas delanteras y traseras, paletón traslapado en la parte trasera

y bolsa monedero. (Segun Dibujo anexo 16)

c/u 21

20 80804605 Uniforme para personal de Secretarias, que

en total suman 60. Uniforme No. 2, El Uniforme consta de 2 piezas cada uno

(CHAQUETA Y PANTALON) Chaqueta con

cuello manga larga con 3 botones en cada manga y botones que mejor combine al frente,

con bolsas tipo ojal, paletón traslapado.

Pantalón de Vestir, con pretina pinzas delanteras y traseras y bolsa monedero, color

ROJO (Segun Dibujo anexo 17)

c/u 60

21 80804650 Uniforme para personal de Secretarias que en total suman 21. El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (falda y chaqueta), Uniforme No. 3, con cuello, manga larga con 3 botones en cada manga y botones que mejor combine al frente, con bolsas tipo ojal, paletón traslapado. Falda estilo A hasta la rodilla, Color UVA con pretina pinzas delanteras y traseras, paletón traslapado en la parte trasera y bolsa monedero. (Segun Dibujo anexo 16)

c/u 21




FONDO GENERAL

10


de medida

Cantidad Solicitada

22 80804655 Uniforme para personal de Secretarias, que en total suman 60. Uniforme No. 3. El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (CHAQUETA Y PANTALON). Chaqueta con cuello manga larga con 3 botones en cada manga y botones que mejor combine al frente, con bolsas tipo ojal, paletón traslapado. Pantalón de Vestir, con pretina pinzas delanteras y traseras y bolsa monedero, color UVA (Segun Dibujo anexo 17)

c/u 60

23 80804700 UNIFORME CONFECCIONADO INSTITUCIONAL TIPO CIRUGIA PARA PERSONAL DE LABORATORIOS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS,

que en total suman 6. Se entregará 3 por persona. El Uniforme consta de 2 piezas cada uno (camisa y pantalón); Camisa tipo Cirugía Confeccionada en tela tipo dacrón, con logo bordado en el lado izquierdo superior (según especificaciones anexo 2), dos bolsas abajo;

Pantalón tipo cirugía, confeccionados en tela tipo dacrón, con elástico en la cintura bolsa trasera tipo parche lado izquierdo (Según dibujo anexo 18).

c/u 18

24 80805000 MONOGRAMA CON LOGO BORDADO DEL

MINSAL (Según monograma Anexo 19)

c/u 6,792

NOTA: DEL RENGLÓN 1 AL 23 SON UNIFORMES CONFECCIONADOS PARA EL

NIVEL SUPERIOR DEL MINSAL




FONDO GENERAL

11

3.2 ESPECIFICACIONES DE LA TELA REQUERIDAS.

Renglón Código

Tipo de

Tela

Composic

ión Tela

Color

Tela

Cantidad

(Yardas)

Tono

Código

Pantone

Peso

Mayor o

igual por

pulgada

cuadrada

Trama

(Hilos)

Urdimbr

e (Hilos) Ancho

25 80805040 Bonel

65%

Polyester,

35%

Algodón

Azul 5,668.50 655C 222gr/m2 46 +2 86 58-60

26 80805080 Lino

80%

Poliester

20%

Algodón o

Rayón

Azul 9,072.00 5395C

0,1700 al

0.1800

gr.

30 38 58-60

27 80805120 Bonel

65%

Poliester,

35%

Algodón

Beige 13,090.50 425U a

435U 222gr/m2 46+2 86 58-60

28 80805160 Dacron

65%

Poliester,

35%

Algodón

Blanco 3,195.00 Ver

Muestra 0,1 o + 50+2 60 58-60

29 80805200 Bonel

65%

Poliester,

35%

Algodón

Blanco 4,176.00 Ver

Muestra 222gr/m2 46+2 86 58-60

30 80805240 Lino

80%

Poliester

20%

Algodón o

Rayón

Blanco 11,130.00 Ver

Muestra

0,163gr/

m2 30 34 58-60

31 80805280 Bonel

65%

Polyester,

35%

Algodón

Celeste 2,691.00 291U 222gr/m2 46 +2 86 58-60

32 80805320 Bonel

65%

Polyester,

35%

Algodón

Gris 1,386.00 5477U A

5487U 222gr/m2 46 +2 86 58-60




FONDO GENERAL

12

Renglón Código Tipo de Tela

Composición Tela

Color Tela

Cantidad Yardas

Tono Código

Pantone

Peso Mayor o igual por pulgada

cuadrada Trama (Hilos)

Urdimbre

(Hilos) Ancho

33 80805360 Bonel

65%

Poliester,

35%

Algodón

Kaki 13,752.00 455U 222gr/m2 46+2 86 58-60

34 80805440 Oxford

65%

Polyester,

35%

Algodón

Celeste 2,637.00 284U 0,12 O + 52+2 54 54-55

35 80805480 Casimir

20%

Algodón y

80%

Poliester

Gris

Oscuro 667.50

431U a

432U 0,15 o + 70 79 58-60

36 80805520 Casimir

20%

Algodón y

80%

Poliester

Verde

Medio 667.50

5825C a

5835C 0,15 o + 67+2 74 58-60

37 80805560 Casimir

20%

Algodón y

80%

Poliester

Café

Claro 667.50

4635C a

4645C 0,16 o + 36+2 36 58-60

38 80805600 Gabardina

100%

Polyester

texturiza

do

Negro 2,002.50 Ver

muestra 195gr/m2 58+2 64 58-60

39 80805640 Casimir

10%

Algodón,

90%

Poliester

Celeste 1,521.00 646U a

647U

0,15 a

0,16 gr. 32+2 34 58-60

40 80805680 Casimir

20%

Algodón y

80%

Poliester

Rojo 1,521.00 193C a

194C 0,16 o + 63+ 2 88 58-60

41 80805720 Casimir

20%

Algodón y

80%

Poliester

Uva 1,521.00 518C a

519C 0,16 o + 63+ 2 94 58-60

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS TELAS DEBERÁN SER PRE-LAVADAS.




FONDO GENERAL

13

3.3 CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES Y

TELAS:

a) La coordinación para la ejecución del Contrato se hará directamente con los Administradores del Contrato.

b) El Contratista tomará medidas a cada persona en las diferentes dependencias donde se encuentren ubicadas; dichas medidas deberán ser tomadas con

cinta métrica y no por talla, la coordinación deberá hacerse con el

Administrador de Contrato del Nivel Superior.

c) Los desperfectos encontrados en las prendas, será responsabilidad del

Contratista, sustituirlas o efectuar los arreglos necesarios, coordinando con el Administrador del Contrato, quien enviará nota para que se presente al lugar

señalado en el plazo máximo de tres días hábiles después de haber recibido la

nota para retirar la prenda defectuosa, la empresa contratada deberá corregir

los defectos encontrados en las prendas en un plazo máximo de 10 días hábiles después de haber retirado la prenda defectuosa; en caso de no

atender lo señalado se informara por escrito a la UACI del Nivel Superior para

proceder de acuerdo a la LACAP.

d) Los uniformes confeccionados y telas del Nivel Superior deberán ser

entregados en el Almacén Central El Paraíso, ubicado en Final 6ª. Calle Oriente No. 1105 Barrio San Estaban, San Salvador en Plantel El Paraíso,

Almacén No. 3, con la factura, levantándose el acta de recepción respectiva

para luego remitirla a la UACI.

e) Las telas para las Regiones de Salud, deberán ser entregadas en los Almacenes de cada Región. Según Anexo 21.

f) El Contratista deberá atender los reclamos en forma cordial y a satisfacción del

MINSAL.

g) La empresa adjudicada deberá presentar las especificaciones de confección de los

Renglones 5, 6 y 17.

h) El Contratista deberá realizar previo a la entrega total de los Uniformes, una prueba de las confecciones realizadas para todo el personal de los renglones 5, 6 y 17, con 8 días Hábiles de anticipación a la fecha oficial de entrega según el contrato, para cada




FONDO GENERAL

14

una de las dependencias beneficiadas, con la finalidad de preveer fallas en la confección de las prendas. Dicha actividad será realizada con el Administrador de Contrato del Nivel Superior.

i) Los ofertantes deberán pasar a retirar a la UACI del MINSAL, las muestras del color de las telas, el dia: Jueves 24 de Mayo de 2012 de las 8:00 a.m. a las 3:30 p.m; en la UACI del MINSAL, situada en Calle Arce No. 827, San Salvador.

4. PERIODO PARA ADENDAS Y CONSULTAS

4.1 Consultas y Aclaraciones

Toda consulta o aclaración que los interesados consideren necesario, deberá formularse por escrito a la UACI del Nivel Superiro del MINSAL y las empresas extranjeras a la Dirección de Correo Electrónico [email protected], los días 24 y 25 de Mayo de 2012, las que serán contestadas y comunicadas por escrito a todos los interesados que hayan retirado las bases de licitación. Cuando se trate de aclaraciones que soliciten al MINSAL, los que hayan comprado y obtenido gratuitamente las bases de licitación, éstas serán contestadas por el jefe UACI y tendrá legal validez.

4.2 Adendas o Enmiendas

El MINSAL, por medio de la UACI podrá hacer por escrito, adendas o enmiendas a

las bases de licitación, antes de la presentación de ofertas, las cuales notificará a todos los interesados que hayan retirado las bases de licitación. Dichas adendas o enmiendas las suscribirá el titular del MINSAL y formará parte de los documentos contractuales; no tendrá ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales. Las adendas y aclaraciones serán notificadas a los interesados que hayan obtenido las bases de licitación en las dos opciones mencionadas en el numeral 7.1 de las presentes bases de licitación.

5. PRESENTACION, CONTENIDO Y APERTURA DE OFERTAS

5.1 PRESENTACION DE LA OFERTA.

La presentación de las ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce No.827, San Salvador, en fecha 07 de Junio del año 2012, de las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. (hora local). Después de las 10:00 a.m no se recibirán ofertas




FONDO GENERAL

15

Las bases de licitación podrán ser consultadas en la dirección electrónica http://www.comprasal.gob.sv y si están interesados en presentar su oferta tienen dos opciones: Primera opción Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para lo cual deberán cancelar en efectivo el valor por el derecho de obtener dichas bases y retirar el documento físico de la base, en las fechas y monto señalado para la presentación de ofertas en la publicación de convocatoria en medios de prensa escrita, por medio de un mandamiento de ingreso extendido por la UACI del MINSAL, dicho pago se hará en la caja

corporativa del Banco Agrícola, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador y en el caso

de los extranjeros podrán cancelar en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.

Segunda Opción: Los interesados podrán obtener las bases de licitación de forma

gratuita registrándose y descargándolas directamente del sitio electrónico de

compras públicas habilitado para ello http://www.comprasal.gob.sv, las bases podrán

ser descargadas electrónicamente hasta las 23:59 p.m. del último día de la venta de bases en la UACI del MINSAL.

Los ofertantes deberán presentar sus ofertas con el contenido requerido en los numerales 5.2 y 5.3 con sus respectivos apartados y demás condiciones

establecidas en las presentes bases de licitación.

El ofertante establecerá la dirección del domicilio y dirección de correo electrónico

exacto donde recibirá las notificaciones de la UACI y la designación de una

persona facultada para recibirlas, así mismo el número de teléfono y fax. En caso de cambio de dirección deberá notificarla de inmediato vía escrita a la UACI del

MINSAL. La notificación se hará personalmente al interesado, por fax o por correo

electrónico; el ofertante acusará de recibo dichas notificaciones a más tardar

dentro de las dos horas siguientes de su envió. En caso de no acusar el recibo de las notificaciones por dicho medio, se entenderá que las han recibido

satisfactoriamente y quedarán oficialmente notificados.

Los ofertantes deberán presentar la OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA en

sobre “A” y la DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA en sobre “B”. Toda la

documentación deberá presentarse en original y una copia respectivamente en sobres separados, cerrados y sellados. Los sobres deberán rotularse así:

http://www.comprasal.gob.sv/




FONDO GENERAL

16

Licitación Publica LP No. 06/2012, nombre o razón social, dirección y teléfono del ofertante. Las copias deberán contener toda la documentación que contiene

la oferta original.

Las ofertas técnica y económica y los documentos que la acompañen deberán estar escritos en idioma CASTELLANO o vertidos al mismo y deberán estar

traducidos cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 6 de las

presentes bases de licitación.

Las ofertas técnicas y económicas incluirán los índices que faciliten la

ubicación de cualquier información durante el proceso de revisión, evaluación y adjudicación. Todas las páginas deberán ser numeradas.

La documentación deberá ser presentada en hojas tamaño carta y protegida por cubierta adecuada en forma suficientemente segura para evitar su deterioro por

el uso durante las tareas de su revisión y evaluación.

El ofertante deberá verificar, asegurar y responsabilizarse de que la información contenida en el CD-R coincida exactamente con el formulario de la oferta impresa.

EL MINSAL se reserva el derecho de realizar las pruebas necesarias para

asegurar la integridad de la información contenida en el CD-R.

En caso de discrepancia entre la información que aparece en el diskette y la oferta

impresa o escrita, prevalecerá la oferta escrita.

Las ofertas deberán presentarse con base al formulario de oferta según Anexo

No. 1, el cual deberá presentar CD-R.

El MINSAL no recibirá ninguna oferta que llegue posterior a la fecha y hora límite

fijada para la presentación de ofertas.

Las ofertas deberán presentarse con base al MODELO DE MANUAL DEL

PROVEEDOR DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES. (ANEXO No. 11 y CD-R); el

cual deberá imprimir accesando a la dirección http://www.salud.gob.sv, opción menú, dentro de ésta seleccionar la opción Adquisiciones y Contrataciones. En

ésta pantalla, bajo el tema Módulo de Ofertas se encuentran los link que

permiten bajar el Manual de Usuario (pdf)

NOTA IMPORTANTE PARA INSTALAR EL SISTEMA DE ADQUISICIONES:

http://www.salud.gob.sv/




FONDO GENERAL

17

Cada vez que participe en licitaciones y tenga que introducir información con el

Sistema de Adquisiciones del Ministerio de Salud o sus establecimientos de la

Red Nacional del MINSAL, tiene que instalarlo COMO NUEVO, y sólo tiene que

existir en la base de información la Licitación participante, de lo contrario corre el riesgo que su información se duplique o que no imprima.

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR LA APLICACIÓN DEL MÓDULO DE OFERTAS DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES.

Accesar a la dirección de Internet http://www.salud.gob.sv

En la página principal seleccionar la página principal, accesos directos,

dentro de ésta seleccionar la opción Adquisiciones y Contrataciones. En esta

pantalla, bajo el tema Módulo de ofertas se encuentran los link que permiten bajar el Manual de Usuario (pdf) y el Archivo ejecutable (Aplicación

actualizada al 10/06/2011). Para ejecutar la instalación, se deberá hacer clic

en la opción Archivo ejecutable (Aplicación 10/06/2011), en ese momento se desplegará la ventana de diálogo, en la que se deberá hacer clic en Abrir.

AUTOMÁTICAMENTE SE INICIARÁ EL PROCESO DE INSTALACIÓN PARA

C:/

EL PROCESO DE INSTALACION DESPLEGARA UNA SERIE DE

PANTALLAS DE DIALOGO Y EN TODAS ELLAS DEBERÁ PRESIONAR ENTER

HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

AL FINALIZAR EL PROCESO DE INSTALACIÓN LA APLICACIÓN QUEDARÁ INSTALADA EN EL DISCO DURO DE LA MÁQUINA LOCAL EN UN

DIRECTORIO LLAMADO C:\OFERTASMSPAS, LA CUAL PUEDE HACER

ACCESO DIRECTO SI LO DESEA CADA EMPRESA.

EN LA CARPETA OFERTAS HABRÁ UN EJECUTABLE CON EL NOMBRE OFERTAS, (este archivo lo utiliza también para modificar o continuar

alimentando su oferta) EN EL QUE DEBERÁ HACERSE DOBLE CLICK PARA

INICIAR CON LA CAPTURA DE OFERTAS.

PARA CONTINUAR SOLO SE NECESITA SEGUIR LAS INSTRUCCIONES

DESCRITAS EN EL MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO DE OFERTAS DEL

SISTEMA DE ADQUISICIONES.

PARA PODER IMPRIMIR SU OFERTA TÉCNICA ECONÓMICA TIENE QUE INTRODUCIR EN EL SISTEMA LA INFORMACIÓN DE ESTADOS

FINANCIEROS DE SU EMPRESA.





FONDO GENERAL

18

5.2 CONTENIDO DE LA OFERTA.

5.2.1 LA OFERTA TÉCNICA deberá contener las condiciones y especificaciones técnicas de acuerdo al formulario del Anexo No. 1, adjuntando además los documentos obligatorios siguientes: 5.2.2 Muestras debidamente identificadas con numero de renglon del 1 al 23, numero de Licitacion y nombre de la empresa, por cada renglon y pieza confeccionada.

5.2.3 Muestras de las telas debidamente identificadas, con numero de renglon del 25 al 41, numero de Licitacion y nombre de la empresa, por cada renglon.

5.2.1.1 Carta compromiso por medio la cual el ofertante se compromete a

realizar previo a la entrega total de los Uniformes, una prueba de las confecciones realizadas para todo el personal para los renglones 5, 6 y 17, con 8 días Hábiles de anticipación a la fecha oficial de entrega según el contrato, para cada una de las dependencias beneficiadas, con la finalidad de preveer fallas en la confección de las prendas. Dicha actividad será realizada con el Administrador de Contrato del Nivel Superior.

5.2.1.2 Si la empresa ha tenido experiencia previa en el suministro con la

UACI del Nivel Central del MINSAL especificar el número de licitación y número

de contrato a través del cual se recibió el suministro. 5.2.1.3 Si la empresa no ha tenido experiencia previa en la prestación del

suministro con la UACI del nivel Central del MINSAL, pero ha proporcionado dichos productos en forma satisfactoria en los últimos dos años en instituciones públicas, Autónomas o del Sector privado, presentar dos constancias, como mínimo. Dichas constancias deberán ser presentadas en originales y vigentes, y a nombre del Ministerio de Salud, firmadas y selladas por el Representante Legal o Propietario de la empresa (en el caso de las empresas privadas), Director de la Institución o Jefe UACI.

5.2.2 LA OFERTA ECONOMICA Deberá contener la información requerida de acuerdo al formulario de

Presentación de Ofertas según Anexo No. 1, y a su vez presentarlo impreso y en diskette; además deberá contener lo siguiente:




FONDO GENERAL

19

Carta firmada por el Representante Legal indicando en números y letras el monto total ofertado.

Montos ofertados en dólares de Los Estados Unidos de América, y se consideraran únicamente cuatro decimales.

Los precios ofertados deberán incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes

Muebles y a la Prestación de Servicios, y se mantendrán en firme durante la vigencia de la oferta y el contrato respectivo.

5.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA

OFERTA TECNICA

5.3.1 DE LAS PERSONAS JURIDICAS NACIONALES

Fotocopia Certificada por Notario de:

5.3.1.1. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad

debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

5.3.1.2 Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o

Fusión de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere).

5.3.1.3 Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia

extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se

encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.

5.3.1.4 Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como

tal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio y Testimonio de la Escritura del poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el

Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de Apoderado.

5.3.1.5 Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o Carné de Residente del

Representante Legal de la Sociedad y/o Apoderado en su caso,

documentos que deben estar vigentes.

5.3.1.6 Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal y/o del

Apoderado según sea el caso.




FONDO GENERAL

20

5.3.1.7 Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la Sociedad.

5.3.1.8 Estados Financieros Básicos (Balance General con su respectiva

Certificación de Depósito emitida por el Registro de Comercio y Estado de

Resultados debidamente inscritos) al 31 de Diciembre del año 2011, o del periodo que tenga de operar el ofertante, según su fecha de

creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y

auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, adjuntando el informe y

dictamen financiero del examen de auditoría firmado y sellado por el

Auditor externo.

Originales de los siguientes documentos:

5.3.1.9 Nómina de Accionistas suscrita por el Representante Legal.

5.3.1.10 Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la

apertura de las ofertas.

5.3.1.11 Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen

Salud, vigente a la fecha de la apertura de ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva

constancia.

5.3.1.12 Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de

Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), vigente a

la fecha de la apertura de ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

5.3.1.13 Solvencia de obligaciones previsionales de las AFP´S e IPSFA vigente a

la fecha de la apertura de ofertas. En caso de no tener cotizantes de algunas de las AFP’S e IPSFA, deberán presentar las constancias

respectivas.

Solvencia de Impuestos Municipales de la Sociedad, vigente a la fecha de

la apertura de ofertas, de la Alcaldía Municipal del domicilio del ofertante.




FONDO GENERAL

21

En caso de resultar ganador en la presente licitación, todas las solvencias requeridas e indicadas anteriormente deberán estar estrictamente vigentes al

momento de la contratación.

5.3.1.15 Referencia bancaria que refleje las operaciones crediticias en el Sistema

Financiero y donde certifique la categoría de cliente A1 ó A2. En el caso

que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el Sistema Financiero, bastara con la constancia sin calificación de categoría. Para

los participantes nacionales. Sin embargo en el caso que los ofertantes

al presentar sus Estados Financieros, reflejen en el Balance General Préstamos a Corto o Largo Plazo deberán presentar referencia bancaria.

Dichos documentos deberá estar fechado dentro de los 30 días

calendario previos a la fecha de apertura de ofertas.

5.3.1.16 Declaración Jurada otorgada ante Notario por parte del Representante

Legal de la sociedad y/o Apoderado en su caso sobre la veracidad de la

información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazo de entrega y especificaciones técnicas y de no estar en

cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26,

las exclusiones del Artículo 158 y los efectos del artículo 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y que la

Nomina de Accionistas es la vigente y demás condiciones establecidas en

las Bases de Licitación según Anexo No. 3

El Ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta por

el equivalente al tres por ciento (3%) del monto total ofertado. La fianza deberá presentarse de acuerdo al formulario descrito en el Anexo No. 5 de las

presentes Bases de Licitación.

5.3.2 SI ES PERSONA NATURAL NACIONAL

Fotocopia Certificada por Notario de:

5.3.2.1 Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia

extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se

encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.

5.3.2.2 Documento Único de Identidad (DUI) vigente.




FONDO GENERAL

22

5.3.2.3 Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT).

5.3.2.4 Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes

Muebles y a la Prestación de Servicios IVA.

5.3.2.5 Estados Financieros (Balance General con su respectiva certificación de

depósito emitida por el Registro de Comercio y Estado de Resultados inscritos) al 31 de Diciembre del año 2011 o del período que tenga de operar el

ofertante según fecha de creación de la empresa, firmados por los

responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría,

adjuntando el informe y dictamen financiero del examen de Auditoría firmado

y sellado por el Auditor Externo.

Originales de los siguientes documentos

Los mismos documentos originales solicitados a las personas jurídicas en las presentes Bases de Licitación, excepto la Nómina de Accionistas.

5.3.3 SI ES PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA

5.3.3.1 Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad,

debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del ofertante.

5.3.3.2 Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro

correspondiente al país del ofertante. (en caso que las hubiere.

5.3.3.3. Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, y Testimonio de la Escritura del Poder otorgado por el

Representante Legal, en caso de comparecer por medio de

apoderado.

5.3.3.4 Documento de Identidad vigente: Pasaporte o Carné de Residente del

Representante Legal de la Sociedad, y/o Apoderado en su caso.




FONDO GENERAL

23

5.3.3.5 Estados Financieros Básicos (Balance General debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen y estado de resultados)

al 31 de diciembre del 2011 o del periodo que tenga de operar el

ofertante según su fecha de creación de la empresa, firmados por los

responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen,

adjuntando el informe y dictamen financiero del examen de auditoría

firmado y sellado por el auditor externo.

5.3.3.6 Referencia bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero

del país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente como excelente o muy bueno, dicho documento deberá estar

fechado dentro de los treinta días calendario previos a la fecha de

apertura de ofertas.

5.3.3.7 Declaración Jurada otorgada ante autoridad competente por parte

del Representante Legal de la Sociedad y/o Apoderado en su caso

facultado sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazos de entrega,

especificaciones técnicas, de no estar en cualquiera de las

incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26, las exclusiones del artículo 158, efectos del artículo 159 todos de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, de

estar solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social y demás condiciones establecidas en las

Bases de Licitación, según ANEXO No. 4

5.3.3.8 Garantía de Mantenimiento de Oferta. EL valor de dicha garantía

será por el equivalente al tres por ciento (3%) del monto total

ofertado, de acuerdo al formulario del Anexo No. 5, en dólares de los

Estados Unidos de América, la cual estará vigente durante el plazo de 150 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de

ofertas indicadas en las presentes Bases de Licitación y serán

devueltas cuando el ofertante favorecido presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

5.3.4 SI ES PERSONA NATURAL EXTRANJERA

5.3.4.1 Documento de identidad vigente: Pasaporte o Carné de Residente




FONDO GENERAL

24

del ofertante y/o apoderado en su caso.

5.3.4.2 Estados Financieros Básicos (Estado de Resultados y Balance General

debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen) al

31 de Diciembre del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante, según fecha de creación de la empresa, firmados por los

responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo,

autorizado de acuerdo al legislación del país de origen, adjuntando el informe y dictamen financiero del examen de Auditoría firmado y

sellado por Auditor Externo.

5.3.4.3 Referencia bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero del

país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente

como excelente o muy bueno, dicho documento deberá estar fechado dentro de los treinta días calendario previos a la fecha de apertura de

ofertas.

5.3.4.4 Declaración Jurada otorgada ante autoridad competente por parte del ofertante y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la

información proporcionada; aceptación plena de los términos de

referencia, plazos de entrega, especificaciones técnicas, de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26,

las exclusiones del artículo 158, efectos del artículo 159 todos de la Ley

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De estar solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de

Seguridad y Previsión Social y demás condiciones establecidas en las

Bases de Licitación, según (ANEXO No. 4).

5.3.4.5 Garantía de Mantenimiento de Oferta. EL valor de dicha garantía será

por el equivalente al tres por ciento (3%) del monto total ofertado, de

acuerdo al formulario del Anexo No. 5, en dólares de los Estados Unidos de América, la cual estará vigente durante el plazo de 150 días

calendario contados a partir de la fecha de apertura de ofertas

indicadas en las presentes Bases de Licitación y serán devueltas cuando el ofertante favorecido presente la Garantía de Cumplimiento

de Contrato.




FONDO GENERAL

25

Tanto las personas Jurídicas ó Naturales Extrajeras en caso de ser adjudicadas, deberán tramitar ante el Ministerio de Hacienda de El

Salvador la Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT)

5.4 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

El período de vigencia de la oferta, será de 120 días calendarios, contados a

partir de la fecha de apertura de las ofertas.

6. REQUISITOS LEGALES PARA DOCUMENTOS EMANADOS EN EL

EXTRANJERO. Todos los documentos solicitados en la presente base de licitación que se extiendan en país extranjero, deberán presentarse certificados por el funcionario competente del país que emane, debidamente apostillado y traducidos al idioma castellano y clase de moneda de curso legal (dólares de los Estados unidos de América), con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. En caso que el país de origen no sean suscriptor del

convenio de la Haya, deberá contener el trámite de autenticas hasta por el consulado de El Salvador más cercano, posteriormente, deberá autenticarse la firma del Cónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. No será necesario este requisito para aquellos documentos privados que no contengan certificaciones oficiales o por Notarios emitidas en el extranjero, si no únicamente lo referente al trámite de traducción.

APOSTILLADO O AUTENTICA DE FIRMA: Para que los documentos cumplan con este requisito, la firma que los autoriza debe de estar debidamente autenticada, para lo cual los ofertantes tienen dos opciones, LA PRIMERA a través de APOSTILLA, convenio del cual El Salvador es suscriptor y debe de serlo el país de origen de los documentos y LA SEGUNDA de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES en aquellos casos en que los documentos se hubieren emitido o iniciado su proceso de emisión bajo la vigencia de dicho Código; pero si su fecha de emisión es posterior al 30 de junio de 2011 deberá de cumplir lo establecido en el ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, dichos procedimientos se detallan a continuación: CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. “Art. 1 El presente convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro estado contratante.




FONDO GENERAL

26

Se consideran como documentos públicos en el sentido del presente convenio: a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un Secretario oficial o Agente oficial. b) Los documentos administrativos, c) Los documentos Notariales, d) La certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.

Sin embargo el presente convenio no se aplicará:

a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares, b) A los documentos administrativos relacionados directamente con la operación comercial aduanera”. “ART. 261. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES: Para que haga fe el instrumento público o auténtico, emanado de país extranjero, la firma que lo autoriza debe estar

autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o encargado de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legalización habrá de ser autenticada también por el Ministro o Subsecretario de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de acuerdo

ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello. También harán fe los instrumentos auténticos emanados de país extranjero extendidos por medio de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se han extendido. Esta razón

deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior. Si los instrumentos a que se refiere el presente artículo estuvieren escritos en idioma extranjero, vertidos que sean al castellano por intérprete nombrado por Juez Competente, no hay necesidad de nueva versión para que obren en los demás tribunales de justicia, u otras oficinas gubernativas, y tampoco habrá necesidad de esta versión cuando los instrumentos hayan sido ya traducidos de acuerdo con la ley del país de donde proceden y la traducción esté debidamente autenticada. Siempre que el Juez o Tribunal, o el Jefe de la Oficina gubernativa donde el instrumento o instrumentos vertidos en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso




FONDO GENERAL

27

de solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versión practicada en forma

legal por juez competente, será la única que se tomará en cuenta” “ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL: Los instrumentos públicos se considerarán auténticos mientras no se pruebe su falsedad. Sin perjuicio de lo previsto en Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador, para que se haga fe el instrumento público, emanado de país extranjero, la firma que los autoriza debe de estar autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o Encargado de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legislación habrá de ser autenticada también por el Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por

medio de Acuerdo Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello. También harán fe los instrumentos públicos emanados de país extranjero extendidos por medio de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se han extendido. Esta razón deberá ser firmada

por el funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior. Siempre que el Juez o Tribunal, o el jefe de la oficina gubernativa donde el instrumento o instrumentos vertidos al castellano en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla,

como también en el caso de solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por juez competente, será la única que se tomará en cuenta.” 7. APERTURA PUBLICA DE OFERTA Y CIERRE DE LAS MISMAS.

La apertura de las ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional de este Ministerio, ubicada en la Calle Arce No. 827,

San Salvador, en fecha 07 de Junio del año 2012, a las 10:00 a.m. (hora local),

después de las 10:00 a.m. no se recibirán ofertas

Cada Ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual

deberá estar presente en el acto de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo

permanecer desde su inicio hasta la finalización. En ese mismo acto tomará de las




FONDO GENERAL

28

mismas los datos que consideren necesarios, posteriormente no se dará

información alguna.

7.1 Facultades de la UACI.

El Representante de la UACI, procederá a admitir las ofertas siempre y cuando sean presentadas en tiempo y contengan la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Las ofertas recibidas extemporáneamente y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de Oferta quedarán excluidas de pleno derecho.

7.2 Cierre

Finalizada la apertura de ofertas, se levantará el acta respectiva, haciendo constar todo lo acontecido, la cual será firmada por los participantes en el acto, a quienes se les entregará una copia de la misma si la desean.

8. ACEPTACION DE BASES DE LICITACION

Es entendido y convenido que el ofertante al presentar su oferta, da por aceptadas las condiciones y especificaciones establecidas en estas Bases de Licitación.

9. PROHIBICIONES

Después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso, no se brindara información alguna con respecto al examen, tabulación, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de la misma, a ninguna persona o personas que no estén vinculadas en el proceso de análisis y evaluación de ofertas. Esto se aplica tanto a funcionarios o empleados de la institución contratante, como a personal relacionado con las empresas ofertantes. La infracción a la anterior prohibición dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes. No obstante lo establecido en el inciso anterior, durante el periodo de prohibición, si la comisión evaluadora de ofertas tuviere la necesidad de realizar consultas sobre la aplicación de la LACAP y el reglamento, podrán realizarse a la UNAC, sin que en dicha

consulta se revelen datos identificativos correspondientes a los ofertantes. De conformidad a lo estipulado en el Art. 54 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.




FONDO GENERAL

29

No se podrá contratar ni directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tengan cualquiera de los impedimentos a que se refieren los Art. 25 y 26 y las exclusiones a que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Tal como se detalla a continuación:

9.1 IMPEDIDOS PARA OFERTAR (Art. 26 de la LACAP)

a) El Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Diputados Propietarios y

Suplentes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, los

miembros de los Concejos Municipales y del Consejo de Ministros, los Titulares

del Ministerio Publico, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema

de Justicia y de la Corte de Cuentas de la Republica, los miembros de la Junta

Directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la Comisión Ejecutiva

Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), los miembros de la Junta Directiva. de las

Instituciones Financieras y de Crédito Publico tales como: Banco Central de

Reserva de El Salvador, Fondo Social para la Vivienda (FSV), Fondo Nacional de

Vivienda Popular (FONAVIPO), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco

Hipotecario, Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), así como los miembros del

Tribunal de Servicio Civil, del Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal

Supremo Electoral, del Registro Nacional de Las Personas Naturales, Las

miembros de Las Juntas de Gobernadores o Consejos Directivos de Las

instituciones Autónomas y todos Los demás titulares de Las instituciones

públicas, ni las personas jurídicas en las que estos ostenten la calidad de

propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos,

directores, concejales o representantes legales, no podrán ofertar en ninguna

institución de la Administración Pública;

b) Los funcionarios y empleados públicos y municipales, en su misma institución; ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. Esta disposición también será aplicable a los miembros de Las Juntas o Consejos Directivos; c) El cónyuge o conviviente, y Las personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con Los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior, así coma las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes Legales; d) Las personas naturales o jurídicas que en relación con procesos de




FONDO GENERAL

30

adquisición o Contratación, hayan sido sancionadas administrativa o judicialmente, o inhabilitados por cualquier institución de la administración pública, por el plazo en que dure la inhabilitación; e) Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por Administración o propiedad, con las personas a que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento. Estas inhabilidades se extienden de igual forma a las subcontrataciones. Las restricciones previstas para Las personas jurídicas establecidas en este articulo, no serán aplicables en Los casos que el Estado sea el accionista o cuando la participación de Los socios o accionistas particulares a que el mismo artículo se refiere, no exceda del cero punto cero cero cinco por ciento (0.005%). Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en este artículo son nulas.

9.2 CAPACIDAD PARA CONTRATAR (Art. 25 de la LACAP) Podrán ofertar y contratar con la administración pública, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones: a) Haber sido condenado con anterioridad, mediante sentencia firme, por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos;

b) Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus

obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no

este rehabilitado;

c) Haberse extinguido por parte de la institución contratante el contrato

celebrado con alguna de las instituciones, por causa imputable al contratista,

durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción. d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social; e) Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley; f) En el caso de que concurra como persona jurídica extranjera y no

estuviere legalmente constituida de conformidad a las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional, aplicables para su ejercicio o funcionamiento; g) Haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones,




FONDO GENERAL

31

mediante cualquier artificio. Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra. Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial. Cuando las instituciones de la administración pública tengan conocimiento de las situaciones anteriores, deberán informarlas a la UNAC, para los efectos legales consiguientes, a través del funcionario competente." 9.3 INHABILITADOS PARA PARTICIPAR (Art. 158 de la LACAP) La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa, al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas siguientes: I. Inhabilitación por un año:

a) Haber sido sancionado con multa por la misma institución dos o más veces dentro del mismo ejercicio fiscal;

b) Haber sido sancionado de conformidad al artículo 25 literal c) de la Ley de Competencia. II. Inhabilitación por dos años:

Reincidir en la conducta contemplada en los literales del romano anterior;

Si afectare reiteradamente los procedimientos de contratación en que participe;

c) No suministrar o suministrar un bien, servicio u obra que no cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia pactadas en el contrato u orden de compra.

III. Inhabilitación por tres años: a) Reincidir en alguna de las conductas tipificadas en los literales b) y c) del

romano anterior;

No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado, sin causa justificada o comprobada;




FONDO GENERAL

32

Obtener ilegalmente información confidencial que lo sitúe en ventaja respecto de otros competidores. IV. Inhabilitación por cuatro años.

Reincidir en la conducta contemplada en el literal b) del romano anterior;

Suministrare dadivas, directamente o por intermedio de tercera persona, a

los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativa;

Acreditar falsamente la ejecución de obras, bienes o servicios en perjuicio de la institución contratante.

V. Inhabilitación por cinco años:

a) Reincidir en alguna de las conductas contempladas en los literales b) y c) del

romano anterior;

b) Invocar hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación;

c) Participar directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar excluido por el régimen de prohibiciones de esta Ley. Las inhabilitaciones a que se refiere este articulo, surtirán efecto en todas las instituciones de la administración pública, debiendo hacerse por resolución

razonada, y de todo lo actuado la UACI deberá incorporar la información al Registro e informar a la UNAC de dichas inhabilitaciones, para su correspondiente divulgación. Si a un proveedor inscrito en el Registro le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, esta será dejada sin efecto hasta que cese su inhabilidad." Art. 159 – No se dará curso a nuevos contratos con el mismo ofertante, mientras este no haya pagado las multas ó el valor del faltante o averías o que haya habido lugar por incumplimiento parcial o total del contrato.

10. EVALUACION DE OFERTAS Previo a la evaluación técnico financiero se hará un Examen Preliminar de los requisitos establecidos en el numeral 5.2.1, y los documentos financieros incluidos en el numeral 5.2.3 y sus apartados de las presentes bases de licitación. De encontrarse que los documentos




FONDO GENERAL

33

presentados poseen errores u omisiones o no fueron presentados, se procederá a prevenir la presentación de los mismos, así mismo lo que no haya sido incluido y que se hubiese solicitado en las bases, para la cual se le asignará un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. Si la información es presentada extemporáneamente, se tomará como no presentada. El ofertante que no cumpla en su totalidad con la información técnica y financiera solicitada, será disminuido su ponderación con respecto al parámetro incumplido. Para el caso de la capacidad legal de la Sociedad o de la persona natural, establecidas en el numeral 5.2.3, solamente será revisada y no evaluada, por lo que no se le asignara puntaje. La revisión se realizara con base a la documentación presentada, se examinará que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y requisitos legales establecidos en cada caso en las Bases de Licitación, en caso de encontrarse que alguna documentación de la sociedad o persona natural establecida en dicho numeral, de las Bases de Licitación no ha sido incluida, se procederá a prevenir la presentación de la misma, para lo cual se le asignará el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación, a excepción de la garantía de mantenimiento de oferta, la cual no podrá ser subsanada en el monto asegurado y la vigencia de la misma, (aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura

por letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas, pero no por cambios en el monto que se ha establecido); por lo que de no superar las observaciones efectuadas la oferta será considerada NO ELEGIBLE. Si la información es presentada extemporáneamente, se tomara como no presentada, determinándose como NO ELEGIBLE, en caso de no presentar la documentación requerida o esta no esté de acuerdo a lo solicitado, la oferta será denominada NO ELEGIBLE para recomendar la adjudicación;

quedando únicamente evaluada Financiera y Técnicamente. Así mismo, se evaluará la oferta económica y si hay errores de cálculo estos serán rectificados de la siguiente manera: Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad correspondiente, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. La única excepción será un error obvio en la ubicación del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

La Comisión de Evaluación de Ofertas procederá a efectuar el análisis utilizando para ello la siguiente metodología:

10.1 EVALUACION DE LOS ASPECTOS TECNICOS (70%)

En este criterio se evaluarán los siguientes aspectos:




FONDO GENERAL

34

10.1.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 40% Para la evaluación de este criterio, se considerará lo establecido en el numeral 3 Condiciones y Especificaciones Técnicas y el numeral 5.2.1 Oferta Técnica, análisis de las muestras en cuanto al diseño, confección y calidad de tela, verificando cada una de las especificaciones bajo el criterio CUMPLE O NO CUMPLE, si cumple en un 100% se asignará el total del porcentaje asignado del CUARENTA POR CIENTO (40%), caso contrario se asignará CERO POR CIENTO 10.1.2 EXPERIENCIA PREVIA EN EL SUMINISTRO 30% Si el producto ofertado ha sido adquirido anteriormente, a través de la UACI nivel Central del MINSAL, en los 3 últimos años y no ha presentado quejas u observaciones negativas documentadas sobre la experiencia por parte de los usuarios, se le asignara TREINTA POR CIENTO (30%) de no cumplir con este requisito se asignara CERO POR CIENTO (0%). Cuando el suministro ofertado no haya sido adquirido por la UACI del nivel Central del MINSAL, pero ha sido comercializado localmente, deberá presentar 2 constancias de Instituciones Públicas, Autónomas o del sector privado donde hayan suministrado uniformes especificando la calidad tanto en tela como en confección de la prenda y cumplimiento en las entregas. Dichas referencias deberán ser emitidas y firmadas por el propietario o representante legal de la empresa a quien se le ha suministrado el bien o por el Jefe UACI en el caso de las Instituciones Públicas o Autónomas. Si dicha documentación

es presentada satisfactoriamente se asignara TREINTA POR CIENTO (30%) De no cumplir con los requisitos anteriores se le asignará 0% Si presenta las 2 constancias de forma satisfactoria a lo solicitado se le asignará el TREINTA POR CIENTO (30%), si presenta 1 constancia de forma satisfactoria se le asignará el QUINCE POR CIENTO (15%); de no presentar constancias se le asignará el CERO POR CIENTO (0%).

10.2 EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 30%

La capacidad financiera se evaluará con base a los Estados Financieros (Balance General con la Certificación de Deposito inscritos), que extiende el Registro de Comercio y Estados de Resultados) al 31 de Diciembre del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante, según fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración; debidamente auditados y acompañados del informe y dictamen del examen de




FONDO GENERAL

35

auditoría externa, autorizado por el Consejo de Vigilancia de Contaduría Pública y Auditoría. Evaluando las razones financieras de índice de solvencia, capital de trabajo, índice de endeudamiento y las referencias bancarias de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION PONDERACION

Índice de Solvencia

Mínimo Is= 1 para obtener puntaje mínimo. Se obtiene de dividir el activo circulante entre

el pasivo circulante en el último balance, obteniéndose la relación uno a uno, de no cumplir con dicha relación se asignará cero por ciento.

7.5

Capital de trabajo Se obtiene de restar al activo circulante el pasivo circulante el resultado deberá ser positivo, de resultar negativo se asignará cero por ciento.

7.5

Índice de Endeudamiento

Se obtiene de dividir el pasivo total entre el activo total y el resultado deberá ser menor o igual que 1, de no cumplir con dicha relación se asignará cero por ciento.

7.5

Referencias Bancarias

Presentar al menos una referencia que refleje las operaciones crediticias en el Sistema Financiero y donde certifique la categoría de cliente A1 ó A2 en el caso que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el Sistema Financiero, bastara con la constancia sin calificación de categoría. En el caso de los ofertantes extranjeros, como excelente o muy bueno, en el caso de los ofertantes extranjeros. Dicho documento deberá estar fechado dentro de los 30 días calendario anterior a la fecha indicada para la recepción y apertura de ofertas, de no presentar dichas referencias se asignará cero por ciento.

7.5

Sub-Total 30

Las ofertas deberán alcanzar un porcentaje como mínimo del 85% de la evaluación técnica-financiera para ser considerada su propuesta económica, es decir que solamente las ofertas que alcancen dicho puntaje se procederá a recomendar la adjudicación a la oferta de menor precio.

En caso de empate en la oferta económica se aplicarán los artículos Nos. 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.




FONDO GENERAL

36

Durante la Evaluación de Ofertas, si se considera necesario realizar aclaraciones sobre aspectos que no modifiquen la oferta, la UACI a requerimiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas solicitará las aclaraciones necesarias, las cuales serán en el plazo que el MINSAL le señale. En el caso de no presentarlo en el plazo establecido no será evaluada con respecto al criterio de evaluación correspondiente

El MINSAL, se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de la información proporcionada por el oferente.

Concluida la evaluación, los miembros de la Comisión de Evaluación de ofertas, elaborara, un informe de recomendación basado en los criterios de evaluación establecidos de las presentes bases de licitación que comprenderá la calificación de la(s) oferta (s) mejor evaluada(s) para la adjudicación correspondiente.

Al final de la evaluación la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el Acta de recomendación la cual será firmada por los mismos.

11. PRORROGA, DECLARACION DESIERTA Y DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION

La Titular del MINSAL podrá establecer la prórroga de la licitación, así como declararla desierta o dejar sin efecto. El MINSAL emitirá una resolución razonada de tal decisión; la cual será notificada a todos los participantes.

12. DE LA ADJUDICACION

La autoridad competente para la adjudicación de los contratos será la Titular del Ministerio de Salud, quien emitirá la Resolución de Adjudicación.

12.1 Plazo La adjudicación no podrá ser superior al plazo de 60 días calendario después de la apertura de ofertas, pudiendo la titular de la Institución, en casos excepcionales, prorrogarlo por 30 días más. Se establece el plazo de 5 días hábiles, a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Central del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación, indicando

en la misma a la persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los documentos que legitimen la calidad con que actúa. Así como también fotocopia certificada por Notario del Documento Único de Identidad (DUI) y NIT de la persona que suscribirá el contrato, en caso de ser nacional y para las extranjeras, pasaporte o carné de Residente y NIT.




FONDO GENERAL

37

12.2. Otras consideraciones

- La titular del Ministerio de Salud se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, cuando sólo hubiere una oferta y no cumpla con lo requerido en las bases, y no estuviere acorde con los precios de mercado. - Al momento de la adjudicación, el MINSAL sin ninguna responsabilidad se reserva el derecho de disminuir las cantidades, de acuerdo a la situación que se le presente, y éstas no tendrá variación del precio unitario o de otros términos y condiciones. - La UACI de este Ministerio publicará el resultado de la adjudicación una vez se encuentre en firme, por medio de prensa escrita nacional, vía Internet en la dirección www.salud.gob.sv, opción Adquisiciones y Contrataciones y www.comprasal.gob.sv, además se notificará dicho resultado a los ofertantes participantes en la licitación, en las direcciones proporcionadas oficialmente.

13. RECURSOS DE REVISIÓN

Los Ofertantes podrán presentar recurso de revisión el cual deberá interponerse por escrito ante el funcionario que dictó el acto de adjudicación, a más tardar dentro de los (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 77 de la LACAP. La presentación de un recurso, suspenderá el proceso hasta su solución. Para su resolución el MINSAL dispondrá de un término

perentorio de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de su admisión. Para la admisión del recurso se dispondrá de tres (3) días, según lo estipulado en el Art. 57 del Reglamento de la LACAP. EL MINSAL se reserva la facultad contenida en el Art. 77 inciso tercero de la LACAP: que literalmente dice: “…si de la resolución al recurso de revisión resulta que el acto quedare en firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de adquisiciones y contrataciones”. En virtud del contenido de esta disposición legal el MINSAL, podrá reclamar al recurrente en concepto de daños y perjuicios generados por la suspensión de la contratación en el lapso comprendido entre la interposición del recurso y su resolución y cuando la adjudicación o acto impugnado quedare firme, comprobándose mediante el análisis del fondo del mismo que sus argumentos son improcedentes”.

14. PLAZO PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS

CELEBRACION (MODELO DE CONTRATO ANEXO No. 9)


http://www.comprasal.gob.sv/




FONDO GENERAL

38

La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para celebrarse. Sí éste no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la

notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se

procederá a hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, quedará sujeto a las sanciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública y se procederá a adjudicarle a la persona natural o

jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso.

15. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La unidad correspondiente del MINSAL, propondrá al Técnico o los Técnicos idóneos

como Administradores del Contrato quienes serán nombrados por la Titular para el

cumplimiento de dicha actividad y estará a cargo de los mismos con las responsabilidades establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, las cuales se detallan a continuación:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales. b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la ejecución de los

contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable

de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos. c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para

iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas,

por los incumplimientos de sus obligaciones.

d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto

de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que

se emita la orden de inicio hasta la recepción final. e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de

recepción total o parcial de la adquisición del bien de conformidad a lo

establecido en el Reglamento de la LACAP. f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la

recepción del suministro, en cuyos contratos no existan incumplimientos,

el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes.

g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones a los

contratos, una vez identificada tal necesidad. h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas durante el

periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los




FONDO GENERAL

39

incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta

proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles.

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la

misma y Contrato.

16. MODIFICACIÓN DE CONTRATO

El MINSAL podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la LACAP, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas.

Para efectos de la LACAP, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel

hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.

La comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad de la Titular del MINSAL.

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento del monto original del contrato, de una sola vez o por varias modificaciones, se considerará como una nueva contratación, por lo que deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la LACAP, so pena de nulidad de la modificación correspondiente.

La Titular podrá autorizar dicha modificación, justificándola financieramente y emitiendo la correspondiente resolución razonada, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de Compras Públicas.

Prohibición de Modificación. Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminados a cualquiera de los siguientes objetivos:

a) Alterar el objeto contractual;

b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación

de las adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.




FONDO GENERAL

40

La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula, y la responsabilidad será del titular de la institución."

17. GARANTIAS

17.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta

Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el valor equivalente al 3% por ciento del valor total ofertado en

dólares de los Estados Unidos de América, la cual estará vigente durante

el plazo de 150 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de ofertas indicadas en las presentes Bases de Licitación y serán

devueltas cuando el ofertante favorecido presente la Garantía de

Cumplimiento de Contrato. (Anexo No. 6).

17.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato

El adjudicatario deberá presentar en la UACI del MINSAL la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por el VEINTE (20%) del valor total del suministro adjudicado y contratado, la cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de distribución del contrato respectivo y estará vigente durante un plazo de un año, contado a partir

de la fecha de distribución del contrato respectivo (Anexo No. 6). La UACI

entregará el Quedan correspondiente.

17.3 Especies de Garantías

Deberán ser Fianzas, emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o extranjeras, siempre

y cuando lo hicieren por medio de alguna de las Instituciones del Sistema

Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión Art. 32 inciso último de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública.

Las compañías que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas

por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.




FONDO GENERAL

41

18. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Los uniformes confeccionados y telas del Nivel Superior deberán ser entregados en

el Almacén Central El Paraíso, ubicado en Final 6ª. Calle Oriente No. 1,105 Barrio

San Esteban, San Salvador en Plantel El Paraíso, Almacén No. 3, con la factura, levantándose el acta de recepción firmada por el Guardalmacén, el contratista y el

Administrador de Contratos, en un plazo de 45 días Hábiles contados a partir del

día siguiente de la fecha de distribución del Contrato al Contratista.

Las telas para las Regiones de Salud y ECOS, deberán ser entregadas en los

Almacenes de cada Región de Salud con la factura respectiva, de acuerdo los anexos 21y 22, para lo cual deberá emitir acta de recepción por anexo, las cuales serán

firmadas por el Guardalmacén, el contratista y el Administrador de Contratos, en

un plazo de 45 días Hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de

distribución del Contrato al Contratista, conforme los Anexos 21 y 22.

19. PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO

El pago lo hará la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del MINSAL,

ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en Dólares de los Estados Unidos de

América. Para los contratistas Nacionales, el pago se hará mediante la modalidad de :

cheque en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el Contratista presente

en la Tesorería del MINSAL, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud, Nivel

Superior o a nombre del Ministerio de Salud, Región _______________; incluyendo en

la facturación número de Contrato, número de Licitación, número de Resolución de

Adjudicación, Número de renglón, precio unitario, precio total y la retención del 1% como anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación

de Servicios (IVA) de acuerdo a las cantidades detalladas en los anexos 21 y 22,

para tales efectos la contratista deberá emitir dos facturas una por las entregas correspondientes al fondo General (S. de C. UFI 181) y otra por las entregas

correspondientes a ECO’s (S. de C. UFI 182) de igual manera deberán ser emitidas

actas de recepción separadas, presentando Original y dos copias de las mismas; original y 2 copias de las notas de aprobación de las garantías que estipule el

contrato correspondiente extendidas por la UACI, previa presentación de un juego

de copias de la documentación en la UACI, para entregar el Quedan respectivo en la Tesorería del MINSAL, debiendo presentar la contratista copia de esta

documentación en la UACI, para efecto de control de Contrato.




FONDO GENERAL

42

Para los contratistas Extranjeros, el pago se hará mediante las modalidades de:

transferencia cablegráfica o giro bancario, en un plazo de 60 días calendario

posteriores a que el contratista presente en la Tesorería del MINSAL, para trámite

de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud, Nivel Superior o a nombre del Ministerio de

Salud, Región _______________; incluyendo en la facturación número de Contrato,

número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, Número de renglón, precio unitario, precio total, Certificado de origen del producto y la retención del 1%

como anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación

de Servicios (IVA) de acuerdo a las cantidades detalladas en los anexos 21 y 22, para tales efectos la contratista deberá emitir dos facturas una por las entregas

correspondientes al fondo General (S. de C. UFI 181) y otra por las entregas

correspondientes a ECO’s (S. de C. UFI 182) de igual manera deberán ser emitidas

actas de recepción separadas, presentando Original y dos copias de las mismas; original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato

correspondiente extendidas por la UACI, para entregar el Quedan respectivo en la

Tesorería del MINSAL, debiendo presentar la contratista copia de esta documentación en la UACI, para efecto de control de Contrato.

Si el contratista solicita el pago a través de Transferencia cablegráfica o giro Bancario, será el garante de cubrir el costo que implique dicho trámite, tanto en el

país de origen como en El Salvador. Es importante que el ofertante determine en su

oferta la modalidad de pago requerida.

El MINSAL efectuará las retenciones y deducciones tributarias estipuladas en la

legislación.

El ofertante deberá considerar que el MINSAL retendrá el 13% del Impuesto a la

Transferencia de Bienes Muebles y a la de Servicios (IVA), incluido en el monto

ofertado y emitirá el cheque a favor de ente fiscalizador, el cual será entregado al suministrante para que haga efectiva la cancelación del Impuesto en el momento de

la introducción del producto.

El ofertante se compromete a presentar las facturas y actas de recepción en la UACI

del MINSAL dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el

guardalmacén emita dicha acta.




FONDO GENERAL

43

20. CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD Y REVOCACION DEL CONTRATO

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos Nos. 92 al

100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de

incumplimiento del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones

establecidas en el presente contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin

responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando

en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo el

MINSAL, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder.

21. SANCIONES Y MULTAS

21.1 Sanciones

Si el contratista incumpliere cualesquiera de las obligaciones

contractuales, estará sujeto a las sanciones reguladas en la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

21.2 Multas

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus

obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá

declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

21.3 Efectividad de Garantía de Mantenimiento de Oferta

Esta garantía se hará efectiva a favor del MINSAL en los siguientes

casos:

Si el oferente no acepta la adjudicación dentro de los CINCO DÍAS

HÁBILES después de la respectiva notificación.

Si el oferente no concurre a formalizar el contrato en el plazo

establecido, sin causa justificada.




FONDO GENERAL

44

Si después de firmar el contrato el licitante ganador no presentare

en un periodo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la entrega del Contrato, la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el

periodo de validez estipulado en las presentes bases.

En cualquiera de estos casos el MINSAL procederá a suscribir contrato

con el segundo mejor evaluado, y así sucesivamente se procederá con

las demás ofertas.

21.4 Efectividad de Garantía de Cumplimiento de Contrato

En caso de incumplimiento del contrato, el MINSAL hará efectiva dicha

garantía, de acuerdo a los siguientes casos:

Incumplimiento de plazo contractual, injustificado.

Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en las presentes Bases de Licitación y demás cláusulas contractuales.

En cualquier otro caso que exista incumplimiento por parte del

Contratista.

22. PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS

Los contratos de suministros de bienes y los de los servicios podrán prorrogarse una

sola vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las

condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y

motivada para proceder a dicha prorroga (Art. 83 LACAP)

23. SOLUCION DE CONFLICTOS

Toda discrepancia que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá

intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegaré a una solución, se recurrirá a los Tribunales comunes.




FONDO GENERAL

45

24. SOLVENCIAS VIGENTES PARA CELEBRAR CONTRATO:

Cuando se distribuya la resolución de adjudicación, el oferente ganador, estará obligado a presentar en un plazo de 5 días hábiles, todas las solvencias vigentes requeridas e indicadas en estas Bases de Licitación, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la contratación, de no hacerlo constituirá un impedimento para contratar de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 25, literal “d” de la LACAP,

trayendo como consecuencia dejar sin efecto la adjudicación y concederla a la siguiente mejor opción evaluado, así mismo se procederá hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

25. ASPECTOS SUBSANABLES

Se considerará como aspecto subsanable los errores u omisiones en los requisitos establecidos en los numerales 5.2.1, incluidos en el numeral 5.2.3 de estas Bases de Licitación, El MINSAL otorgará un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación para su presentación, el ofertante que no cumpla en su totalidad con la información solicitada será disminuido su ponderación con respecto al parámetro incumplido. Con relación a los documentos legales requeridos en el numeral 5.2.3 de estas Bases de Licitación podrán ser subsanadas para lo cual el MINSAL otorgara un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación para su presentación. En el caso de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, no podrá ser subsanada en los aspectos del monto asegurado y la vigencia de la misma, aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la

escritura por letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas si podrán ser subsanadas; por lo que de no superar las observaciones efectuadas la oferta presentada será denominada NO ELEGIBLE para recomendar la adjudicación. San Salvador, 17 de Mayo de 2012.

DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE VICE MINISTRA DE SERVICIOS DE SALUD

ENCARGADA DEL DESPACHO

Jam.




FONDO GENERAL

46

ANEXO No. 1 (EJEMPLO)




FONDO GENERAL

47

Oferta Técnica Económica por Renglón por el Sistema de Adquisiciones

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Presentación de Oferta Técnica Económica

Ministerio de Salud

Licitación y/o Concurso No. : __________ Hoja ___ de ____ Proveedor No. : ________________ Fecha: / / (Día/Mes/Año) Nombre o Razón Social de: _Nombre de la empresa La empresa o Consorcio

Especificaciones Renglón No.: _________ Código del Articulo: 00000000 Descripción del producto o servicio: Unidad Cantidad Precio Precio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de medida ofrecida Unitario Total XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/u 000 0.0000 000.00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Marca:_________ Origen:_____________ Vencimiento del Producto: ____________________ Monto total de la oferta en letras: XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Plazo de entrega: Numero de Registro ante el Consejo Superior de Salud Pública: Vigencia de la oferta: Observaciones: Nombre, firma y Sello del ofertante Sello: Nombre: ______________________________ Firma: ______________________________




FONDO GENERAL

48

ANEXO No. 1 (EJEMPLO)

Oferta Técnica Económica Consolidada por el Sistema de Adquisiciones

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Presentación de Oferta Técnica Económica

Ministerio de Salud

Licitación y/o Concurso No. : __________ Formulario de Oferta Técnica Económica

Proveedor No. : ________________ No. Renglón Código Descripción del producto U/M Cantidad Precio Precio Plazos No. Articulo o servicio: ofrecida Unitario Total Entrega 1 1 00000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/U 0.0000 0.00 $000.00 Según xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bases Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. ofer.. Casa Representada: 1 2 00000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/U 0.0000 0.00 $000.00 Según xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bases Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. ofer.. Casa Representada: 1 3 00000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/U 0.0000 0.00 $000.00 Según xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bases Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. ofer.. Casa Representada: Total oferta $0,000.00 Firma: ______________________________ Sello: Representante Legal :




FONDO GENERAL

49

ANEXO No. 2 LOGO BORDADO PARA UNIFORMES CONFECCIONADOS

LAS MEDIDAS DEL LOGO DEL MINISTERIO DE SALUD SON LAS SIGUIENTES:

ANCHO: 7 CMS ALTO: 5 CMS

TIPO DE LETRA: ------------ARIAL

COLORES:



FONDO GENERAL

ANEXO No. 3

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL

En la ciudad de __________, a las_________horas del día___de_____(mes) del año ____.- Ante mí, ___________, Notario, de este domicilio, comparece el señor (a) __________, de ______años de edad, _____(profesión), del domicilio de _______, Departamento de _______, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad (DUI) Número _________________actuando en nombre y representación en su calidad de ____________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _______, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases de la Licitación Publica LP No. 06/2012, referente al servicio de________________,FONDO GENERAL, del Ministerio de Salud, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA LICITACIÓN; que ningún, Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del Ministerio de Salud es accionista o socio de la Sociedad __________, que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del artículo ciento cincuenta y ocho y los efectos del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y demás condiciones establecidas en las bases de la referida licitación; y que la nomina de accionistas presentada es la vigente. Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) __________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _______ de la Sociedad __________, que puede abreviarse ______, otorgada en esta ciudad, a las ______horas del día ______ de _______ de ________, ante los oficios del Notario ________, inscrita en el Registro de Comercio al número ____del Libro _____, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un _________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones _____años, pudiendo ser reelecto; que habrá un _______ suplente, electo en la misma________ y por igual término; que el _______tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

FIRMA

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO



FONDO GENERAL

ANEXO No. 4

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EXTRANJERA

En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.- Ante mí, ____________, (Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el (la) señor (a) _______________, de _______años de edad, _________ (profesión), del domicilio de ___________, a quien conozco e identifico por medio de su Documento de Identidad ___________, actuando en nombre y representación en su calidad de _____________________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _____, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases de la Licitación Pública LP No. 06/2012, referente al suministro de “________________________” , Fondos _________, DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZOS DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA LICITACIÓN; que ningún Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de ______________________-., que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del art. 158 y efectos del art. 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y por eso las acepta, y que esta solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social de su país,- Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) _____________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _____________ de la Sociedad _______, que puede abreviarse _________, otorgada en esta ciudad, a las ____ horas del día ______ de _______ de __________, ante los oficios de __________, inscrita en _____________al número __ del Libro______, del Registro de ______________, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un ________________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones ____ años, pudiendo ser reelecto; que habrá un ________suplente, electo en la misma ______ y por igual término; que el _________tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACION JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

Firma AUTORIDAD COMPETENTE



FONDO GENERAL

ANEXO No. 5

MODELO DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)

Actuando en nombre y representación de _________________________________________________________________________________________ (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de ________________________________________________________________________________________ que en adelante se llamará __________________________________________________________OTORGA: Que se constituye fiador de _________________________________________________________________ (NOMBRE DEL OFERTANTE) hasta por la cantidad de _____________________________________________________________________ (EN LETRAS) _______________________________________________________________________________________ a fin de garantizar al Estado de El Salvador y/o Ministerio de Salud , la oferta presentada por _______________________________________________________________________________________, (NOMBRE DEL OFERTANTE) en adelante llamado “el ofertante” del domicilio de ______________________________________________ Bajo la Licitación Publica LP No. 06/2012, referente a la adquisición de____________________________________________________________________________y que en caso de que el ofertante le fuera adjudicado el servicio que se a propuesto cumplir arriba descrito a grande rasgos, dentro del tiempo establecido después de La notificación de tal adjudicación, suscribirá el contrato respectivo y dentro del plazo que le establezca la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL del Ministerio de Salud, presentará una fianza que garantice el cumplimiento de dicho contrato, si el ofertante así lo hiciere, esta fianza se extinguirá, de lo contrario permanecerá con plena fuerza y efecto durante el plazo de ______________ (____) días contados a partir de la fecha de recepción de ofertas. La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud dada por escrito a _____________________________________________________________________ (INSTITUCIÓN FIADORA) Para los efectos de esta fianza, _______________________________________________________________ (INSTITUCIÓN FIADORA)



FONDO GENERAL

señala la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la

competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al

Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones

apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de

los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador y/o el

Ministerio de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio del lo cual firma la presente en la ciudad de ______________, a los

____días del mes de __________de __________.

FIRMA DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO



FONDO GENERAL

ANEXO No 6

MODELO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)

actuando en nombre y representación de __________________________________________________________________ (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de _____________________________________________ que en adelante se llamará ______________________________OTORGA: Que se constituye fiador de ___________________________________________________________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA) hasta por la cantidad de ______________________________________________________________________________ (EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, por el exacto cumplimiento de parte de, _____________________________________________ (NOMBRE CONTRATISTA) del domicilio de ______________________ de las obligaciones que __________________________________________

(NOMBRE CONTRATISTA) ha contraído bajo el contrato número ____________________________________________________________________ celebrado el día ____de ____________ de __________. Entre_____________________________________________________________________________________________ (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL) Actuando en su calidad ______________________________ de,_____________________________________________ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) Por una parte y por la otra ____________________________________________________________________________

(NOMBRE DEL FISCAL GENERAL DE REPUBLICA DE EL SALVADOR) Actuando en nombre del Estado de El Salvador, en el Ramo de Salud en su carácter de Fiscal General de la República. Dicho contrato se refiere a la Licitación Pública No. 06/2012.

Esta Fianza estará vigente por el plazo de un año, contado a partir del ________________________. __________________________________________________________________________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los Documentos contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato, del trabajo o de los documentos contractuales. La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a ___________________________________________________________________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)



FONDO GENERAL

Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador, como domicilio especial y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Ministerio de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza. En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de ____. FIRMA

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO



FONDO GENERAL

ANEXO 7

MODELO DE CAMISA TIPO POLO PARA TECNICOS

RENGLON 1



FONDO GENERAL

ANEXO 8 MODELO DE CAMISA TIPO DE VESTIR MANGA CORTA PARA

MOTORISTAS Y ORDENANZAS RENGLON 2, 10, 12 Y 14



FONDO GENERAL

ANEXO 9 MODELO DE GABACHA MANGA CORTA

RENGLON 4



FONDO GENERAL

ANEXO No. 10

MODELO DE GABACHA PARA TECNICOS DE LABORATORIO MANGA LARGA

RENGLON No. 5



FONDO GENERAL

ANEXO No. 11 MODELO DE JEANS PARA TECNICOS Y UBICACIÓN DE LOGO

BORDADO EN BOLSA IZQUIERDA RENGLON No. 6



FONDO GENERAL

ANEXO No. 12

MODELO DE UNIFORME ORDENANZA FEMENINO RENGLONES No. 7, 8 y 9



FONDO GENERAL

ANEXO 13 RENGLONES DEL 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16



FONDO GENERAL

ANEXO 14

MODELO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE ORDENANZA MASCULINO, CAMISA MANGA LARGA

RENGLONES 3, 11, 13 y 15



FONDO GENERAL

ANEXO 15

RENGLONES 16



FONDO GENERAL

ANEXO 16 RENGLONES No. 17,19 y 21



FONDO GENERAL

ANEXO 17 RENGLONES 18, 20 y 22

UNIFORME PARA PERSONAL DE SECRETARIAS CHAQUETA Y PANTALON



FONDO GENERAL

ANEXO 18

MODELO DE CAMISA TIPO CIRUGIA

RENGLON No. 23



FONDO GENERAL

ANEXO 18

MODELO DE PANTALON TIPO CIRUGIA RENGLON 23



FONDO GENERAL

ANEXO 19

MONOGRAMA CON LOGO BORDADO DEL MINSAL

RENGLON 24



FONDO GENERAL

ANEXO No. 20 MODELO DE CONTRATO

ANEXO No. ____

Nosotros, __________________, mayor de edad,__________, de este ______, portador del

Documento Único de Identidad número_________________, actuando en nombre y

representación del _____________ y ________ de El Salvador, específicamente del Ministerio

de Salud, con número de Identificación Tributaria __________________________, en carácter

de _________________, y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “El

MINSAL”, y (SI LA CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL): ___________, de __ años de

edad, ___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi documento de

identificación______________ número _________, actuando a título personal, que en

transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) contratista)”,

(SI ES PERSONA JURÍDICA –SOCIEDAD-): ___________, de __ años de edad, ___(profesión

u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi documento de

identificación______________ número _________, actuando en nombre y representación en

mi carácter de _______ de la sociedad ___________, de este domicilio, tal como acredito con

la Escritura Pública de constitución de la sociedad otorgada en los oficios del Notario

_______________ el día __ de ___ de ___ e inscrita en el Registro de Comercio al número __

del Libro__ del Registro de Sociedades, y con ___(credencial o poder)__,

(SI ACTUA CON CREDENCIAL): tal como compruebo con la certificación extendida por el

señor ____ en su carácter de __ (Presidente o Secretario de Junta Directiva o Director

Único de la Sociedad) __, el día __ de ___ de ____, inscrita en el Registro de Comercio al

número __ del Libro __ del Registro de Sociedades, en la cual consta la elección del

compareciente y del ___ en los caracteres en que actúan),



FONDO GENERAL

(SI NECESITA AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA): Así como con la certificación de

acuerdo de acta de Junta Directiva extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la

Sociedad _____________________, señor ___________________, en la que consta que tengo la

autorización para el otorgamiento del presente instrumento),

(SI ACTUA CON PODER): tal como compruebo con el testimonio de Escritura Pública de

Poder (General Administrativo o Especial) otorgada en los oficios del Notario _____, el día

__ de ___ de ____ e inscrita en el Registro de Comercio al número __ del Libro __ (de otros

documentos mercantiles), y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “LA

CONTRATISTA”, en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el presente

Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. LA

CONTRATISTA se obliga a suministrar al MINSAL, a precios firmes

“__________________________”, en los términos, condiciones y especificaciones detalladas

a continuación:

RENGLON

DESCRIPCIÓN

U/M

CANTIDAD

CONTRATAD

A

PRECIO

UNITARIO

VAL

OR

TOTA

L MONTO DEL CONTRATO ……………………………………………………….US$

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de

este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a)

Las Bases de la Licitación Pública No.____/2011 y las adendas y aclaraciones si las

hubiere; b) La oferta y sus documentos; c) La Resolución de Adjudicación No.

_____/2011; d) Las Garantías; y e) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere. En caso

de discrepancia entre los documentos contractuales y el Contrato, prevalecerá éste

último. CLÁUSULA TERCERA: CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE ENTREGA. La



FONDO GENERAL

CONTRATISTA se obliga a entregar el suministro objeto del presente contrato, en un plazo

de _____ días _________, contados a partir del día _______ al de la distribución del contrato

a La Contratista. CLAUSULA CUARTA: ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO. Si LA

CONTRATISTA se atrasare en el plazo de entrega del suministro, por causas de Fuerza

Mayor o caso Fortuito debidamente justificadas y documentadas, el MINSAL podrá

prorrogar el plazo de entrega. Para ello, LA CONTRATISTA dará aviso por escrito al

MINSAL dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la causa que

origina el atraso, dicho aviso deberá hacerse dentro del plazo contractual. En caso de no

hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para

que el MINSAL deniegue la prórroga del plazo contractual. La prórroga del plazo

contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una Resolución

Ministerial de Modificativa de contrato autorizada por la Titular del MINSAL, y no dará

derecho a LA CONTRATISTA a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se

darán por atrasos causados por negligencia de LA CONTRATISTA al solicitar pedidos sin

la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el

personal suficiente o por atrasos imputables a sus subcontratistas o suministrantes. La

solicitud de prórroga deberá presentarse en la UACI del MINSAL. CLAUSULA QUINTA:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es de

______________ DOLARES, CON _________________ CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$__________________), (según lo adjudicado).

CLAUSULA SEXTA: FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO. (Según lo establecido en

las Bases de Licitación). CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS.- para garantizar el

cumplimiento estricto de este Contrato, por un valor equivalente al _______POR CIENTO

(___%) del monto total del Contrato, la cual deberá entregar dentro de los _____ (__) días

__________siguientes a la fecha de distribución del presente Contrato y permanecerá

vigente durante el plazo de ___________, contados a ____________. GARANTÍA DE BUENA

CALIDAD para garantizar la buena calidad del suministro objeto de este contrato, por un

valor equivalente al _______________POR CIENTO (___%) del monto total del contrato, la



FONDO GENERAL

cual deberá entregar dentro de los _____ (___) días ______ posteriores a la fecha en que el

suministro sea recibido en su totalidad y a entera satisfacción, de acuerdo al acta de

recepción definitiva que para tal efecto levantará el guardalmacén respectivo, y

permanecerá vigente durante el plazo de ______________, contado a partir de dicha fecha.

Dichas garantías consistirán en fianzas emitidas a través de un Banco, Compañía

Aseguradora o Afianzadora, con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la

Superintendencia del Sistema Financiero. La fianza deberá presentarse en la UACI del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicada en Calle Arce No. 827, San

Salvador, para lo cual se proporcionará el quedan correspondiente. CLAUSULA

OCTAVA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO. La Titular del MINSAL, nombra

mediante Acuerdo Institucional Número _____ de fecha _____ de _____ de dos mil once, a

los Administradores del Contrato, en los lugares que se encuentren asignados, cuyos

nombres se encuentran establecidos en el anexo del referido acuerdo. Los nombrados en

dicho acuerdo tendrán las facultades que le señala el Artículo 82 Bis de la LACAP, siendo

estas las siguientes a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, b)

Elaborar oportunamente los informes de avances de la ejecución de los Contratos e

informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en

su defecto reportar los incumplimientos, c) Informar a la UACI a efecto de que se

gestione el informe a la Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las

sanciones a LA CONTRATISTA, por los incumplimientos de sus obligaciones, d)

Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del

Contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios

que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la

recepción final, e) Elaborar y suscribir conjuntamente con LA CONTRATISTA, las actas

de recepción total o parcial de la contratación de conformidad a lo establecido en el

Reglamento de la LACAP, f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles

posteriores a la recepción del suministro, en cuyos Contratos no existan

incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver a LA



FONDO GENERAL

CONTRATISTA las garantías correspondientes, g) Gestionar ante la UACI las órdenes de

cambios o modificaciones al Contrato, una vez identificada tal necesidad, h) Gestionar

los reclamos a LA CONTRATISTA relacionados con fallas durante el periodo de vigencia

de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser

atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de

las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días

hábiles; e i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la

misma y el presente Contrato. CLAUSULA NOVENA: MULTAS POR ATRASO. Cuando

LA CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones

contractuales por causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del

contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al

artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las

notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuarán en la dirección

establecida en el presente contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección, sin

haber hecho el aviso de traslado, se efectuará de conformidad a las reglas del derecho

común. CLAUSULA DECIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Toda discrepancia que en

la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo Directo

entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá al Arbitraje,

de conformidad con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.

___________________________________ (Según las Bases de Licitación.) CLAUSULA

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION DEL CONTRATO. El MINSAL podrá dar por

terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra cualquiera

de las situaciones siguientes: a) LA CONTRATISTA no rinda la garantía de

cumplimiento de contrato dentro del plazo acordado en este contrato; b) La mora de LA

CONTRATISTA en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de cualquier

otra obligación contractual; c) LA CONTRATISTA brinde el suministro en inferior

calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en este contrato; y d) Por



FONDO GENERAL

mutuo acuerdo entre ambas partes. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CESACION,

EXTINCION, CADUCIDAD, Y REVOCACION DEL CONTRATO. Cuando se presentaren

las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por

terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA, a

cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones

establecidas en la Solicitud de Cotización, el MINSAL notificará a LA CONTRATISTA su

decisión de caducar el Contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con

expresión de motivo, aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo el

MINSAL, hará efectivas las Garantías que tuviere en su poder. CLAUSULA DECIMA

CUARTA: MODIFICACIONES. Si en la ejecución del presente contrato hubiere necesidad

de introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del contrato, estas se

llevaran a cabo mediante Resolución Ministerial emitida por la Titular del MINSAL; y las

que afecten el objeto del contrato como incremento y disminución del mismo,

únicamente podran llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato,

previa autorización de la Titular del MINSAL, suscrita por el Fiscal General de la

República y LA CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA: VIGENCIA. La vigencia de

este Contrato será a partir del día en que a LA CONTRATISTA, se le entregue copia del

mismo debidamente legalizado y finalizará hasta que las partes hayan cumplido

totalmente sus obligaciones, incluso en sus prórrogas si las hubiere. CLAUSULA

DECIMA SEXTA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.- Para los efectos

legales de este Contrato, las partes nos sometemos a la legislación de la República de El

Salvador cuya aplicación sera de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones

y Contrataciones de la Administración Pública. Así mismo señalan como domicilio

especial el de esta ciudad. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: NOTIFICACIONES. Las

notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la

fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El MINSAL en:

Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San Salvador, y LA CONTRATISTA en:



FONDO GENERAL

___________________________________. Tel. __________ Fax _______. En fe de lo cual

firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los _________ días del mes

de ______________ de dos mil _____.

FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRATISTA.

Acta Notarial………………………………………………………………………………………

ESTE MODELO DE CONTRATO SE AJUSTARA AL MOMENTO DE DEFINIRSE LA ADJUDICACION.

JACS/JMML



FONDO GENERAL

ANEXO 21 CUADRO DE DISTRIBUCION DE LAS TELAS DEL NIVEL CENTRAL Y PARA LOS EQUIPOS

COMUNITARIOS DE LAS REGIONES DE SALUD.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE LAS TELAS PARA LAS REGIONES DE SALUD

No. Renglón

DESCRIPCION NIVEL Superior

METROPOLITANA

ORIENTAL PARACENTRAL CENTRAL OCCIDENTAL

TOTAL YARDAS

CANT.

YDS.

CANT. YDS. CANT.

YDS.

CANT. YDS. CANT.

YDS.

CANT.

YDS.

24 Monograma con Logo bordado del MSPAS según muestra (Anexo)

0 840 1,062 663 1,152 1,497 5,214

25 Tela Azul Negra para

Uniforme del personal de

Saneamiento Ambiental,

Mantenimiento, Servicios

Generales y Motoristas

Regionales, ancho 58"-

60".Segùn Muestra.

0.00 844.50 711.00 682.50 631.50 828.00 3,697.50

26 Tela Azul Negra para

uniformes del personal de

Enfermeras graduadas,

Ancho 58"-60", Segùn

Muestra.

90.00 1,818.00 1,107.00 729.00 1,188.00 2,097.00 7,029.00

27 Tela Beige para Camisa del

personal de Promotores

Salud, ancho 58"-60". Segùn

Muestra

0.00 594.00 2,416.50 2,259.00 1,503.00 3,051.00 9,823.50

28 Tela blanca para camisa del

personal de Promotores de

Salud, Antidengues,

personal de Saneamiento

Ambiental y Secretarios,

ancho 58"-60".Segùn

Muestra

0.00 787.50 607.50 517.50 432.00 643.50 2,988.00

29 Tela blanca para gabacha del personal de

Laboratorio y Farmacia, ancho 58"-60". Segùn Muestra.

24.00 924.00 486.00 786.00 612.00 780.00 3,612.00

30 Tela Blanca para Uniforme del Personal Auxiliar de Enfermería y cuello de Enfermeras Graduadas, Ancho (58"-60") Según Muestra)

60.00 2,317.50 2,409.75 1,226.25 1,444.50 1,820.25 9,278.25

31 Tela celeste para uniformes del personal de Promotores de Malaria, ancho 58"-60".

0.00 135.00 747.00 810.00 306.00 621.00 2,619.00



FONDO GENERAL

No. Renglón

DESCRIPCION NIVEL

Superior

METROPOLITA

NA

ORIENTA

L

PARACENTR

AL

CENTRA

L

OCCIDEN

TAL

TOTAL

YARDAS

CANT.

YDS.

CANT. YDS. CANT.

YDS.

CANT. YDS. CANT.

YDS.

CANT.

YDS.

32 Tela gris para gabacha de personal de Archivo y Secretarios, ancho 58"-60". Segùn Muestra.

6.00 534.00 124.50 192.00 204.00 262.50 1,323.00

33 Tela Kaki para pantalón del personal de Promotores Salud y Antidengues, ancho 58"-60". Segùn Muestra

0.00 760.50 2,565.00 2,371.50 1,584.00 3,204.00 10,485.00

34 Tela para camisa uniforme de Motorista , ancho 58"-60". Segùn Muestra.

0.00 85.50 238.50 211.50 166.50 324.00 1,026.00

35 Tela para camisa y/o Chaqueta de uniforme de Ordenanzas (Uniforme 1), ancho 58"-60".Segùn Muestra.

0.00 136.50 118.50 129.00 93.00 120.00 597.00


0.00 136.50 118.50 129.00 93.00 120.00 597.00

37 Tela para camisa y/o Chaqueta de uniforme de Ordenanzas (Uniformes 3), ancho 58"-60".Segùn Muestra.

0.00 136.50 118.50 129.00 93.00 120.00 597.00

38 Tela para pantalón y/o Falda de uniforme de Ordenanzas, ancho 58"-60". Según Muestra

0.00 409.50 355.50 387.00 279.00 360.00 1,791.00

39 Tela para uniforme de completo de Secretarias, ancho 58"-60". Uniforme 1, Según Muestra.

0.00 204.00 468.00 375.00 198.00 225.00 1,470.00

40 Tela para uniforme de completo de Secretarias, ancho 58"-60". Uniforme 2, Segùn Muestra

0.00 204.00 468.00 375.00 198.00 225.00 1,470.00

41 Tela para uniforme de completo de Secretarias, ancho 58"-60".Uniforme 3. .Segùn Muestra.

0.00 204.00 468.00 375.00 198.00 225.00 1,470.00



FONDO GENERAL

ANEXO 22 CUADRO DE DISTRIBUCION DE LAS TELAS PARA LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE LAS REGIONES

DE SALUD.

MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR (ECOS)

Reng. No.

DESCRIPCION REGION METROPOL

ITANA

REGION ORIENTAL

REGION PARACENT

RAL

REGION CENTRAL

REGION OCCIDENTA

L

TOTAL YARDAS

CANT. YDS. CANT. YDS.

CANT. YDS. CANT. YDS.

CANT. YDS.

24 Monograma con Logo bordado del MSPAS según muestra (Anexo)

0 471. 348 387 372. 1,578

25 Tela Azul Negra para Uniforme del personal de Saneamiento Ambiental, Mantenimiento, Servicios Generales y Motoristas Regionales, ancho 58"-60".Segùn Muestra.

99.00 574.50 459.00 463.50 375.00 1,971.00

26 Tela Azul Negra para uniformes del personal de Enfermeras graduadas, Ancho 58"-60", Segùn Muestra.

81.00 846.00 486.00 396.00 234.00 2,043.00

27 Tela Beige para Camisa del personal de Promotores Salud, ancho 58"-60". Segùn Muestra

279.00 1,098.00 783.00 693.00 414.00 3,267.00

28 Tela blanca para camisa del

personal de Promotores de

Salud, Antidengues, personal

de Saneamiento Ambiental y

Secretarios, ancho 58"-

60".Segùn Muestra

36.00 36.00 45.00 45.00 45.00 207.00

29 Tela blanca para gabacha del

personal de Laboratorio y

Farmacia, ancho 58"-60".

Segùn Muestra.

90.00 108.00 114.00 102.00 150.00 564.00

30 Tela Blanca para Uniforme del

Personal Auxiliar de

Enfermería y cuello de

Enfermeras Graduadas,

Ancho (58"-60") Según

Muestra)

110.25 508.50 508.50 360.00 364.50 1,851.75



FONDO GENERAL

Reng.

No.

DESCRIPCION

REGION

METROPOLI

TANA

REGION

ORIENTAL

REGION

PARACENTR

AL

REGION

CENTRAL

REGION

OCCIDENTAL

TOTAL

YARDAS

CANT. YDS. CANT. YDS. CANT. YDS. CANT. YDS. CANT. YDS.

31 Tela celeste para uniformes del personal de Promotores de Malaria, ancho 58"-60".

9.00 0.00 18.00 27.00 18.00 72.00

32 Tela gris para gabacha de personal de Archivo y Secretarios, ancho 58"-60". Segùn Muestra.

0.00 9.00 42.00 6.00 6.00 63.00

33 Tela Kaki para pantalón del personal de Promotores Salud y Antidengues, ancho 58"-60". Segùn Muestra

279.00 1,098.00 783.00 693.00 414.00 3,267.00

34 Tela para camisa uniforme de Motorista , ancho 58"-60". Segùn Muestra

45.00 517.50 378.00 364.50 306.00 1,611.00


12.00 16.50 15.00 12.00 15.00 70.50

36 Tela para camisa y/o Chaqueta de uniforme de Ordenanzas (Uniforme 2), ancho

58"-60".Segùn Muestra.

12.00 16.50 15.00 12.00 15.00 70.50



FONDO GENERAL

37 Tela para camisa y/o Chaqueta de uniforme de Ordenanzas (Uniformes 3), ancho 58"-60".Segùn Muestra.

12.00 16.50 15.00 12.00 15.00 70.50

38 Tela para pantalón y/o Falda de uniforme de Ordenanzas, ancho 58"-60". Según Muestra

36.00 49.50 45.00 36.00 45.00 211.50

39 Tela para uniforme de completo de Secretarias, ancho 58"-60". Uniforme 1, Según Muestra.

6.00 18.00 6.00 18.00 3.00 51.00

40 Tela para uniforme de completo de Secretarias, ancho 58"-60". Uniforme 2, Segùn Muestra

6.00 18.00 6.00 18.00 3.00 51.00

41 Tela para uniforme de completo de Secretarias, ancho 58"-60".Uniforme 3. .Segùn Muestra.

6.00 18.00 6.00 18.00 3.00 51.00



FONDO GENERAL

ANEXO No. 11

MANUAL DEL PROVEEDOR PARA EL SISTEMA DE

ADQUISICIONES VERSIÓN 2.01 (También esta disponible en la pagina web http://www.salud.gob.sv en la opción Adquisiciones y Contrataciones, Opción Modulo de ofertas)


Este documento esta firmado porFirmante [email protected], CN=Firma digital de la DTIC,

OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=SanSalvador, C=SV

Fecha/Hora Tue May 22 08:30:22 CST 2012

Emisor delCertificado

CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccionde Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC),O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=SanSalvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV

Numero de Serie 15851056948735932808

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)

Nota Este archivo está firmado digitalmenteDirección de Tecnologías de Información y ComunicacionesMinisterio de SaludEl Salvador, C.A.

bases de licitacion o...

Documents